Licitación ID: 5751-6-O125
MEJORAMIENTO AVENIDA SAN LUIS – VALDIVIA
Responsable de esta licitación: SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION DE V
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 2
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato CSV. Más información.

Descarga los datos de esta licitación en formato JSON. Más información en API Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato OCDS. Conoce el estandar en el Sitio Oficial OCDS.

Dejar un reclamo sobre esta licitación Dejar un reclamo sobre esta licitación
Especialidades y categorías
Especialidad Sub Especialidad Categoría
1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
MEJORAMIENTO AVENIDA SAN LUIS – VALDIVIA
Estado:
Adjudicada
Descripción:
El proyecto “Mejoramiento Avda. San Luis de Valdivia” busca regularizar y potenciar la vía, debido a que se presentan varios problemas a resolver: irregular trazado, inundaciones, curvas fuera de norma, inexistente señalización y deficiente iluminación. La ejecución de las obras del proyecto permitirá dar continuidad a la vía desde avenida Pedro Montt hasta avenida Simpson, estandarizando su geometría en aprox. 2.950 metros de intervención, que incluye obras anexas para modificación de servicios básicos, aguas lluvias, ciclovías, soterramiento de redes, alumbrado público y paisajismo.
Tipo de licitación:
Licitación Pública de Obra
Ámbito de la licitación:
Obras MINVU (DS 236)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
N° de Contrato/CódigoSAFI:
1
Tipo de contratación:
Suma Alzada
Presupuesto:
2093199915
Fuente de financiamiento:
SERVIU LOS RÍOS
Tipo de gastos:
Contratación de Obras
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Dos Etapas
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Licitación de contrato de obra:
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION DE V
Unidad de compra:
Serviu Región de Los Ríos - Valdivia
R.U.T.:
61.818.002-6
Dirección:
Av. Alemania 799
Comuna:
Valdivia
Región geográfica:
Región de Los Ríos
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 19-05-2025 15:30:00
Fecha de Publicación: 24-03-2025 14:48:00
Fecha inicio de preguntas: 24-03-2025 14:51:00
Fecha final de preguntas: 18-04-2025 15:30:00
Fecha de publicación de respuestas: 30-04-2025 20:30:00
Fecha de acto de apertura técnica: 19-05-2025 15:35:00
Fecha de acto de apertura económica: 19-05-2025 15:35:00
Fecha de Adjudicación: 29-09-2025 11:47:41
ENTREGA ANTECEDENTES CAPACIDAD ECONOMICA, AL CORREO"licitacionesserviulosrios@minvu.cl". o por oficina de Partes de SERVIU Los Ríos, hasta el 12-05-2025 13:00:00
ENTREGA FORMULARIO OFERTA ( por correo electrónico) 16-05-2025 15:30:00
visita a terreno, lugar de encuentro Av. San Luis con Pedro Montt. 15-04-2025 11:00:00
4. Antecedentes para incluir en la oferta
No hay información de Antecedentes Técnicos Privados
Documentos Técnicos Públicos
1.- 1 FORMULARIO Identificación del Oferente 2 FORMULARIO Carta Compromiso del Equipo Profesional 3 FORMULARIO Declaración del Oferente 4 FORMULARIO Capacidad Económica del Oferente 5 FORMULARIO Cronograma de Plazos Contractuales 6 FORMULARIO (6A) Formato Para Calificación Parcial de Contratistas (6B) Formato Para Calificación Final de Contratistas (6C) Formato Resumen de Calificación Definitiva de Contratistas (A+B) 7 FORMULARIO Laboratorios para Control de Calidad 8 FORMULARIO Declaración Áridos y Escombros 9 FORMULARIO Listado de Equipos y Maquinarias 10 FORMULARIO Listado de Recursos Humanos 11 FORMULARIO Programación Financiera 12 FORMULARIO Cronograma e Histograma de Actividades 13 FORMULARIO Listado de Subcontratos 14 FORMULARIO Declaración Jurada Simple Persona Natural 15 FORMULARIO Declaración Jurada Simple Persona Jurídica o Consorcio 16 FORMULARIO Formulario de Oferta Económica 17 FORMULARIO Formato Tipo Análisis Precio Unitario 18 FORMULARIO Formato Ordenes de Trabajo Modalidad Serie de Precios Unitarios 19 FORMULARIO Carta Gantt 20 FORMULARIO Cuadro de Avance de Obras 21 FORMULARIO Pautas de Evaluación de la Comisión Técnica 22 FORMULARIO Cuadro de plazos 23 FORMULARIO Presupuesto Detallado
 
No hay información de Antecedentes Económicos
5. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.