Licitación ID: 1080936-42-LE20
VESTUARIO TÁCTICO OFICIALES ESCIPOL
Responsable de esta licitación: Fondos Extrapresupuestarios Escipol
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 145
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato CSV. Más información.

Descarga los datos de esta licitación en formato JSON. Más información en API Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato OCDS. Conoce el estandar en el Sitio Oficial OCDS.

Dejar un reclamo sobre esta licitación Dejar un reclamo sobre esta licitación
Productos o servicios
1
Vestuario 76 Unidad
Cod: 91111703
RUBRO 1: POLERAS DRY-FIT  

2
Vestuario 38 Unidad
Cod: 91111703
RUBRO 2: PANTALONES TÁCTICOS  

3
Vestuario 12 Unidad
Cod: 91111703
RUBRO 3: QUEPIS  

4
Zapatos de hombre 38 Unidad
Cod: 53111601
RUBRO 4: BOTINES TÁCTICOS  

5
Vestuario 38 Unidad
Cod: 91111703
RUBRO 5: CINTURONES TÁCTICOS  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
VESTUARIO TÁCTICO OFICIALES ESCIPOL
Estado:
Desierta (o art. 3 ó 9 Ley 19.886)
Descripción:
Rubro 1: Poleras Dry-fit (Cantidad total 76, desglosado en 48 masculinas y 28 femeninas) Rubro 2: Pantalones Tácticos (Cantidad Total de 38, desglosado en 24 masculinos y 14 femeninos) Rubro 3: Quepís (Cantidad total 12). Rubro 4: Botines tácticos (Cantidad total 38) Rubro 5: Cinturones (Cantidad Total de 38) Uniformar y brindar indumentaria a los Oficiales de la Escuela, ya que estos son la imagen en cada una de las actividades que se realizan tanto dentro como fuera de éste Centro de Formación.
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Contrato
El contrato se formalizará con la orden de compra
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
Fondos Extrapresupuestarios Escipol
Unidad de compra:
Fondos Extrapresupuestarios Escipol
R.U.T.:
60.506.012-9
Dirección:
Avda. Gladys Marin Nº 5783 (Ex Avda. Los Pajaritos
Comuna:
Estación Central
Región en que se genera la licitación:
Región Metropolitana de Santiago
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 10-11-2020 15:30:00
Fecha de Publicación: 28-10-2020 17:16:00
Fecha inicio de preguntas: 28-10-2020 18:35:00
Fecha final de preguntas: 05-11-2020 15:30:00
Fecha de publicación de respuestas: 06-11-2020 18:58:00
Fecha de acto de apertura técnica: 10-11-2020 15:35:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 10-11-2020 15:35:00
Fecha de Adjudicación: 10-12-2020 17:32:27
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
Visita a terreno voluntaria el 03.NOV a las 10:30 en Guardia principal, Escuela de Investigaciones Policiales, Avda Gladys Marin N°5783, Estación Central, RM. Encargado Juan C. Muñoz 03-11-2020 10:30:00
ENTREGA DE MUESTRA COSTO DEL OFERENTEAvda Gladys Marin N°5783, Estación Central, RM. Encargado Juan C. Muñoz 10-11-2020 12:00:00
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Documentos Administrativos
1.- RESOLUCIÓN APRUEBA BASES, EE.TT Y SUS ANEXOS
No hay información de Antecedentes Técnicos
No hay información de Antecedentes Económicos
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 PLAZO DE ENTREGA SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO 4 DE LAS BASES, NUMERAL 4. 30%
2 PROPUESTA ECONÓMICA SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO 4 DE LAS BASES, NUMERAL 6. 45%
3 FORMALIDAD DE LA OFERTA SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO 4 DE LAS BASES, NUMERAL 1. 5%
4 GARANTÍA SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO 4 DE LAS BASES, NUMERAL 5. 20%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: FONDOS INTERNOS
Monto Total Estimado: 8578000
Justificación del monto estimado Art. 18. Presupuesto máximo disponible y estimado del contrato: La Entidad Licitante estima que el monto del contrato asciende a la cifra indicada en la Introducción de estas Bases, en los cuales se incluye por una parte, el presupuesto máximo disponible
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica, Cheque
Nombre de responsable de pago: CARLOS PORTILLA JELDRES
e-mail de responsable de pago: C.PORTILLA@ESCUELAPDI.CL
Nombre de responsable de contrato: HECTOR CORNEJO VALLEJOS
e-mail de responsable de contrato: H.VALLEJOS@ESCUELAPDI.CL
Teléfono de responsable del contrato: 56-02-26773936-
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
No hay información de Garantías
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Aclaraciones, corrección de errores y omisiones de las ofertas
Art. 34. Aclaraciones, corrección de errores y omisiones de las ofertas: Si se determina que la oferta no cumple con los requerimientos obligatorios de la licitación, será declarada inadmisible fundadamente y por consiguiente, el defecto no podrá ser subsanado con posterioridad por el oferente. Sin embargo, la “Entidad Licitante” podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto, no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del Sistema de Información. Finalmente se establece que, ante discordancias entre la ficha del portal en razón de la oferta y los documentos adjuntos, prevalecerán estos últimos para efectos de evaluación y sólo se considerará la ficha en caso de que los datos en evaluación no estén considerados en los adjuntos.
Período de consultas y aclaración
Art. 38. Período de consultas y aclaración: Los Oferentes tendrán el plazo de días indicado en el anexo N° 1, “Cronograma”, desde la notificación de la Resolución, para efectuar consultas y aclaraciones de dicho acto, asimismo, podrán hacer presente todas las observaciones y reparos que estimen convenientes y que consistan en errores u omisiones en los cálculos, transcripciones, citas, razón social, etc., para efectos de que sean detectados y subsanados por la Entidad Licitante, la que los efectuará sólo si corresponde. Dichas observaciones y reparos deben fundarse necesariamente en la oferta y en las presentes Bases. La Entidad Licitante, por su parte, tendrá un plazo de 10 días hábiles para evacuar las consultas. Asimismo, podrán efectuar los reclamos que encuentren pertinentes en conformidad a las reglas generales y ante las autoridades que correspondan. Durante este periodo, las consultas deberán ser dirigidas al correo electrónico indicado en el Anexo N° 1 “Cronograma”.
Derechos laborales y previsionales
Art. 46 bis. Derechos laborales y previsionales: El Contratista declarará a solicitud de la Entidad Licitante, su estado de cumplimiento de los derechos laborales y previsionales con sus trabajadores, acreditando ante la Entidad Licitante, su estado, acompañando la documentación correspondiente, como certificados, comprobantes y planillas de pago que lo demuestren, de acuerdo a lo señalado en el párrafo del pago de estas Bases. En caso de tener deudas, con el solo hecho de presentar la oferta, se compromete a dar cumplimiento a sus obligaciones legales, especialmente la contemplada en este sentido en el Artículo 4° de la Ley N° 19.886, esto es, a ponerse al día con los primeros estados de pago originado en la presente licitación. Si el Contratista, subcontratare parcialmente algunas labores del mismo, la empresa subcontratista deberá igualmente cumplir con los requisitos señalados en este artículo y la legislación respectiva.
ORDEN DE PRELACIÓN
Según lo establecido en bases Anexo 4 "TABLA DE PONDERACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE OFERTAS", CUADRO 4/B ORDEN DE PRELACIÓN: 6, 4, 5 y 1.
10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.