Ficha Licitación

Licitación ID: 3588-91-LE23

SUMINISTRO-INSTALACIÓN MOBILIARIO URBANO PLAZA

Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE YUNGAY

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 12

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descargar ficha

Productos o servicios

Zona de juegos infantiles	1 Unidad
Cod: 30221010	1 Unidad
El proyecto consiste en el reemplazo de juegos infantiles modulares e individuales en la zona de juegos de la Plaza Iquique de Yungay. La modalidad de ejecución será vía licitación pública.

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

SUMINISTRO-INSTALACIÓN MOBILIARIO URBANO PLAZA

Estado:

Desierta (o art. 3 ó 9 Ley 19.886)

Descripción:

El SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO URBANO EN PLAZA IQUIQUE, COMUNA DE YUNGAY

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Contrato

Se requerirá suscripción de contrato

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

Subir

2. Organismo demandante

Razón social:

I MUNICIPALIDAD DE YUNGAY

Unidad de compra:

Direccion Administración y Finanzas

R.U.T.:

69.141.500-7

Dirección:

ESMERALDA N°380

Comuna:

Yungay

Región en que se genera la licitación:

Región del Ñuble

Subir

3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 21-11-2023 19:53:00

Fecha de Publicación: 10-11-2023 9:15:48

Fecha inicio de preguntas: 10-11-2023 21:00:00

Fecha final de preguntas: 14-11-2023 16:14:00

Fecha de publicación de respuestas: 17-11-2023 16:14:00

Fecha de acto de apertura técnica: 21-11-2023 19:54:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 21-11-2023 19:54:00

Fecha de Adjudicación: 06-12-2023 19:54:00

Fecha de entrega en soporte fisico 21-11-2023

Fecha estimada de firma de contrato 07-12-2023

Tiempo estimado de evaluación de ofertas 1 Horas

Subir

4. Antecedentes para incluir en la oferta

Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.

Documentos Administrativos

1.- además, mantengan actualizados los antecedentes en conformidad a lo exigido en estas bases, podrán acreditar dichos antecedentes por esta vía sin necesidad de subirlos como antecedentes a la oferta (aplica para lo exigido en letra b). 8.5.2. Para personas jurídicas: a) Identificación del oferente de acuerdo a formato Nº 1 adjunto a estas bases. b) Fotocopia del R.U.T. de la persona jurídica. c) Fotocopia de la cédula nacional de identidad vigente del representante legal. d) Copia autorizada de escritura de constitución de la persona jurídica, sus eventuales modificaciones y certificado de vigencia con constancia de su inscripción en el Registro de Comercio, si correspondiere, emitidos en un plazo no superior de 30 días antes del vencimiento del plazo para presentar propuestas. e) En caso de personas jurídicas constituidas de conformidad a la Ley 20.659 (Ley Empresa en un día), certificado de Vigencia y Estatuto actualizado emitidos en un plazo no superior de 30 días antes del vencimiento del plazo para presentar propuestas. f) Copia de Garantía de Seriedad de la Oferta, según punto 8.4 de las presentes Bases de Licitación. Los oferentes que participen de esta licitación que se encuentren inscritos en Chileproveedores y que, además, mantengan actualizados los antecedentes en conformidad a lo exigido en estas bases, podrán acreditar dichos antecedentes por esta vía sin necesidad de subirlos como antecedentes a la oferta (aplica para lo exigido en letra b, c, d y e). 8.5.3. Para Unión Temporal de Proveedores: En caso de tratarse de una UTP cuyo apoderado es una persona natural, se deben adjuntar los antecedentes solicitados en el punto 8.5.1. En caso de tratarse de una UTP cuyo apoderado es persona jurídica, se deben adjuntar los antecedentes solicitados en el punto 8.5.2. En cualquiera de los dos casos, además se debe adjuntar el Acuerdo de Unión Temporal de proveedores, público o privado, individualizando los integrantes de esta unión, donde conste ID y nombre de licitación en la que comparecen, indicar que la vigencia cubrirá un plazo no inferior a la duración del contrato, pactando la solidaridad entre las partes respecto de todas las obligaciones que se generen con la Entidad fijar domicilio de la UTP y nombrar un representante o apoderado común de ésta, designando un suplente. En virtud de lo establecido en la ley, y bajo sanción de tener por no constituida en forma correcta la U.T.P, para que la U.T.P se considere bien constituida, debe ser firmada por todos los oferentes que la compongan, aceptando así la solidaridad en las obligaciones y responsabilidades que la U.T.P contraiga dentro del presente proceso licitatorio.

Documentos Técnicos

1.- a) Nómina de obras ejecutadas y/o en ejecución, Formato N° 2 dentro de los últimos 5 años anteriores a la Publicación del llamado a licitación correspondiente a obras relacionadas con Suministro e Instalación de Mobiliario Urbano. Se deberá indicar a lo menos: nombre de la obra, fecha de inicio y término, mandante. Se evaluarán solo aquellas que se respalden con certificados de experiencia emitidos por los mandantes de las obras o contratos de ejecución de obras. El listado deberá corresponder a las obras contratadas exclusivamente por el oferente identificado en Formato Nº1. b) Presupuesto detallado por partidas, que respalde la oferta e incluya costos unitarios y globales. Se deben incluir en ellos toda actividad involucrada para dar lugar a una buena e integral ejecución de las obras, de acuerdo a los antecedentes de la propuesta. Este presupuesto deberá contener los Gastos Generales, Utilidades y el IVA, siendo su valor total coincidente con el señalado en el Formato Oferta Económica.

Documentos Económicos

1.- a) Oferta económica, de acuerdo a formato .Nº 3 adjunto a estas bases. Indicando Valor Neto (consecuente con Archivo digital: Propuesta Económica Ingresado al Sistema de Información del Portal www.mercadopublico.cl,), IVA y Valor Total de la oferta.

Subir

5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona natural

- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad

- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica

- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa

- Certificado de Vigencia de la Sociedad

- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales

- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial

Subir

6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 Experiencia de los Oferentes	Cantidad de Obras Similares PUNTAJE 10 o más 100 7-9 80 4-6 60 1-3 40 0 10	50%
2 Plazo de Entrega	PLAZO EJECUCION PUNTAJE Menor plazo 100 Segunda segundo menor plazo 80 Tercer menor plazo 60 Cuarto menor plazo 40 Restantes 10	20%
3 Precio	PRECIO PUNTAJE Menor precio 100 Segundo menor precio 80 Tercer menor precio 60 Cuarto menor precio 40 Restantes 10	30%

Subir

7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Presupuesto Disponible

Fuente de financiamiento:	Recursos Propios
Monto Total Estimado:	10000000

Justificación del monto estimado	PRESUPUESTO DISPONIBLE

Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	Sin observaciones

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica, Cheque

Nombre de responsable de pago:	Alejandra Arriagada
e-mail de responsable de pago:	remuneciones@yungay.cl

Nombre de responsable de contrato:	Rafael Cifuentes Rodriguez
e-mail de responsable de contrato:	alcaldia@yungay.cl
Teléfono de responsable del contrato:	56-42-2205646-

Prohibición de subcontratación:	No permite subcontratación No se permite la subcontratación total o parcial de servicios.

Subir

8. Garantías requeridas

Garantías de Seriedad de Ofertas

Beneficiario:	Municipalidad de Yungay
Fecha de vencimiento:	19-02-2024
Monto:	100000 Peso Chileno

Descripción:	Esta garantía debe ser extendida a nombre de la Ilustre Municipalidad de Yungay, RUT N° 69.141.500-7, por un monto de $ 100.000 (cien mil pesos), cuya glosa deberá indicar en su texto lo siguiente: “Garantiza Seriedad de la Oferta Licitación Pública ID 3588- xx- LE23, denominada “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO URBANO EN PLAZA IQUIQUE, COMUNA DE YUNGAY”, con una vigencia mínima de 90 días, a contar de la fecha de Apertura de la Propuesta. El documento deberá ser entregado físicamente o bien enviado por correo certificado y recepcionadas en la Oficina de Partes de la Municipalidad de Yungay. El plazo para la recepción de este documento se extenderá hasta el día y hora del cierre de presentación de las ofertas, según el cronograma de licitación. (El horario de atención, para estos efectos, será de lunes a viernes de 8:30 a 13:30 horas).

Glosa:	Garantiza Seriedad de la Oferta Licitación Pública ID 3588- xx- LE23, denominada “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO URBANO EN PLAZA IQUIQUE, COMUNA DE YUNGAY”

Forma y oportunidad de restitución:	7.2.1 Cobro de garantía de seriedad de la oferta La garantía de seriedad de la oferta se hará efectiva unilateralmente por vía administrativa por la entidad licitante, en los siguientes casos: • Cuando, durante el proceso de adjudicación, se verifique la falsedad de cualquier documento incluido en la oferta que vulnere la igualdad de condiciones entre los oferentes participantes. • Cuando el proveedor adjudicado no se presente a la firma del Contrato en el plazo establecido en documento que le informa su adjudicación. • Desistimiento de la oferta, una vez realizada la adjudicación de la misma. 7.2.2 Devolución garantía seriedad de la oferta La devolución de las garantías de seriedad a aquellos oferentes cuyas ofertas hayan sido declaradas no admisibles se efectuará dentro del plazo de 10 días, contados desde la notificación de la resolución que dé cuenta de la inadmisibilidad. La devolución de las garantías de aquellos oferentes cuyas ofertas hayan sido admisibles, pero no adjudicas, se efectuará dentro de 10 días, contados desde la total tramitación de la resolución que aprueba el contrato suscrito con el respectivo proveedor adjudicado. La devolución de las garantías del oferente cuya oferta se haya adjudicado la presente licitación, se efectuará dentro del plazo de 10 días, contados desde el ingreso por el adjudicado de la GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

Beneficiario:	Municipalidad de Yungay
Fecha de vencimiento:	20-05-2024
Monto:	10 %

Descripción:	El Oferente adjudicado deberá reemplazar la garantía de seriedad de la oferta, por una que garantice el "Fiel Cumplimiento del Contrato" extendida a nombre de la Ilustre Municipalidad de Yungay. Su glosa deberá indicar en su texto lo siguiente: “Garantiza Fiel Cumplimiento Contrato Licitación Pública 3588-xx-LE23, denominado “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO URBANO EN PLAZA IQUIQUE, COMUNA DE YUNGAY” El documento se deberá extender por el 10% del total adjudicado, la fecha de vencimiento de la garantía debe corresponder al plazo contractual aumentado en 90 días. En caso de aumento del plazo de ejecución, esta Garantía deberá renovarse, por el mismo plazo por el cual se ha incrementado. La garantía deberá ser entregada por el adjudicatario, físicamente o bien enviada por correo certificado y recibida en la Oficina de Partes de la Municipalidad de Yungay o en caso de ser electrónica, enviar al correo electrónico csagredo@yungay.cl, dentro de los 10 días hábiles siguientes, contados desde la fecha aceptación de la orden de compra por parte del adjudicado.

Glosa:	“Garantiza Fiel Cumplimiento Contrato Licitación Pública 3588-xx-LE23, denominado “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO URBANO EN PLAZA IQUIQUE, COMUNA DE YUNGAY”

Forma y oportunidad de restitución:	La Municipalidad de Yungay hará efectiva la garantía en los siguientes casos: • Incumplimiento de las obligaciones impuestas por las bases administrativas, técnicas y el respectivo contrato. • Cuando el proveedor adjudicado no pague las multas aplicadas y no sea posible descontarlas de los respectivos estados de pago. • Cuando por causa imputable al respectivo adjudicatario, se haya puesto termino anticipado al respectivo contrato. • Si el adjudicatario se encontrare sujeto a alguno de los procedimientos de la Ley 20.270 “Sustituye el Régimen Concursal vigente por una ley de reorganización y liquidación de empresas y personas”, o si se disolviese la empresa contratada. 7.3.2 Devolución garantía de fiel cumplimiento de contrato. La devolución de la garantía del ejecutor del trabajo encomendado, se efectuará dentro del plazo de 10 días, contados desde la recepción sin observaciones previo ingreso a la Municipalidad, a través de oficina de partes.

Subir

9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Cláusula de Readjudicación

Se podrá readjudicar a los oferentes, cuyas propuestas sean elegibles, es decir aquellos que en la evaluación de su oferta obtengan un puntaje superior a 60 puntos, en un plazo no superior a 15 días hábiles y en los siguientes casos: a Si el contrato no se firma en el plazo estipulado en el cronograma de licitación del punto 6 de las presentes Bases de Licitación, por causas atribuibles al adjudicatario. b Si el adjudicatario no entrega la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, en el plazo estipulado en el cronograma de licitación del punto 6 de las presentes Bases de Licitación. c Si el adjudicatario se desiste de su oferta, antes de la firma de contrato. d Si el adjudicatario no acredita los requisitos para contratar con el MUNICIPIO antes de la firma de contrato. e Si el adjudicatario es inhábil para contratar con el Estado en los términos del artículo 4º de la Ley de Compras o no proporciona los documentos que le sean requeridos para verificar dicha condición, dentro de los 20 días hábiles que tiene para suscribir contrato, contados desde la fecha de adjudicación. f Si el adjudicatario no se inscribe en el Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado dentro del plazo de 15 días hábiles contados desde la adjudicación.

Resolución de Empates

En caso de que, en la Tabla de Evaluación Técnica de Licitación, resultaren 2 o más oferentes con el mismo puntaje final y sean elegibles, se dirimirá el empate de la siguiente manera:

La primera instancia para desempate será la Experiencia, quien obtenga mayor puntaje, será la propuesta de adjudicación.

En segunda instancia para desempate será Precio, quien obtenga mayor puntaje en este factor, será la propuesta de adjudicación.

La tercera instancia para desempate será la Plazo, la quien obtenga mayor puntaje en este factor, será la propuesta de adjudicación.

En caso de que habiéndose ejecutado todos los criterios anteriormente descritos y persista el empate, será la comisión evaluadora, quien fundadamente, deberá dirimir cual oferta es superior a la otra de conformidad a los criterios de condición más ventajosa para la municipalidad, las que siempre deberán referirse a situaciones objetivas, demostrables y sustanciales para la Municipalidad, tales como: plazo de entrega, condiciones de garantías, calidad de los bienes y servicios, o bien, mejor relación costo beneficio del bien o servicio a adquirir.

Subir

10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.

Subir