Ficha Licitación

Licitación ID: 2434-34-LQ20

Habilitación Plaza Activa Urbana Obispo Javier C.H

Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 635

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descargar ficha

Productos o servicios

Construcción de obras civiles	1 Unidad
Cod: 72131702	1 Unidad
El proyecto tiene como objeto la activación urbana de un sector en estado de obsolescencia, carente de espacios públicos y áreas verdes que inviten a permanecer en el territorio.

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

Habilitación Plaza Activa Urbana Obispo Javier C.H

Estado:

Desierta (o art. 3 ó 9 Ley 19.886)

Descripción:

El proyecto tiene como objeto la activación urbana de un sector en estado de obsolescencia, carente de espacios públicos y áreas verdes que inviten a permanecer en el territorio.

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM (LQ)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

Subir

2. Organismo demandante

Razón social:

I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL

Unidad de compra:

SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION

R.U.T.:

69.254.300-9

Dirección:

Av. Libertador Bernardo O'higgins N°3920

Comuna:

Estación Central

Región en que se genera la licitación:

Región Metropolitana de Santiago

Subir

3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 07-10-2020 10:00:00

Fecha de Publicación: 16-09-2020 15:47:17

Fecha inicio de preguntas: 16-09-2020 17:31:00

Fecha final de preguntas: 23-09-2020 17:30:00

Fecha de publicación de respuestas: 29-09-2020 17:30:00

Fecha de acto de apertura técnica: 07-10-2020 10:05:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 07-10-2020 10:05:00

Fecha de Adjudicación: 01-03-2021 15:36:47

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato No hay información

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

Subir

4. Antecedentes para incluir en la oferta

Documentos Administrativos

1.- .

Documentos Técnicos

1.- .

Documentos Económicos

1.- .

Subir

5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona natural

- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad

- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica

- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa

- Certificado de Vigencia de la Sociedad

- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales

- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial

Subir

6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 Capacidad Economica	Datos declaración de renta	15%
2 REGISTRO CONTRATISTAS OBRAS VIALES	Presentación de certificado de inscripción de registros	20%
3 Cumplimiento de los requisitos	Presentación formal de los requisitos solicitados en las bases	5%
4 Experiencia de los Oferentes	Datos de Formulario Nº 4 y sus respectivos documentos de respaldo	25%
5 Plazo de Entrega	Datos de Formulario Nº 5	10%
6 Precio	X= Precio mínimo ofertado * 100 /Precio Oferta X	25%

Subir

7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Presupuesto Disponible

Fuente de financiamiento:	SUBDERE



Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	Sin observaciones

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Cheque

Nombre de responsable de pago:	Richard Garate
e-mail de responsable de pago:	richardgarate@estacioncentral.cl

Nombre de responsable de contrato:	Marcelo Tabilo
e-mail de responsable de contrato:	marcelotabilo@estacioncentral.cl
Teléfono de responsable del contrato:	56-2-26773463-

Prohibición de subcontratación:	Se permite subcontratación

Subir

8. Garantías requeridas

Garantías de Seriedad de Ofertas

Beneficiario:	Tesorero Municipal de Estacion Central
Fecha de vencimiento:	23-12-2020
Monto:	1000000 Peso Chileno

Descripción:	No hay información

Glosa:	En garantía de la seriedad de la oferta" de la Empresa ______________________________por la obra denominada HABILITACIÓN PLAZA ACTIVA URBANA OBISPO JAVIER VASQUEZ EN CASCO HISTÓRICO RUT. Municipalidad: 69.254.300-9

Forma y oportunidad de restitución:	una vez adjudicada la propuesta y entregada la boleta de fiel cumplimiento

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

Beneficiario:	Tesorero Municipal de Estacion Central
Fecha de vencimiento:	16-09-2021
Monto:	10 %

Descripción:	No hay información

Glosa:	En garantía por fiel cumplimiento del contrato de la Empresa ______________________________por la obra denominada HABILITACIÓN PLAZA ACTIVA URBANA OBISPO JAVIER VASQUEZ EN CASCO HISTÓRICO RUT. Municipalidad: 69.254.300-9

Forma y oportunidad de restitución:	una vez recepcionado conforme y entregada la boleta de garantía por correcta ejecución.

Subir

9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Cláusula de Readjudicación

Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.

Resolución de Empates

En caso de presentarse un empate entre 2 o más ofertas, ello se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “Experiencia”. Si aplicando la fórmula anterior aún persiste el empate entre oferentes, dicha situación se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el sub-criterio “Registro contratistas”. De persistir el empate, se adjudicará al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el sub-criterio "precio”, de continuar aun así empatados los oferentes, se adjudicará al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el sub-criterio “Capacidad economica”, de continuar aun así empatados los oferentes, se adjudicará al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el sub-criterio “Plazo”.y, finalmente, de continuar aun así empatados los oferentes, se adjudicará al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el sub-criterio “Cumplimiento de requisitos”.

Subir

10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.

Subir