Ficha Licitación

Licitación ID: 2426-10-LR26

MEJ ESCUELA BELLAS ARTES MUNICIPALES VALPARAISO

Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO

Fecha de Cierre: 11-05-2026 15:30:00

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 88

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descargar ficha

Faltan 47 días para que cierre esta licitación.

Productos o servicios

Construcción de obras civiles	1 Unidad
Cod: 72131702	1 Unidad
MEJORAMIENTO ESCUELA BELLAS ARTES MUNICIPALES, VALPARAÍSO

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

MEJ ESCUELA BELLAS ARTES MUNICIPALES VALPARAISO

Estado:

Publicada

Descripción:

MEJORAMIENTO ESCUELA BELLAS ARTES MUNICIPALES, VALPARAÍSO

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública igual o superior a 5.000 UTM (LR)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Dos Etapas

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Licitación de contrato de obra:

30442877

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

Subir

2. Organismo demandante

Razón social:

I MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO

Unidad de compra:

ADQUISICIONES MAYORES

R.U.T.:

69.060.900-2

Dirección:

Melgarejo 669 Piso 7 Valparaiso

Comuna:

Valparaíso

Región en que se genera la licitación:

Región de Valparaíso

Subir

3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 11-05-2026 15:30:00

Fecha de Publicación: 25-03-2026 17:32:00

Fecha inicio de preguntas: 25-03-2026 17:35:00

Fecha final de preguntas: 09-04-2026 13:00:00

Fecha de publicación de respuestas: 20-04-2026 19:00:00

Fecha de acto de apertura técnica: 11-05-2026 15:45:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 25-05-2026 15:30:00

Fecha de Adjudicación: 25-08-2026 18:00:00

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato No hay información

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

Subir

4. Antecedentes para incluir en la oferta

Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.

Documentos Administrativos

1.- - Es de carácter obligatorio, para los proponentes, presentar todos los antecedentes solicitados en la propuesta, a través del Portal Mercado Público, según lo solicitado en Antecedentes Administrativos, Antecedentes Técnicos y Antecedentes Económicos. - Solo serán admisibles las ofertas presentadas por aquellos proveedores hábiles en el Registro de proveedores de Mercado Público. Para la verificación del punto anterior, la Comisión Evaluadora verificará el Estado de Habilidad de acuerdo al Certificado de Habilidad en Registro de Proveedores de la presente Licitación Pública. - En caso que el oferente corresponda a una unión temporal de proveedores, para ofertar cada uno de sus integrantes deberá encontrarse hábil en el sistema de mercado público y estar conformada por empresas de menor tamaño conforme al artículo 51 de la Ley 19.886, lo que se acreditará a través del portal Mercado Público en la “Ficha del Proveedor”. Las propuestas se presentarán a través del Portal Mercado Público y deberán contener los siguientes antecedentes: a) Identificación completa del oferente y su representante legal y socios integrantes, cuando corresponda, incluyendo los domicilios y los números de RUT (se adjunta Anexo N°1). a.1) Si es una unión temporal de proveedores (UTP), conforme al artículo 51 de la Ley 19.886, deberá estar conformada por empresas de menor tamaño, debiendo presentar: a.1.1) Anexo N°1-A adjunto a las presentes bases, de Identificación completa del oferente y Constitución de UTP, que indique el representante legal e integrantes, cuando los miembros de la misma sea una persona jurídica, o bien sea persona natural, incluyendo los domicilios y los números de RUT, la solidaridad entre las partes respecto de todas las obligaciones que se generen con la municipalidad, el nombramiento del representante o apoderado común con poderes suficientes. Deberá indicar la además la forma de facturación, indicando qué integrante de la UTP emite la factura, qué partidas ejecutará cada integrante de la UTP, el porcentaje de participación de cada integrante de la UTP en el contrato y vigencia de la UTP, la cual no podrá ser inferior a la del contrato adjudicado y domicilio de la UTP, conforme Anexo N°1-A adjunto a las presentes bases. El presente anexo deberá ser suscrito por todos los integrantes de la misma y el apoderado común. a.1.2) Los demás documentos administrativos detallados en las letras siguientes, que deberán ser suscritos por cada miembro de la unión temporal de proveedores (Anexos N°2, N°3 o N°4). a.1.3) Las UTP deberán presentar declaración jurada simple de habilidad para ofertar y contratar con la Administración del Estado (se adjunta Anexo Nº 3 y/o Nº 4). El presente Anexo deberá ser suscrito por todos los miembros de la UTP. b) Todos los oferentes deberán presentar, Declaración jurada simple en la cual declaren estar en conocimiento de las bases administrativas, especificaciones técnicas de la licitación y de aceptación de los términos de ésta. (Anexo Nº 2). Tratándose de una Unión Temporal de Proveedores, el presente Anexo deberá ser suscrito por todos los miembros de la misma o bien por el representante o apoderado común. c) Los oferentes distintos de UTP, adjuntarán declaración jurada de habilidades automática otorgada por Mercado Publico, al momento de su postulación, debiendo adjuntar el Anexo Nº 3 y/o Nº 4, según corresponda. d) Deberá presentar además Patente Municipal al día, sin perjuicio del plazo legal previsto para pagar la patente del semestre siguiente. Tratándose de una unión temporal de proveedores, cada participante de dicha unión deberá contar con patente municipal al día. En caso que los oferentes dispongan en el Registro de Proveedores de Mercado Público u otro registro oficial, público y gratuito, o bien se encuentren en poder de la Administración alguno de los documentos solicitados, y la información pueda obtenerse directamente desde tales registros, podrá eximirse al oferente de su incorporación en la propuesta. Si alguno de los documentos requeridos en el presente acápite no es incorporado por el proveedor al momento de publicar su oferta, o la información requerida no es posible obtenerla directamente desde el Registro de Proveedores de Mercado Público u otro registro oficial, gratuito y público, la oferta en cuestión será declarada inadmisible por no cumplir con los antecedentes administrativos solicitados. Lo anterior, sin perjuicio del plazo extraordinario para la presentación de los Antecedentes del Oferente Si el oferente no presenta la documentación faltante y/o no salva las omisiones requeridas en el plazo señalado, su oferta será declarada inadmisible por falta de presentación de los antecedentes solicitados. La presentación de todos los antecedentes del oferente dentro del plazo extraordinario, será evaluado con nota 0, conforme lo indicado en la pauta de evaluación.

2.- Oferta técnica 1.- Se debe considerar la participación obligatoria de un profesional de terreno que deberá estar a cargo de la ejecución de las obras, que sea Arquitecto, Ingeniero Civil o Ingeniero Constructor o Constructor Civil, con al menos 5 años de experiencia. Los años de experiencia se contarán desde la fecha de titulación, debiendo adjuntarse la siguiente documentación: a) Declaración jurada de compromiso del profesional requerido (Anexo N° 6). b) Copia simple del certificado de título o copia legalizada ante Notario Público o certificado emitido por Servicio de Registro Civil, del profesional requerido de terreno que deberá estar a cargo de la ejecución de las obras. 2. Declaración jurada de experiencia del oferente en ejecución de obras de edificación, ejecutadas en Chile, dentro de los últimos 7 años contados hacia atrás desde la fecha de cierre de las propuestas debidamente certificadas. Se adjunta Anexo N°5. Tratándose de una Unión Temporal de Proveedores, el presente Anexo deberá ser suscrito por todos los miembros de la misma o bien por el representante o apoderado común. Las ofertas que no presenten lo señalado serán declaradas inadmisibles.

Documentos Técnicos

1.- 1.- Se debe considerar la participación obligatoria de un profesional de terreno que deberá estar a cargo de la ejecución de las obras, que sea Arquitecto, Ingeniero Civil o Ingeniero Constructor o Constructor Civil, con al menos 5 años de experiencia. Los años de experiencia se contarán desde la fecha de titulación, debiendo adjuntarse la siguiente documentación: a) Declaración jurada de compromiso del profesional requerido (Anexo N° 6). b) Copia simple del certificado de título o copia legalizada ante Notario Público o certificado emitido por Servicio de Registro Civil, del profesional requerido de terreno que deberá estar a cargo de la ejecución de las obras. 2. Declaración jurada de experiencia del oferente en ejecución de obras de edificación, ejecutadas en Chile, dentro de los últimos 7 años contados hacia atrás desde la fecha de cierre de las propuestas debidamente certificadas. Se adjunta Anexo N°5. Tratándose de una Unión Temporal de Proveedores, el presente Anexo deberá ser suscrito por todos los miembros de la misma o bien por el representante o apoderado común. Las ofertas que no presenten lo señalado serán declaradas inadmisibles.

Documentos Económicos

1.- Antecedentes económicos Los oferentes deberán presentar los siguientes antecedentes: a) Presupuesto detallado, consignando la cantidad de obra, y el precio total de la partida, gastos generales, utilidades, IVA y el precio total, en pesos chilenos, según formato adjunto. El presupuesto detallado debe coincidir con el monto total ofertado en el anexo N° 7. Las ofertas cuyos presupuestos no consideren y/o valoricen todas las partidas requeridas para la ejecución de las obras requeridas serán declaradas inadmisibles. Las inconsistencias aritméticas de los presupuestos o errores de cálculos que puedan presentar las partidas podrán ser subsanados por los oferentes mediante la aclaración que se efectuará a través del portal de mercado público en la medida que no se altere el valor total ofertado. Tratándose de una Unión Temporal de Proveedores, al momento de contratar deberán señalar las partidas que ejecutarán los integrantes de la misma. b) Formulario “Oferta Económica” adjunto a las Bases Administrativas, con la información requerida en éste. (Anexo Nº 7). Tratándose de una Unión Temporal de Proveedores, el anexo N°7 debe ser suscrito por el representante de la misma. La oferta económica deberá presentarse con valores expresados en pesos chilenos debiendo indicar el precio total ofertado, con impuestos incluidos y cualquier otro costo necesario para el correcto cumplimiento del contrato. Se deja constancia que la oferta económica incluye los costos de transporte, seguros y garantías necesarias para la correcta ejecución de las obras. Los precios no podrán incluir reajuste alguno. La Oferta Económica debe incluir todo lo necesario para la correcta ejecución de las obras de acuerdo con las Especificaciones Técnicas y las reglas de la ciencia o arte de que se trate. A falta de mención expresa sobre el particular y no habiéndose solicitado aclaraciones, deberá incluir todos los aspectos necesarios para la correcta ejecución de las obras objeto de esta licitación, las cuales se entenderán como incorporadas a las Bases Técnicas. La totalidad de los antecedentes deberán entregarse debidamente completados y firmados. Las ofertas que no presenten los documentos requeridos en las letras anteriormente indicadas, serán declaradas inadmisibles.

Subir

5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona natural

- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad

- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica

- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa

- Certificado de Vigencia de la Sociedad

- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales

- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial

Subir

6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 Cumplimiento de los requisitos	Se evaluará la presentación oportuna de todos los antecedentes del oferente requeridos para la presentación de la propuesta, conforme a la siguiente tabla: Oportunidad en la presentación de los antecedentes del oferente Puntaje a. Presentación de todos los antecedentes al cierre de la propuesta 100 puntos b. Presentación de los antecedentes durante el plazo extraordinario 0 puntos c. Subsana conforme al numeral 14 de las Bases Administrativas 0 puntos	5%
2 Precio	Se evaluará con el mayor puntaje (100 puntos) la oferta más económica de acuerdo a los montos indicados en el Anexo N°7. Las demás ofertas serán evaluadas de acuerdo a la siguiente fórmula: Pje Oi = (Oe/Oi)* 100 Pje Oi : Puntaje obtenido por oferente i Oe : Oferta más conveniente Oi : Oferta del oferente i	90%
3 PROGRAMAS DE INTEGRIDAD O CUMPLIMIENTO NORMATIVO “	Para la evaluación de este criterio, se evaluará si el oferente posee un programa de integridad que sea conocido por su personal, lo cual deberá acreditarse como se señala más adelante. Se entenderá por programas de integridad cualquier sistema de gestión que tenga como objetivo prevenir y si resulta necesario, identificar y sancionar las infracciones de leyes, regulaciones, códigos o procedimientos internos que tienen lugar en una organización, promoviendo una cultura de cumplimiento. Este criterio de evaluación podrá ser acreditado presentando al menos uno de los siguientes documentos: - Certificaciones en materia de cumplimiento normativo o compliance. - Código de ética, plan o política de integridad o de compliance, o similar, implementado en la empresa. - Capacitaciones, cursos o jornadas en materia de integridad o compliance, impartidas a todo o parte del personal que presta servicios para el proveedor. Debe adjuntar los certificados o constancias, o cualquier documento que	5%

Subir

7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Presupuesto Disponible

Fuente de financiamiento:	Fondo Nacional de Desarrollo Regional FNDR



Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	El monto máximo disponible es la suma total de 1.964.838.000.- impuestos incluidos, distribuidos de acuerdo al financiamiento de la siguiente forma: Obras Civiles 1.925.615.000 Equipamiento 36.321.000 Equipos 2.902.000 Las ofertas que superen el monto

Tiempo del Contrato	370 Días

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica

Nombre de responsable de pago:	ROXANA DIAZ
e-mail de responsable de pago:	roxana.diaz@gobiernovalparaiso.cl

Prohibición de subcontratación:	Se permite subcontratación

Subir

8. Garantías requeridas

Garantías de Seriedad de Ofertas

Beneficiario:	I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO
Fecha de vencimiento:	11-09-2026
Monto:	1000000 Peso Chileno

Descripción:	Atendida la naturaleza de la contratación y, a efecto de garantizar los intereses municipales involucrados en su contratación, teniendo en consideración la importancia de las obras a contratar, su inversión, y el impacto que tiene en la comuna, el oferente deberá presentar una boleta de garantía bancaria, vale vista, certificado de fianza, póliza de seguros de garantía, de carácter irrevocable, a la vista, de liquidez inmediata, que asegure el cobro de la misma de manera rápida y efectiva y que cumpla con las condiciones señaladas, por una suma de $1.000.000 extendida a nombre de la Municipalidad de Valparaíso, con una vigencia mínima de 120 días corridos a contar de la fecha de apertura de la propuesta. En caso de entregar una garantía en moneda extranjera o en unidades variables, como la unidad de fomento, para su conversión se considerará el valor que al día de su presentación en el portal o en la oficina municipal, tenga dicha moneda o unidad en el Servicio de Impuestos Internos o en el Banco Central, o en cualquier entidad estatal que determine el valor oficial. Forma y lugar presentación: Física: En el caso de garantía emitida físicamente, ésta deberá ser entregadas de forma material para su custodia dentro de los plazos establecidos en las respectivas bases de licitación, ya sea de forma presencial en oficina de la Administración Municipal de la Municipalidad de Valparaíso, ubicada en Av. Argentina N°864, Tercer piso, en horario de 09:00 a 14:00 o de 15:00 a 17:00 hrs, o enviadas mediante correo certificado. Electrónica: La garantía de seriedad de la oferta podrá ser presentada junto a los Antecedentes Administrativos de la cláusula 12 A. de las presentes bases en el Portal mercado Público. La glosa de la garantía será la siguiente: “Para garantizar la seriedad de la oferta de la licitación ID 2426-10-LR26”. Para ambos casos, la garantía de Seriedad de la oferta deberá ser presentada antes del cierre de recepción de ofertas. Si la garantía de seriedad de oferta es otorgada en el extranjero, el emisor del documento respectivo debe estar representado en Chile o estar reconocido por un Banco o Institución financiera chilena. La I. Municipalidad de Valparaíso se reserva la facultad verificar ante el emisor, todo documento de garantía recibido o la institución que la represente en Chile, considerando que por tratarse de una especie valorada y carácter legal, en el caso de ser falsificada o adulterada, dejará inmediatamente fuera del proceso a aquel oferente que incurriere en dicha falta. Toda oferta que no esté acompañada de la garantía de seriedad de la oferta, o que la acompañada no cumpla con lo requerido en este párrafo, será rechazada por la Municipalidad por no ajustarse a los términos de las presentes bases y por ende declarada inadmisible la oferta presentada. Si por cualquier motivo existiere retraso entre el periodo de evaluación y la adjudicación, la Municipalidad estará facultada para exigir la sustitución o extensión de la vigencia de la presente garantía, en los casos en que el plazo de vigencia sea insuficiente para que dicha garantía sirva a su finalidad, declarándose inadmisible la oferta presentada en caso de no cumplir con la presente obligación. Por otra parte, se entenderá que el plazo de validez de la oferta se amplía por la sola presentación de la nueva garantía de seriedad de la oferta.

Glosa:	La glosa de la garantía será la siguiente: “Para garantizar la seriedad de la oferta de la licitación ID 2426-10-LR26”.

Forma y oportunidad de restitución:	Conforme al artículo 53 del Reglamento de la Ley 19.886, esta garantía será devuelta a los oferentes cuyas propuestas sean declaradas inadmisibles dentro del plazo de diez días contados desde la notificación del Decreto Alcaldicio que así lo declare. Por su parte, al adjudicatario y a aquellas propuestas desestimadas por puntaje, se devolverá una vez que se haya firmado el contrato respectivo.

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

Beneficiario:	Gobierno Regional de Valparaíso
Fecha de vencimiento:	11-01-2028
Monto:	5 %

Descripción:	El adjudicatario deberá presentar a la fecha de suscripción del contrato una Boleta de Garantía Bancaria irrevocable, a la vista, de liquidez inmediata, vale vista o cualquier otro instrumento que asegure el cobro de la misma de manera rápida y efectiva y que cumpla con las condiciones señaladas, extendida a nombre del Gobierno Regional de Valparaíso RUT N°72.235.100-2, con domicilio en Blanco 1791, piso 1, Valparaíso, por concepto de “Fiel cumplimiento de contrato”, por una suma equivalente al 5% del valor neto del contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecución de las obras (incluido el plazo de entrega de terreno), más 90 días corridos, contado desde la fecha de suscripción del contrato, (plazo superior al mínimo establecido en el artículo 70 del Reglamento de la Ley N° 19.886), Sin perjuicio de los plazos indicados anteriormente, el contratista deberá mantener vigente la garantía de fiel cumplimiento hasta la recepción provisoria de la obra, más 90 días corridos, conforme lo exigido en el Convenio. Forma y lugar presentación: Física: En el caso de garantía emitida físicamente, ésta deberá ser entregadas de forma material para su custodia dentro de los plazos establecidos en las respectivas bases de licitación, ya sea de forma presencial en oficina de Administración de la Municipalidad de Valparaíso, ubicada en Av. Argentina N°864, Tercer piso, en horario de 09:00 a 13:00 horas, o enviadas mediante correo certificado. Electrónica: Para garantía emitida de manera electrónica, deberá ser enviada al correo indicado al momento de la notificación de la adjudicación sin que sea necesario su envío en forma física. Si el oferente adjudicado no hace entrega oportuna de la garantía señalada, se dejará sin efecto su adjudicación, pudiendo adjudicarse la propuesta al siguiente oferente mejor evaluado conforme los resultados obtenidos en el Informe de adjudicación, previo acuerdo del Concejo Municipal, según corresponda.

Glosa:	La glosa de la garantía será la siguiente: “Para garantizar el fiel cumplimiento del contrato “MEJORAMIENTO ESCUELA BELLAS ARTES MUNICIPALES, VALPARAÍSO” CÓDIGO BIP N°30442877-0, ID 2426-10-LR26

Forma y oportunidad de restitución:	Esta garantía será restituida una vez vencida su vigencia, en cuanto no exista incumplimiento de obligaciones por parte del contratista.

Otras Garantías

Beneficiario:	Gobierno Regional de Valparaíso
Fecha de vencimiento:	21-02-2029
Monto:	3 %

Descripción:	El contratista deberá entregar, en un plazo máximo de 10 días corridos desde la recepción provisoria, una boleta bancaria, irrevocable, a la vista, de liquidez inmediata, vale vista o cualquier otro instrumento que asegure el cobro de la misma de manera rápida y efectiva y que cumpla con las condiciones señaladas, por concepto de “Correcta Ejecución y Buen Comportamiento de las Obras”, por una suma equivalente al 3% del monto neto del proyecto, con una vigencia igual al de plazo de recepción definitiva más 30 días hábiles, contado desde la fecha de entrega de la presente garantía, extendida a nombre del Gobierno Regional de Valparaíso RUT N°72.235.100-2, con domicilio en Blanco 1791, piso 1. Forma y lugar presentación Física: En el caso de garantía emitida físicamente, ésta deberá ser entregada de forma material para su custodia dentro de los plazos establecidos en las respectivas bases de licitación, ya sea de forma presencial en oficina de ITOS DOM de la Municipalidad de Valparaíso, ubicada en Av. Argentina N°864, Tercer piso, en horario de 09:00 a 13:00 o de 15:00 a 17:00 hrs, o enviadas mediante correo certificado. Electrónica: podrá ser enviada al correo electrónico que le indicará la Unidad Técnica. En ambos casos, puede entregar una copia de ella en el lugar señalado anteriormente. La Garantía podrá hacerse efectiva por parte de la Municipalidad de Valparaíso si se detectaran fallas constructivas en la obra. Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad legal establecida en el Código Civil. En caso que la Inspección Técnica formule observaciones en el período entre la recepción provisoria y la recepción definitiva, y sea que éstas no se subsanen dentro del plazo fijado, se aplicará la multa prevista en el numeral 23.1 letra b). Si el contratista no ejecuta las reparaciones, saldos de obras o en general no subsana las observaciones formuladas en conformidad de la Unidad Técnica ésta podrá llevar a cabo la ejecución de los trabajos que corresponda, por cuenta del contratista con cargo a la garantía de correcta ejecución y buen comportamiento de las Obras, dejando constancia del hecho, sin perjuicio de la multa que corresponda aplicar.

Glosa:	“Para garantizar la correcta ejecución y buen comportamiento del proyecto “MEJORAMIENTO ESCUELA BELLAS ARTES MUNICIPALES, VALPARAÍSO” CÓDIGO BIP N°30442877-0, ID 2426-10-LR26.

Forma y oportunidad de restitución:	La garantía será restituida una vez efectuada la recepción definitiva de las obras, lo que deberá ser solicitado en forma escrita por el contratista.

Beneficiario:	Gobierno Regional de Valparaíso
Fecha de vencimiento:	11-01-2028
Monto:	10 Peso Chileno

Descripción:	Garantía Anticipo A la fecha de solicitud del anticipo el contratista deberá presentar una o más boleta bancarias, irrevocable, a la Vista, de liquidez inmediata, vale vista o cualquier otro instrumento que asegure el cobro de la misma de manera rápida y efectiva y que cumpla con las condiciones señaladas, emitidas a nombre del Gobierno Regional de Valparaíso, RUT Nº 72.235.100–2, con una vigencia igual a la fecha de término de la obra y por un monto total igual al del anticipo, que no podrá superar el 10% del monto pactado por el cual se solicita el anticipo y que será rebajado de los Estados de Pago del proyecto. Forma y lugar presentación. Física: En el caso de garantía emitida físicamente, ésta deberá ser entregada de forma material para su custodia dentro de los plazos establecidos en las respectivas bases de licitación, ya sea de forma presencial en oficina de ITOS DOM de la Municipalidad de Valparaíso, ubicada en Av. Argentina N°864, Tercer piso, en horario de 09:00 a 13:00 o de 15:00 a 17:00 hrs, o enviadas mediante correo certificado. Electrónica: podrá ser enviada al correo electrónico que se le indicará la Unidad Técnica. En ambos casos, puede entregar una copia de ella en el lugar señalado anteriormente.

Glosa:	“Para garantizar el anticipo del proyecto “MEJORAMIENTO ESCUELA BELLAS ARTES MUNICIPALES, VALPARAÍSO” CÓDIGO BIP N°30442877-0, ID 2426-10-LR26.

Forma y oportunidad de restitución:	Esta garantía podrá ser recuperada por el contratista, una vez que haya reintegrado los montos del anticipo iguales a los valores parciales de las garantías entregadas según se indica en las presentes bases.

Subir

9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Resolución de Empates

En caso de empate de puntajes entre dos o más oferentes en el primer lugar, el que presente una oferta económica menor será el adjudicado. Si luego de aplicar la regla anterior subsiste el empate, el segundo criterio de desempate se decidirá conforme el criterio de cumplimiento de requisitos formales. De persistir el empate, el tercer criterio de desempate se decidirá conforme el criterio de Programa de Integridad o Compliance.
Finalmente, si aún persiste el empate, se seleccionará a la propuesta que ingresó primero en el portal www.mercadopublico.cl

Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación

g) Los oferentes tendrán un plazo de 5 días hábiles a contar de la notificación del Decreto Alcaldicio que resuelva el resultado de la presente licitación, para deducir una reclamación administrativa, en los términos de los artículos 23 y siguientes del Decreto Supremo N°661, del año 2024, del Ministerio de Hacienda, a través de la Plataforma de Reclamos habilitada en el Sistema de Información.

Acreditación de cumplimiento de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social

Ver Bases

Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes

Luego del cierre de las ofertas y durante el período de evaluación de las mismas, la Municipalidad podrá requerir a los proponentes la presentación de certificaciones o antecedentes requeridos en los “Antecedentes del Oferente” que hayan omitido presentar al momento de efectuar sus ofertas, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluación. El plazo fatal de presentación será de 2 días hábiles, contadas desde el requerimiento respectivo realizado por la Municipalidad, el que se informará a través del sistema Mercado Público.
Si el oferente no presenta la documentación faltante y/o no salva las omisiones requeridas en el plazo señalado, su oferta será declarada inadmisible por falta de presentación de los antecedentes solicitados.
La presentación de todos los antecedentes del oferente dentro del plazo extraordinario, será evaluado con nota 0, conforme lo indicado en la pauta de evaluación.

Pacto de integridad

El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:
1.- El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores, entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitución Política de la República en su artículo 19, números 1º, 4º, 5º, 6º, 12º, y 16º, en conformidad al artículo 485 del código del trabajo. Asimismo, el oferente se compromete a respetar los derechos humanos, lo que significa que debe evitar dar lugar o contribuir a efectos adversos en los derechos humanos mediante sus actividades, productos o servicios, y subsanar esos efectos cuando se produzcan, de acuerdo a los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas de Naciones Unidas.
2.-El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.
3.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.
4.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma. 5.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio. 6.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.
7.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.
8.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.
9.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.

Subir

10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.

Subir