En caso que se mantenga la situación de empate, se establece como segundo mecanismo de desempate la adjudicación al proveedor que haya obtenido el mayor puntaje en el Item “Plazo de entrega”.

Tanto las preguntas como las respuestas serán puestas en conocimiento de todos los proveedores interesados, a través del Sistema de Información, sin indicar el autor de las mismas. Las respuestas, se emitirán exclusivamente a través del Sistema de Información, Portal Mercado Público, www.mercadopublico.cl.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 19.886, en caso de que la empresa que obtenga la licitación, registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, los primeros pagos producto del contrato licitado se destinarán al pago de dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del período de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses.  La Universidad del Bío-Bío, exigirá de parte de la empresa que obtenga la licitación proceder a dichos pagos y le exhiba los comprobantes y planillas que demuestren el total cumplimiento de la obligación.  Lo anteriormente expuesto será igualmente aplicable y exigible a las empresas que la adjudicataria subcontratare para la realización de algunas labores del servicio.  El incumplimiento de estas obligaciones por parte de la empresa contratada o, de la o las contratistas de ésta, en su caso, dará derecho a dar por terminado el respectivo contrato.  En tal caso la Universidad del Bío-Bío podrá llamar a una nueva licitación en la que la empresa referida no podrá participar.

Durante el proceso de análisis, estudio y ponderación de las ofertas que se presenten a esta Licitación Pública, la Universidad del Bío-Bío podrá solicitar, según lo estime pertinente y procedente, a cualquiera de los oferentes, salvar errores u omisiones formales que se detecten en sus ofertas, debiendo informar de dicha solicitud a los demás oferentes a través del Sistema de Información. Dichas correcciones no podrán en caso alguno, implicar la modificación de los precios o elementos sustanciales de la oferta.

Se aplicará multa al contratista en los siguientes casos:

Si el contratista no diere inicio a los trabajos dentro de 3 días de emitida la orden de compra, incurrirá en una multa del 0.5 %  (Cero coma cinco por ciento del monto total de la obra), por cada día de atraso.

Si se produjese un atraso injustificado en la fecha de término de la obra, el contratista incurrirá en una multa del 1,5 %  (Uno coma cinco por ciento del monto total de la obra), por cada día de atraso.

Estas se aplicarán directamente al monto de la oferta adjudicada.

En el aspecto de seguridad, el personal del contratista ejecutor deberá utilizar los implementos de seguridad del caso, que consistirán (cuando corresponda) a lo menos en:

• Ropa de trabajo.
• Zapatos de seguridad con refuerzo.
• Guantes de seguridad
• Casco de seguridad. 

Se deberá mantener las zonas de trabajo aseada y ordenada además de las demarcaciones (Cintas de peligro y letreros) que correspondan para evitar riesgos y o accidentes.

La mano de obra deberá ser calificada, respondiendo el Contratista de cualquier defecto producido en la obra por sus obreros, administrativos y/o subcontratistas.

La empresa contratista deberá dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de Prevención de Riesgos; Ley Nº 16.744 y sus Decretos Supremos Nº 40, 54, 67, 594.