Licitación ID: 5722-1-O126
MEJORAMIENTO MEMORIAL PUENTE PICHOY, VALDIVIA - SEGUNDO LLAMADO
Responsable de esta licitación: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 1
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato CSV. Más información.

Descarga los datos de esta licitación en formato JSON. Más información en API Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato OCDS. Conoce el estandar en el Sitio Oficial OCDS.

Dejar un reclamo sobre esta licitación Dejar un reclamo sobre esta licitación
Especialidades y categorías
Especialidad Sub Especialidad Categoría
1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
MEJORAMIENTO MEMORIAL PUENTE PICHOY, VALDIVIA - SEGUNDO LLAMADO
Estado:
Cerrada
Descripción:
Mejoramiento integral del memorial puente Pichoy, incluyendo mejoras en aspectos paisajísticos estructurales e informativos, acorde con el entorno de manera tal de poner en valor el memorial. Considera una superficie de intervención de 3033m2
Tipo de licitación:
Licitación Pública de Obra
Ámbito de la licitación:
Obras (DS75)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
N° de Contrato/CódigoSAFI:
430051
Tipo de contratación:
Suma Alzada
Fuente de financiamiento:
Min. de las culturas, las artes y el patrimonio
Tipo de gastos:
Contratación de Obras
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Dos Etapas
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Licitación de contrato de obra:
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Unidad de compra:
Dirección Regional de Arquitectura, Región XIV de Los Rios
R.U.T.:
61.202.000-0
Dirección:
Yungay N° 621
Comuna:
Valdivia
Región geográfica:
Región de Los Ríos
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 03-03-2026 9:59:00
Fecha de Publicación: 13-02-2026 16:39:00
Fecha inicio de preguntas: 13-02-2026 17:00:00
Fecha final de preguntas: 23-02-2026 20:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 25-02-2026 17:30:00
Fecha de acto de apertura técnica: 03-03-2026 10:00:00
Fecha de acto de apertura económica: 06-03-2026 10:00:00
Fecha de Adjudicación: 16-03-2026 10:00:00
Visita a terreno opcional el día 18/02/2026 las 12:00 en Puente Pichoy 18-02-2026 12:00:00
4. Antecedentes para incluir en la oferta
No hay información de Antecedentes Técnicos Privados
Documentos Técnicos Públicos
1.- 00 Ord DGOP N° 143_18.02.2020_Procedimiento BGC 592_2019
 
2.- 01_RES._DGOP_N°1_BASES_DE_GESTIÓN_DE_CALIDAD
 
3.- 04_REGLAMENTO__ESPECIAL__CONTRATISTAS_Y_SUBCONT
 
4.- 05 RES_EX_DGOP_N°_1061__2023_-Aprueba_Bases_de_Prevención_de_Rie
 
5.- 06 Res._N°302-Ambientales-SRM_OOPP
 
6.- 07 GUIA_DE_ENFOQUE_DE_GÉNERO
 
7.- 08 ORD._SS.OO.PP_N°_1148_CONTRATISTA_Y_SUBCONTRATISTA
 
8.- 09 EE.TT._LIBRO_DE_OBRAS_DIGITAL
 
9.- 10 ESTRUCTURA_PLAN_DE_GESTION_DE_RESIDUOS
 
10.- 11 FICHA_MENSUAL_GEST._RESID._DE_CONST. DEMOL
 
11.- 12 DECRETO_MOP_75_ACTUALIZADO_NOV.2022
 
12.- 13 Ord_DGOP_N°_160_25.02.2020_Seguro_Responsabilidad_Civil
 
13.- 14 Decreto_MOP_N°147-2023
 
14.- 15 Ord._DGOP_N°911_-_Instruye_Otorgamiento_Anticipo
 
15.- 16 RES 1434 DECRETO 370
 
16.- 17 - ESPECIFICACIONES_AMB_TERRITORIALES_Y_PAC (1)
 
17.- 18 - LOD ORD- N°1212 DA-DIRECTORES
 
18.- 19 - LOD GESTIÓN DE COMUNICACIONES
 
19.- 20 - SISTEMA_DE_GESTION_DE_SEGURIDAD_Y_SALUD_EN_EL_TRABAJO
 
20.- 21 Instructivo Ficha Residuos, ago 2023
 
21.- 22 Ficha mensual Gestión RCD vf
 
22.- 23 Estructura Plan Gestión RCD MOP, agosto 2023
 
23.- 24 cronograma_licitacion
 
24.- 25 ANEXO N°1-Declaración Jurada Art.76 RCOP
 
25.- 26. Formulario CV N°2
 
26.- 28 Res 25. Aprueba bases administrativas y anexos
 
27.- EETT _memorial_13.02.26
 
28.- Lamina L1.1
 
29.- Lamina L1.2
 
30.- Lamina L1
 
31.- Lamina L3
 
32.- Lamina L4
 
33.- Lamina L5.1
 
34.- Lamina L5.2
 
35.- Lamina L5
 
36.- Lamina L7
 
37.- Renders 01
 
38.- Renders 02
 
39.- VIALIDAD ESTACIONAMIENTO - 2.1 Anexo 4.706.001
 
40.- VIALIDAD ESTACIONAMIENTO - 2.2 Anexo 6.302.604
 
41.- VIALIDAD ESTACIONAMIENTO - 2.3 Anexo EETT señalizacion vertical 5.702
 
42.- VIALIDAD ESTACIONAMIENTO - 2.4 Anexo MCV6 6.302.405
 
43.- VIALIDAD ESTACIONAMIENTO - 2.5 Anexo Sector Estacionamientos Memorial Puente Pichoy-GRAY pdf
 
44.- VIALIDAD ESTACIONAMIENTO - 3.1 Anexo_barrera_tipo_F_l
 
45.- Lamina L2
 
46.- Lamina L4.1
 
47.- Lamina L4.2
 
48.- Lamina L4
 
49.- Lamina L6.1
 
50.- Lamina L6
 
51.- Mejoramiento Memorial Puente Pichoy Version Final
 
52.- Mejoramiento Memorial Puente Pichoy Version Final .PLN
 
53.- Video Mejoramiento Memorial Puente Pichoy
 
Documentos Económicos
1.- 27 Formulario N°3 carta oferta
2.- PPTO MEMORIAL
3.- Ppto_oficial_mejoramiento_memorial_puente_pichoy_13.02.2026
5. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.