Ficha Licitación

Licitación ID: 5282-24-L120

2DO.Llamado Convenio de Suministro Alumbrado Público

Responsable de esta licitación: I.MUNICIPALIDAD DE PORVENIR

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 1

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descargar ficha

Productos o servicios

Alumbrado público	1 Unidad
Cod: 39111603	1 Unidad
Convenio de Suministro Alumbrado Publico

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

2DO.Llamado Convenio de Suministro Alumbrado Público

Estado:

Adjudicada

Descripción:

dar a conocer los distintos aspectos que se deben considerar para realizar mantención, reparación y reposición de luminarias junto con sus accesorios, emplazadas en toda la ciudad. Se tiene en cuenta que la cantidad total es para 80 unidades aproximadamente de luminarias entre ellas, 54 unidades que se adjunta en catastro realizado y un total de 26 unidades aproximadas, que serán indicadas a medida que se requiera su arreglo.

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública inferior a 100 UTM (L1)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

Subir

2. Organismo demandante

Razón social:

I.MUNICIPALIDAD DE PORVENIR

Unidad de compra:

Secretaria de Planificación Comunal

R.U.T.:

69.250.300-7

Dirección:

Zavattaro Nº 434, Porvenir

Comuna:

Porvenir

Región en que se genera la licitación:

Región de Magallanes y de la Antártica

Subir

3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 14-09-2020 15:30:00

Fecha de Publicación: 03-09-2020 15:13:54

Fecha inicio de preguntas: 03-09-2020 16:33:00

Fecha final de preguntas: 07-09-2020 16:33:00

Fecha de publicación de respuestas: 10-09-2020 16:33:00

Fecha de acto de apertura técnica: 14-09-2020 15:33:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 14-09-2020 15:33:00

Fecha de Adjudicación: 28-09-2020 14:50:02

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato No hay información

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

Subir

4. Antecedentes para incluir en la oferta

Documentos Administrativos

1.- VER BASES ADMINISTRATIVAS

Documentos Técnicos

1.- VER BASES ADMINISTRATIVAS

Documentos Económicos

1.- VER BASES ADMINISTRATIVAS

Subir

5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona natural

- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad

- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica

- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa

- Certificado de Vigencia de la Sociedad

- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales

- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial

Subir

6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 Cumplimiento de los Requisitos formales	a) Se otorgará 100 puntos al oferente que presenta la totalidad de los antecedentes en el plazo de recepción de ofertas, en tanto que, se otorgará 50 puntos al que presenta los antecedentes formales solicitados por la comisión de apertura y/o la comisión evaluadora, en virtud de la facultad otorgada por el articulo 40 del Reglamento de le Ley N°19.886. En caso de que, no presente los antecedentes solicitados en el plazo otorgado para ello, se otorgará 0 puntos.	5%
2 Experiencia de los Oferentes	a) Para evaluar la experiencia del oferente se deberá presentar el ANEXO N°3, en donde el contratista deberá plasmar dichos trabajos similares realizados y documentos emitidos por instituciones públicas o privadas que a lo menos contenga la siguiente información: - Nombre de la obra y la entidad contratante. - Certificado de recepción conforme, recepción provisoria sin observaciones. - Plazo de ejecución del contrato. - Monto del contrato.	40%
3 Precio	a) Con respecto al criterio precio, el cual, se consigna en la Oferta Económica del Anexo N°5, los oferentes deberán indicar en su oferta el VALOR REAL del servicio, de acuerdo a precio de mercado para ser considerado en la evaluación, el que, luego, y de ser adjudicado será el empleado en la ejecución del contrato. Se entenderá como precio de mercado el promedio de las ofertas recibidas que presenten valores cercanos	35%
4 Plazo de Entrega	El plazo de ejecución en menos días corridos informado en el ANEXO N°4, tendrá el puntaje máximo respectivamente, que será de 100 puntos, el que, deberá ser inferior al plazo máximo definido.	20%

Subir

7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Presupuesto Disponible

Fuente de financiamiento:	MUNICIPALIDAD DE PORVENIR
Monto Total Estimado:	5000000

Justificación del monto estimado	DE ACUERDO A BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES

Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	DE ACUERDO A BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES

Plazos de pago:	Otros
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica

Nombre de responsable de pago:	MUNICIPALIDAD DE PORVENIR
e-mail de responsable de pago:	finanzas@muniporvenir.cl

Nombre de responsable de contrato:	MARISOL ANDRADE CARDENAS
e-mail de responsable de contrato:	alcaldesa@muniporvenir.cl
Teléfono de responsable del contrato:	56-61-2581868-

Prohibición de subcontratación:	Se permite subcontratación

Subir

8. Garantías requeridas

Garantías de Seriedad de Ofertas

Beneficiario:	MUNICIPALIDAD DE PÓRVENIR
Fecha de vencimiento:	13-12-2020
Monto:	100000 Peso Chileno

Descripción:	La garantía original, deberá ser ingresada electrónicamente escaneada a través de oficina de partes de la Municipalidad de Porvenir virtual, antes de la fecha y hora de cierre indicada en el calendario de la licitación al correo aandrade@muniporvenir.cl

Glosa:	2do. Llamado Convenio Suministro Alumbrado Público ID 5282-24-L120

Forma y oportunidad de restitución:	para oferentes no adjudicados, contra presentación de carta del oferente solicitando la devolución, la que se hará efectiva por parte de la Municipalidad una vez que se haga entrega de terreno al oferente que resulte adjudicatario de la propuesta. Respecto del oferente adjudicado, le será devuelta contra la presentación de la garantía de fiel cumplimiento de contrato. Dicha diligencia debe ser a través de una presentación ingresada a la oficina de partes del municipio.

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

Beneficiario:	MUNICIPALIDAD DE PÓRVENIR
Fecha de vencimiento:	15-09-2020
Monto:	500000 Peso Chileno

Descripción:	FECHA REFERENCIAL VERIFICAR CON UNIDAD TECNICA La garantía original, deberá ser ingresada física y electrónicamente por oficina de partes de la Municipalidad de Porvenir, ubicada en calle Padre Mario Zavattaro Nº 434, comuna de Porvenir, Tierra del Fuego, Región de Magallanes y Antártica Chilena antes de la fecha y hora de cierre indicada en el calendario de la licitación. Correo aandrade@muniporvenir.cl

Glosa:	2do. Llamado Convenio Suministro Alumbrado Público ID 5282-24-L120

Forma y oportunidad de restitución:	mediante solicitud escrita del contratista, adjuntando certificado de recepción final al proyecto. La garantía de fiel cumplimiento de contrato se hará efectiva en caso de incumplimiento de las obligaciones que impone las bases y el respectivo contrato.

Subir

9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Resolución de Empates