Licitación ID: 1197594-2-LP22
REPOSICIÓN SEÑALETICA DE IDENTIFICACIÓN VIAL
Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE COCHRANE
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 0
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato CSV. Más información.

Descarga los datos de esta licitación en formato JSON. Más información en API Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato OCDS. Conoce el estandar en el Sitio Oficial OCDS.

Dejar un reclamo sobre esta licitación Dejar un reclamo sobre esta licitación
Productos o servicios
1
Señales orientadoras 1 Unidad
Cod: 55121712
Mejorar la seguridad vial a través de la reposición de las señaléticas de identificación vial indicativas de sentido de tránsito, nombre y numeración.  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
REPOSICIÓN SEÑALETICA DE IDENTIFICACIÓN VIAL
Estado:
Desierta (o art. 3 ó 9 Ley 19.886)
Descripción:
Mejorar la seguridad vial a través de la reposición de las señaléticas de identificación vial indicativas de sentido de tránsito, nombre y numeración.
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 5.000 UTM (LP)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Licitación de contrato de obra:
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
I MUNICIPALIDAD DE COCHRANE
Unidad de compra:
SECPLA
R.U.T.:
69.254.500-1
Dirección:
SAN VALENTIN 330
Comuna:
Cochrane
Región en que se genera la licitación:
Región Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 03-02-2022 15:00:00
Fecha de Publicación: 12-01-2022 17:08:52
Fecha inicio de preguntas: 12-01-2022 18:05:00
Fecha final de preguntas: 24-01-2022 17:30:00
Fecha de publicación de respuestas: 26-01-2022 17:30:00
Fecha de acto de apertura técnica: 03-02-2022 15:05:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 03-02-2022 15:05:00
Fecha de Adjudicación: 07-03-2022 11:58:29
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
VISITA A TERRENO 19-01-2022 9:30:00
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- BASES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS
2.- RESOLUCIÓN
3.- VISITA A TERRENO
Documentos Técnicos
1.- ANEXOS
 
2.- LAMINA EMPLAZAMIENTO
 
3.- LAMINA SEÑALETICA
 
4.- LISTADO INTERSECCIONES
 
Documentos Económicos
1.- ANEXO ECONOMICO
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Condiciones de empleo y remuneración 4 personas o mas 30% De 1 a 3 personas 15% 30%
2 Cumplimiento de los requisitos Presenta 100% documentos solicitados 10% Presenta 54% documentos solicitados 8% Presenta menos del 54% documentos solicitados Oferta fuera de bases 10%
3 Experiencia de los Oferentes 8 obras o mas 30% 6 a 7 obras 27% 3 a 5 obras 24% 1 a 2 obras 21% 0 obras 15% 30%
4 Otras Materias de Alto Impacto Social Proveedor con residencia de la comuna de Cochrane 20% Proveedor con residencia en alguna comuna de la región de Aysén, pero no en Cochrane 7% Proveedor con residencia fuera de la región de Aysén 2% ninguna 0 20%
5 Precio Oferta más económica PND=(precio min. ofertado x 10) Precio oferente 10%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: SUBDERE
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Tiempo del Contrato 180 Días
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica, Cheque
Nombre de responsable de pago: JUANITA MUÑOZ
e-mail de responsable de pago: JUANITA.MUNOZ@MUNICOCHRANE.CL
Nombre de responsable de contrato: JORGE CALDERON NUÑEZ
e-mail de responsable de contrato: JORGE.CALDERON@MUNICOCHRANE.CL
Teléfono de responsable del contrato: 56-67-2522115-
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
    Garantías de Seriedad de Ofertas
Beneficiario: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COCHRANE
Fecha de vencimiento: 11-03-2022
Monto: 250000 Peso Chileno
Descripción: La seriedad de la oferta se garantizará mediante la presentación de un documento bancario pagadero a la vista y de carácter irrevocable, que deberá ser extendido a nombre de ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COCHRANE, RUT: 69.254.500-1, por la suma de $250.000 (Doscientos cincuenta mil pesos) con una vigencia mínima de 35 días corridos a contar de la fecha de cierre de las ofertas en el Portal www.mercadopúblico.cl. Deberá entregarse físicamente en la oficina de partes de la Municipalidad de Cochrane, antes de la fecha y hora del cierre de recepción de ofertas, en un sobre cerrado y caratulado
Glosa: “Para garantizar la seriedad de la oferta de la propuesta pública denominada REPOSICIÓN SEÑALÉTICA DE IDENTIFICACIÓN VIAL COMUNA DE COCHRANE, CÓDIGO 1-C-2021- 729”
Forma y oportunidad de restitución: En primera instancia se devolverán las garantías a aquellos oferentes cuyas ofertas hayan sido rechazadas en el acto de apertura, en un plazo no superior a 10 días hábiles contados desde la fecha de apertura. Para aquellos proponentes cuyas ofertas pasen a la etapa de evaluación, sus garantías serán devueltas en el plazo máximo de 10 días hábiles contados desde la fecha de adjudicación. Para el caso del oferente que resulte adjudicado, tendrá como condición de devolución, la previa entrega de la garantía de fiel cumplimiento de contrato al momento de la firma del contrato. El mandante tendrá derecho a hacer efectivo el documento bancario por seriedad de la oferta en caso de que el proponente adjudicado no se presentare a firmar el contrato dentro del plazo definido para la firma del contrato a partir de su adjudicación. Será obligación del oferente mantener vigente el documento bancario, si este venciera antes de que se pronuncie la Municipalidad respecto de la adjudicación de la propuesta o antes de los plazos estipulados para su devolución. Esto considerando que es la unidad técnica quién analizará las propuestas recibidas y el Alcalde quien autorizará la adjudicación.
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COCHRANE
Fecha de vencimiento: 31-10-2022
Monto: 5 %
Descripción: Al momento de firmar el contrato, el adjudicado deberá entregar en la Oficina de Partes Municipal, una Garantía por un 5% del valor del contrato, para caucionar el fiel cumplimiento del contrato, a nombre de ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COCRHRANE, RUT: 69.254.500-1, tomada por el propio oferente o su representante legal. La garantía deberá tener una vigencia por el plazo de la vigencia del contrato más 60 días hábiles a contar del término del mismo.
Glosa: Para garantizar el Fiel Cumplimiento de Contrato y pago de obligaciones laborales y sociales de los trabajadores de la propuesta pública denominada REPOSICIÓN SEÑALÉTICA DE IDENTIFICACIÓN VIAL COMUNA DE COCHRANE, CÓDIGO 1-C-2021- 729 “
Forma y oportunidad de restitución: La garantía será devuelta al contratista a su solicitud, previa presentación de la garantía, para caucionar la correcta ejecución de las obras, una vez que se haya dado término a la ejecución de la misma y recibido conforme sin observaciones. En caso de aumento de obras, esta garantía deberá ser renovada de acuerdo con el nuevo monto del contrato y en caso de ampliación de plazo, la garantía deberá ser reemplazada por otra, de acuerdo con el nuevo plazo contractual, más 60 días hábiles. Sólo en la situación de aumento de obras sin ampliación de plazo, el contratista puede presentar una garantía adicional por el 5% de dicho aumento.
    Otras Garantías
Beneficiario: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COCHRANE
Fecha de vencimiento: 31-10-2023
Monto: 5 %
Descripción: Para caucionar la correcta ejecución de las obras, el contratista deberá presentar un instrumento financiero pagadero a la vista y de carácter irrevocable, extendida a nombre de la MUNICIPALIDAD DE COCHRANE, RUT: 69.254.500-1, por el 5% del precio del contrato en pesos chilenos, una vez que ellas estén ejecutadas y como requisito previo a la cancelación total de la obra.
Glosa: Para garantizar la correcta ejecución de las obras de la propuesta pública denominada REPOSICIÓN SEÑALÉTICA DE IDENTIFICACIÓN VIAL COMUNA DE COCHRANE, CÓDIGO 1-C-2021- 729
Forma y oportunidad de restitución: En caso de existir obras de urbanización que deban ser garantizados ante los servicios pertinentes, dichas garantías se descontaran de la garantía de correcta ejecución, de tal modo de no duplicar la garantía sobre dicha obra, situación que se deberá verificar solicitando una copia de la garantía del servicio correspondiente. La garantía por correcta ejecución de las obras tendrá un plazo de validez de 1 año desde la fecha del acta de recepción provisoria de la obra, transcurrido este plazo y previa verificación por la unidad técnica del buen estado de conservación de las obras, la garantía le será devuelta al contratista a su solicitud, sin perjuicio del plazo de responsabilidad del contratista por 5 años, a que se refiere el Código Civil, artículo 2003, inciso 3.
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Cláusula de Readjudicación
La Municipalidad de Cochrane podrá en caso de que el oferente adjudicado no firme contrato, no haga entrega de la garantía por fiel cumplimiento del contrato, no acepte la orden de compra, no cumpla con los requisitos para contratar establecidos en las presentes bases, se desistiera de su oferta o sea inhábil para contratar de acuerdo con los términos de la Ley 19.886 y su Reglamento, podrá readjudicar al oferente, que le siga en puntaje de acuerdo a la evaluación de las propuestas y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del municipio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.
Resolución de Empates

En caso de empates entre dos o más oferentes se dará preferencia al oferente que obtenga el mayor puntaje en el criterio EXPERIENCIA EN CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA, posteriormente prevalecerá OFERTA ECONOMICA, y si el empate aún prevalece se resolverá de acuerdo al criterio MANO DE OBRA COMUAL, y si el empate aún prevalece se resolverá de acuerdo al criterio CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS y si persiste el empate se dará preferencia al oferente que haya ingresado su oferta primero al portal Mercado Publico.
Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes

Si en las etapas de apertura o evaluación se detectan documentos ilegibles, incompletos o faltantes que versen sobre los aspectos económicos y/o técnicos de las ofertas que incidan directamente en su evaluación, las ofertas se declararán inadmisibles, en pos del respeto y resguardo de los principios de: Libre Concurrencia e Igualdad ante las Bases, No Discriminación Arbitraria y Estricta Sujeción a las Bases.
Resolución de Empates

En caso de empates entre dos o más oferentes se dará preferencia al oferente que obtenga el mayor puntaje en el criterio EXPERIENCIA EN CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA, posteriormente prevalecerá OFERTA ECONOMICA, y si el empate aún prevalece se resolverá de acuerdo al criterio MANO DE OBRA COMUAL, y si el empate aún prevalece se resolverá de acuerdo al criterio CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS y si persiste el empate se dará preferencia al oferente que haya ingresado su oferta primero al portal Mercado Publico.
Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes

Si en las etapas de apertura o evaluación se detectan documentos ilegibles, incompletos o faltantes que versen sobre los aspectos económicos y/o técnicos de las ofertas que incidan directamente en su evaluación, las ofertas se declararán inadmisibles, en pos del respeto y resguardo de los principios de: Libre Concurrencia e Igualdad ante las Bases, No Discriminación Arbitraria y Estricta Sujeción a las Bases.
Resolución de Empates

En caso de empates entre dos o más oferentes se dará preferencia al oferente que obtenga el mayor puntaje en el criterio EXPERIENCIA EN CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA, posteriormente prevalecerá OFERTA ECONOMICA, y si el empate aún prevalece se resolverá de acuerdo al criterio MANO DE OBRA COMUAL, y si el empate aún prevalece se resolverá de acuerdo al criterio CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS y si persiste el empate se dará preferencia al oferente que haya ingresado su oferta primero al portal Mercado Publico.
Resolución de Empates

En caso de empates entre dos o más oferentes se dará preferencia al oferente que obtenga el mayor puntaje en el criterio EXPERIENCIA EN CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA, posteriormente prevalecerá OFERTA ECONOMICA, y si el empate aún prevalece se resolverá de acuerdo al criterio MANO DE OBRA COMUAL, y si el empate aún prevalece se resolverá de acuerdo al criterio CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS y si persiste el empate se dará preferencia al oferente que haya ingresado su oferta primero al portal Mercado Publico.
Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes

Si en las etapas de apertura o evaluación se detectan documentos ilegibles, incompletos o faltantes que versen sobre los aspectos económicos y/o técnicos de las ofertas que incidan directamente en su evaluación, las ofertas se declararán inadmisibles, en pos del respeto y resguardo de los principios de: Libre Concurrencia e Igualdad ante las Bases, No Discriminación Arbitraria y Estricta Sujeción a las Bases.
Resolución de Empates

En caso de empates entre dos o más oferentes se dará preferencia al oferente que obtenga el mayor puntaje en el criterio EXPERIENCIA EN CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA, posteriormente prevalecerá OFERTA ECONOMICA, y si el empate aún prevalece se resolverá de acuerdo al criterio MANO DE OBRA COMUAL, y si el empate aún prevalece se resolverá de acuerdo al criterio CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS y si persiste el empate se dará preferencia al oferente que haya ingresado su oferta primero al portal Mercado Publico.
Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes

Si en las etapas de apertura o evaluación se detectan documentos ilegibles, incompletos o faltantes que versen sobre los aspectos económicos y/o técnicos de las ofertas que incidan directamente en su evaluación, las ofertas se declararán inadmisibles, en pos del respeto y resguardo de los principios de: Libre Concurrencia e Igualdad ante las Bases, No Discriminación Arbitraria y Estricta Sujeción a las Bases.
Resolución de Empates

En caso de empates entre dos o más oferentes se dará preferencia al oferente que obtenga el mayor puntaje en el criterio EXPERIENCIA EN CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA, posteriormente prevalecerá OFERTA ECONOMICA, y si el empate aún prevalece se resolverá de acuerdo al criterio MANO DE OBRA COMUAL, y si el empate aún prevalece se resolverá de acuerdo al criterio CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS y si persiste el empate se dará preferencia al oferente que haya ingresado su oferta primero al portal Mercado Publico.
Resolución de Empates

En caso de empates entre dos o más oferentes se dará preferencia al oferente que obtenga el mayor puntaje en el criterio EXPERIENCIA EN CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA, posteriormente prevalecerá OFERTA ECONOMICA, y si el empate aún prevalece se resolverá de acuerdo al criterio MANO DE OBRA COMUAL, y si el empate aún prevalece se resolverá de acuerdo al criterio CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS y si persiste el empate se dará preferencia al oferente que haya ingresado su oferta primero al portal Mercado Publico.
Resolución de Empates

En caso de empates entre dos o más oferentes se dará preferencia al oferente que obtenga el mayor puntaje en el criterio EXPERIENCIA EN CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA, posteriormente prevalecerá OFERTA ECONOMICA, y si el empate aún prevalece se resolverá de acuerdo al criterio MANO DE OBRA COMUAL, y si el empate aún prevalece se resolverá de acuerdo al criterio CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS y si persiste el empate se dará preferencia al oferente que haya ingresado su oferta primero al portal Mercado Publico.
Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes

Si en las etapas de apertura o evaluación se detectan documentos ilegibles, incompletos o faltantes que versen sobre los aspectos económicos y/o técnicos de las ofertas que incidan directamente en su evaluación, las ofertas se declararán inadmisibles, en pos del respeto y resguardo de los principios de: Libre Concurrencia e Igualdad ante las Bases, No Discriminación Arbitraria y Estricta Sujeción a las Bases.
Resolución de Empates

En caso de empates entre dos o más oferentes se dará preferencia al oferente que obtenga el mayor puntaje en el criterio EXPERIENCIA EN CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA, posteriormente prevalecerá OFERTA ECONOMICA, y si el empate aún prevalece se resolverá de acuerdo al criterio MANO DE OBRA COMUAL, y si el empate aún prevalece se resolverá de acuerdo al criterio CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS y si persiste el empate se dará preferencia al oferente que haya ingresado su oferta primero al portal Mercado Publico.
Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes

Si en las etapas de apertura o evaluación se detectan documentos ilegibles, incompletos o faltantes que versen sobre los aspectos económicos y/o técnicos de las ofertas que incidan directamente en su evaluación, las ofertas se declararán inadmisibles, en pos del respeto y resguardo de los principios de: Libre Concurrencia e Igualdad ante las Bases, No Discriminación Arbitraria y Estricta Sujeción a las Bases.
Resolución de Empates

En caso de empates entre dos o más oferentes se dará preferencia al oferente que obtenga el mayor puntaje en el criterio EXPERIENCIA EN CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA, posteriormente prevalecerá OFERTA ECONOMICA, y si el empate aún prevalece se resolverá de acuerdo al criterio MANO DE OBRA COMUAL, y si el empate aún prevalece se resolverá de acuerdo al criterio CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS y si persiste el empate se dará preferencia al oferente que haya ingresado su oferta primero al portal Mercado Publico.
10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.