Licitación ID: 2904-26-LE20
Solución Fotovoltaica Sectores Quildaco El Valle y Pichicolo Sur
Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 0
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato CSV. Más información.

Descarga los datos de esta licitación en formato JSON. Más información en API Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato OCDS. Conoce el estandar en el Sitio Oficial OCDS.

Dejar un reclamo sobre esta licitación Dejar un reclamo sobre esta licitación
Productos o servicios
1
Kits solares 1 Unidad
Cod: 60104702
Construcción Soluciones Fotovoltaicas Sectores Quildaco El valle y Pichicolo Sur  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
Solución Fotovoltaica Sectores Quildaco El Valle y Pichicolo Sur
Estado:
Desierta (o art. 3 ó 9 Ley 19.886)
Descripción:
Ejecución de proyecto “Solución fotovoltaica sectores Quildaco El Valle y Pichicolo Sur”, que tiene por finalidad provisionar, instalar y poner en marcha suministro eléctrico a través de sistemas solares fotovoltaicos individuales a 14 familias.
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Dos Etapas
Contrato
Se requerirá suscripción de contrato
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Licitación de contrato de obra:
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
Unidad de compra:
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
R.U.T.:
69.252.200-1
Dirección:
21 DE SEPTIEMBRE 450
Comuna:
Hualaihué
Región en que se genera la licitación:
Región de los Lagos
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 04-11-2020 15:30:00
Fecha de Publicación: 21-10-2020 15:12:00
Fecha inicio de preguntas: 21-10-2020 15:30:00
Fecha final de preguntas: 26-10-2020 16:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 29-10-2020 16:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 04-11-2020 15:30:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 04-11-2020 16:00:00
Fecha de Adjudicación: 23-11-2020 11:22:58
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Documentos Administrativos
1.- Anexos
No hay información de Antecedentes Técnicos
Documentos Económicos
1.- - Presupuesto
2.- Anexo Económico
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Experiencia Evaluación según tabla punto 5.4 bases administrativas 20%
2 Plazo de Ejecución Menor plazo *100/plazo oferta 35%
3 Precio Precio mínimo * 100/precio oferta 45%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: Presupuesto Municipal
Monto Total Estimado: 43259892
Justificación del monto estimado La Municipalidad de Hualaihué dispone 43.259.982 Impuesto Incluido, como presupuesto disponible para la ejecución de proyecto.
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica, Cheque
Nombre de responsable de pago: Marco Arteche Navarrete
e-mail de responsable de pago: mhualaihuefinanzas@hotmail.com
Nombre de responsable de contrato: Depto. de Obras
e-mail de responsable de contrato: obrashualaihue@gmail.com
Teléfono de responsable del contrato: 56-65-217222-
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
    Garantías de Seriedad de Ofertas
Beneficiario: Ilustre Municipalidad de Hualaihué
Fecha de vencimiento: 01-01-2021
Monto: 400000 Peso Chileno
Descripción: El Oferente deberá garantizar la seriedad de su Oferta mediante presentación de instrumento financiero, pagadero a la vista y que tenga carácter de irrevocable, dicho instrumento debe ser tomado a nombre de la Municipalidad de Hualaihué, RUT: 69.252.200-1, por un monto de $400.000.-(Cuatrocientos Mil Pesos), y una vigencia de 60 días corridos, a contar de la fecha de apertura de las ofertas.
Glosa: “Para garantizar la Seriedad de la Oferta en Licitación Pública Solución fotovoltaica sectores Quildaco El Valle y Pichicolo Sur”
Forma y oportunidad de restitución: Las solicitudes de devolución de Boletas de Garantías deben hacerse por escrito, estas podrán ingresarse por oficina de partes de la municipalidad o a través de correo electrónico dirigido a esta MUNICIPALIDAD por parte del representante legal de la empresa, cumplido lo establecido en estas bases de licitación. La MUNICIPALIDAD hará devolución de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, una vez recibido conforme los bienes o servicios, cumplido a satisfacción el contrato y al término del plazo de vigencia. Para efectos de solicitud de devolución de las garantías de seriedad de la oferta, lo oferentes podrán enviar dicha solicitud al correo electrónico secplanhualaihue@gmail.com. Para solicitudes de devolución de garantías de Fiel Cumplimiento de Contrato y garantía por Correcta Ejecución de las Obras, el contratista podrá solicitar su devolución al correo electrónico obrashualaihue@gmail.com. La devolución del o los documentos de garantías se entregará directamente al representante legal del proveedor o contratante, debidamente identificado, o a la persona mandatada especialmente para retirar tal documento, quién deberá identificarse presentando poder simple firmado por el representante legal. La entrega se efectuará previa firma de un antecedente de Retiro y Recepción pertinente.
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: Ilustre Municipalidad de Hualaihué
Fecha de vencimiento: 16-05-2021
Monto: 7 %
Descripción: El Oferente deberá garantizar la seriedad de su Oferta mediante la presentación de instrumento financiero, pagadero a la vista y que tenga carácter de irrevocable, dicho instrumento debe ser tomado a nombre de la Municipalidad de Hualaihué, RUT: 69.252.200-1, por un monto de $400.000.-, (Cuatrocientos Mil Pesos), y una vigencia de 60 días corridos, a contar de la fecha de apertura de las ofertas. Este documento original deberá ser ingresado físicamente en la Oficina de Partes de esta Municipalidad, ubicada en calle Veintiuno de Septiembre N°450, Hornopirén, comuna de Hualaihué, como máximo hasta las 15:30 hrs., de la fecha de cierre de recepción de ofertas. En el caso de que la garantía de seriedad de la oferta, se otorgue electrónicamente, esta deberá ajustarse a la Ley N° 19.799 sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de Certificación de dicha firma.
Glosa: “Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento de contrato de Licitación Pública Solución fotovoltaica sectores Quildaco El Valle y Pichicolo Sur”
Forma y oportunidad de restitución: Las solicitudes de devolución de Boletas de Garantías deben hacerse por escrito, estas podrán ingresarse por oficina de partes de la municipalidad o a través de correo electrónico dirigido a esta MUNICIPALIDAD por parte del representante legal de la empresa, cumplido lo establecido en estas bases de licitación. La MUNICIPALIDAD hará devolución de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, una vez recibido conforme los bienes o servicios, cumplido a satisfacción el contrato y al término del plazo de vigencia. Para efectos de solicitud de devolución de las garantías de seriedad de la oferta, lo oferentes podrán enviar dicha solicitud al correo electrónico secplanhualaihue@gmail.com. Para solicitudes de devolución de garantías de Fiel Cumplimiento de Contrato y garantía por Correcta Ejecución de las Obras, el contratista podrá solicitar su devolución al correo electrónico obrashualaihue@gmail.com. La devolución del o los documentos de garantías se entregará directamente al representante legal del proveedor o contratante, debidamente identificado, o a la persona mandatada especialmente para retirar tal documento, quién deberá identificarse presentando poder simple firmado por el representante legal. La entrega se efectuará previa firma de un antecedente de Retiro y Recepción pertinente.
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Resolución de Empates

Si en la evaluación de las ofertas se produjese un empate entre dos o más oferentes respecto del puntaje final aplicando la pauta de evaluación, se adjudicará al oferente que haya obtenido el mayor puntaje en la pauta de evaluación, en el criterio de evaluación “Precio”. En caso de persistencia de la situación de empate, se establece como segundo mecanismo de desempate la adjudicación al oferente que haya obtenido el mayor puntaje en el criterio de evaluación “Plazo de Ejecución”, finalmente y si persistiere del empate, esto se resolverá a través del mayor puntaje obtenido en el criterio “Experiencia”.
Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación

Los oferentes podrán realizar consultas y/o aclaraciones técnicas y/o administrativas directamente en el Sistema de Información de la Dirección de Compras y Contratación Pública, www.mercadopublico.cl. Estas sólo se recepcionarán a través de la aplicación foro electrónico disponible, hasta la fecha y hora final indicada en la ficha de la Licitación.

Se responderán sólo aquellas consultas y aclaraciones realizadas a través del portal, www.mercadopublico.cl, recibidas dentro de 6 días corridos de publicada las bases de la Licitación.

Las respuestas a las consultas y solicitudes de aclaración estarán a disposición de los proponentes como máximo 2 días corridos desde el cierre de la etapa de consultas y aclaraciones. Estas mismas fechas rigen para efectuar modificaciones y/o aclaraciones a las Bases de Licitación

Las eventuales modificaciones a las Bases de Licitación, así como las respuestas a las consultas y aclaraciones que se realicen formarán parte integrante de las bases de esta Licitación y serán aprobadas a través del correspondiente acto administrativo legalmente establecido por la MUNICIPALIDAD, totalmente tramitado y publicado en el Portal www.mercadopublico.cl.


10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.