Ficha Licitación

Licitación ID: 5293-8-LR25

CONSERVACIÓN EMERGENCIA LICEO AUGUSTO SANTELICES

Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 13

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descargar ficha

Productos o servicios

Construcción de obras civiles	1 Global
Cod: 72131702	1 Global
Consiste en la ejecución del proyecto denominado "CONSERVACIÓN EMERGENCIA LICEO AUGUSTO SANTELICES VALENZUELA, LICANTÉN", de acuerdo a antecedentes adjuntos.

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

CONSERVACIÓN EMERGENCIA LICEO AUGUSTO SANTELICES

Estado:

Adjudicada

Descripción:

Consiste en la ejecución del proyecto denominado CONSERVACIÓN EMERGENCIA LICEO AUGUSTO SANTELICES VALENZUELA, LICANTÉN, de acuerdo a antecedentes adjuntos. Considerar que la evaluación será en 2 etapas, los criterios definidos en la presente ficha corresponden a la etapa 2, en la cual estarán en las mismas condiciones iniciales todos aquellos oferentes que hayan pasado la etapa 1.

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública igual o superior a 5.000 UTM (LR)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Licitación de contrato de obra:

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

Subir

2. Organismo demandante

Razón social:

I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN

Unidad de compra:

UNIDAD DE SECPLAC

R.U.T.:

69.100.500-3

Dirección:

juan esteban montero n 25

Comuna:

Licantén

Región en que se genera la licitación:

Región del Maule

Subir

3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 24-06-2025 15:30:00

Fecha de Publicación: 22-05-2025 19:23:00

Fecha inicio de preguntas: 23-05-2025 12:00:00

Fecha final de preguntas: 04-06-2025 12:00:00

Fecha de publicación de respuestas: 17-06-2025 18:30:00

Fecha de acto de apertura técnica: 24-06-2025 15:40:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 24-06-2025 15:40:00

Fecha de Adjudicación: 25-07-2025 15:22:56

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato 29-07-2025

Tiempo estimado de evaluación de ofertas 15 Días

Subir

4. Antecedentes para incluir en la oferta

Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.

Documentos Administrativos

1.- A. Identificación del Oferente. Formulario Nº 1.-

2.- B. Declaraciones juradas simples, de aceptación de las bases, antecedentes que regulan la propuesta, conocimiento de las características del terreno y otros. Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto a las inhabilidades de la ley 19.886 y otros. Según Formularios Nº 2.1 y 2.2- Respecto al formulario 2.2. sobre inhabilidades, cuando el oferente sea una Unión Temporal de Proveedores (UTP), aquél deberá presentar una declaración jurada por cada integrante de la UTP, suscrita por el respectivo integrante o por el representante legal del respectivo integrante, según sea el caso.

3.- C. Formulario N° 3, pacto de integridad

4.- D. En el caso que se trate de una persona natural se deberá acompañar copia simple de su cédula de identidad por ambos lados y tratándose de una persona jurídica se deberá acompañar una copia de la escritura o documento de constitución de la misma donde conste la personería del representante legal. Además, deberá acompañar copia simple del Rut de la persona jurídica y copia simple de la cedula de identidad por ambos lados del representante legal de la misma. -

5.- E. Garantía de seriedad de la oferta. La caución o garantía debe ser pagadera a la vista, tener el carácter de irrevocable y a primer requerimiento, debe ser por un monto mínimo de $ 600.000 o su equivalente en UF.- tomada a la orden de Ilustre Municipalidad de Licantén, RUT N.º 69.100.500-3.- con un plazo de vigencia de a lo menos 90 días corridos a contar de la fecha de la Entrega de Antecedentes. En el caso que esta garantía corresponda a una boleta de garantía, vale vista u otro similar, en el cual la Municipalidad de Licantén requiera del documento de manera física para eventualmente hacer cobro de ella, el mencionado documento deberá ser ingresado en oficina de partes de la Municipalidad de Licantén, ubicada en Juan Esteban Montero #25, Licantén, en horario de 08:30 horas hasta las 14:00 horas, hasta el día de cierre de recepción de ofertas.

Documentos Técnicos

1.- A. Declaración jurada simple del oferente indicando experiencia en proyectos de obras de similares características. Según Formulario Nº 4. La información debe ser ordenada y en concordancia, tanto en orden como en numeración con los certificados que respaldan la experiencia declarada.

2.- B. Declaración jurada de Criterios de evaluación, Condiciones de empleo y remuneración de acuerdo a Formulario Nº5.

Documentos Económicos

1.- A. Presupuesto detallado, en que los proponentes determinarán los precios unitarios y oferta total de la obra licitada. Según Formulario Nº 6

2.- B. Carta Oferta Económica de acuerdo a Formulario Nº 7.-

Subir

5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Subir

6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 Cumplimiento de requisitos formales	De acuerdo a lo establecido en el numeral 16.2, letra d) de las bases administrativas especiales	5%
2 Programa de integridad	De acuerdo a lo establecido en el numeral 16.2, letra e) de las bases administrativas especiales	5%
3 Remuneraciones trabajadores no calificados	De acuerdo a lo establecido en el numeral 16.2, letra c) de las bases administrativas especiales	5%
4 oferta económica (Precio)	De acuerdo a lo establecido en el numeral 16.2, letra a) de las bases administrativas especiales.	80%
5 Plazo de ejecución (días)	De acuerdo a lo establecido en el numeral 16.2, letra b) de las bases administrativas especiales	5%

Subir

7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Precio Referencial

Fuente de financiamiento:	No hay información
Monto Total Estimado:	759894424


Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	Sin observaciones

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica, Cheque

Nombre de responsable de pago:	Administración y Finanzas
e-mail de responsable de pago:	finanzas@mlicanten.cl

Nombre de responsable de contrato:	Secplac
e-mail de responsable de contrato:	secplac@mlicanten.cl
Teléfono de responsable del contrato:	56-75-2555335-

Prohibición de subcontratación:	No permite subcontratación De acuerdo a lo establecido en el numeral 5.5 de las bases administrativas generales.

Subir

8. Garantías requeridas

Garantías de Seriedad de Ofertas

Beneficiario:	Municipalidad de Licantén
Fecha de vencimiento:	22-09-2025
Monto:	600000 Peso Chileno

Descripción:	Garantía de Seriedad de la Oferta: los proponentes deberán presentar una caución o garantía por seriedad de la oferta, la cual debe ser pagadera a la vista, tener el carácter de irrevocable y a primer requerimiento, tomada a nombre de la Ilustre Municipalidad de Licantén, por un monto mínimo de $600.000 o su equivalente en UF, cuya glosa debe indicar: En Garantía de Seriedad de la Oferta “CONSERVACIÓN EMERGENCIA LICEO AUGUSTO SANTELICES VALENZUELA, LICANTÉN”. El plazo de vigencia de esta garantía no podrá ser inferior a 90 días corridos contados desde la fecha de la entrega de los antecedentes. En el caso que esta garantía corresponda a una boleta de garantía, vale vista u otro similar, en el cual la Municipalidad de Licantén requiera del documento de manera física para eventualmente hacer cobro de ella, el mencionado documento deberá ser ingresado en oficina de partes de la Municipalidad de Licantén, ubicada en Juan Esteban Montero #25, Licantén, en horario de 08:30 horas hasta las 14:00 horas, hasta el día de cierre de recepción de ofertas. Si, por el contrario, utiliza una garantía del tipo digital o electrónica, tales como certificado de fianza, póliza de seguro u otro similar, de manera que no se requiera ingresar el documento por oficina de partes, bastando solo con incorporar el documento de garantía en los antecedentes administrativos en el portal de Mercado Público.

Glosa:	En Garantía de Seriedad de la Oferta “CONSERVACIÓN EMERGENCIA LICEO AUGUSTO SANTELICES VALENZUELA, LICANTÉN”.

Forma y oportunidad de restitución:	Esta garantía no será devuelta a los oferentes sino después de adjudicada la propuesta y firmado el contrato con el proponente adjudicado.

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

Beneficiario:	Municipalidad de Licantén
Fecha de vencimiento:	13-02-2026
Monto:	5 %

Descripción:	El proponente adjudicado deberá presentar una caución o garantía por fiel y oportuno cumplimiento de contrato, la cual debe ser pagadera a la vista y tener el carácter de irrevocable y a primer requerimiento, equivalente al 5% del precio final neto ofertado por el adjudicatario, expresado en pesos o su equivalente en UF, y con una fecha de vencimiento igual a la fecha ofertada de término del contrato, más 90 días corridos sobre dicha fecha, extendida a nombre de la I. Municipalidad de Licantén. Esta deberá ser presentada de acuerdo a lo establecido en el punto 5.1 de las Bases Administrativas Generales.

Glosa:	En garantía por fiel y oportuno cumplimiento de contrato "CONSERVACIÓN EMERGENCIA LICEO AUGUSTO SANTELICES VALENZUELA, LICANTÉN"

Forma y oportunidad de restitución:	La garantía de fiel y oportuno cumplimiento de contrato se devolverá al contratista a su solicitud, previa presentación de la garantía para caucionar la buena ejecución de las obras, una vez que se haya dado término a la ejecución de la misma y se haya otorgado la recepción provisoria de las obras sin observación de ninguna especie.

Otras Garantías

Beneficiario:	Municipalidad de Licantén
Fecha de vencimiento:	26-10-2026
Monto:	3 %

Descripción:	El proponente deberá presentar una caución o garantía a nombre de la I. Municipalidad de Licantén, por un monto del 3% (Tres por ciento) del precio final neto contratado, expresada en pesos o su equivalente en UF, la cual debe ser pagadera a la vista y tener el carácter de irrevocable y a primer requerimiento, con una vigencia mínima que se extienda hasta sesenta (60) días corridos después de la fecha prevista para la liquidación del contrato. La presente garantía está destinada a caucionar la estabilidad y calidad de los trabajos hasta el momento en que se realice su Recepción Final y se practique la liquidación de contrato.

Glosa:	En garantía por buena ejecución de la obra "CONSERVACIÓN EMERGENCIA LICEO AUGUSTO SANTELICES VALENZUELA, LICANTÉN”.

Forma y oportunidad de restitución:	La garantía será devuelta a la fecha de realizar la liquidación del contrato.

Subir

9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Cláusula de Readjudicación

Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.

Resolución de Empates

Resolución de empates: sólo en caso de requerirse se podrá aplicar esta cláusula, en virtud de la cual, en el caso que dos o más oferentes al final de la evaluación obtengan el mismo puntaje, los criterios para definir la oferta mejor evaluada se sujetarán al siguiente orden de prelación: Oferta Económica, Plazo de Ejecución, Remuneraciones trabajadores no calificados, cumplimiento requisitos formales, programa de integridad.

Subir

10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.

Subir