|
Bases |
|
Esta licitación se rige por las presentes Bases Administrativas y Técnicas de licitación que se publicarán en el portal de compras del Estado www.mercadopublico.cl y en lo no previsto por estas bases, por las normas de la Ley N° 19.886 y su Reglamento. Asimismo, forman parte de estas bases de licitación, las aclaraciones que emita CONAF, a través de la página www.mercadopublico.cl, en respuestas a consultas que fueren requeridas por los participantes, a través de la modalidad Foro del mencionado portal de compras. Las ofertas que no se presenten dentro del plazo indicado no podrán participar en la Licitación. Asimismo, la Corporación excluirá de la Licitación aquellas que no reúnan las condiciones establecidas en estas bases.
|
|
|
|
Modificación de bases |
|
CONAF podrá modificar los documentos de la licitación, ya sea por iniciativa propia o en atención a una Aclaración solicitada por alguno de los Oferentes, durante el proceso de la licitación, otorgando un plazo prudencial para que los oferentes puedan adecuar sus ofertas a los nuevos requerimientos. Las modificaciones que se lleven a cabo, serán informadas a través del sitio Web www.mercadopublico.cl. Estas modificaciones formarán parte integral de las bases.
|
|
|
|
|
Fecha de adjudicación |
|
En caso de no cumplirse con la fecha indicada de adjudicación de las presentes bases de licitación, CONAF publicará una nueva fecha en el portal www.mercadopublico.cl, informando allí las razones del atraso.
|
|
|
|
|
Descripción del servicio |
|
Las presentes bases se enmarcan en el proyecto de contratación de servicio de mantenimiento y reparación infraestructura programa de incendios forestales base de brigada Puerto Montt 10-41.
El presente proyecto se divide en los siguientes aspectos fundamentales:
-Construcción de cielo falso (estructura y terminación) en la zona de lavandería.
-Subdivisión interior de la zona de lavandería.
-Reposición de ventanas termopanel en los nuevos recintos y colocación de puertas interiores y exteriores.
-Reposición, extensión y mejoramiento de las instalaciones eléctricas y de agua potable.
Estos aspectos del proyecto vienen divididos en dos legajos de plano coherentes entre ellos de los cuales se desglosan las láminas AR01 y AR02 como planos de levantamiento del inmueble Base de Brigada 10-41, y las láminas AR03 y AR04 como la planimetría del plan de mejora. Estos documentos son complementarios a las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS y a las presentes BASES DE LICITACIÓN, por lo cual se deja estipulado los siguientes conceptos para interpretar dicho plan de mejora de manera correcta.
-Reposición: Se entiende como reposición al desarme y colocación de elementos de calidad igual o superior a lo existente de manera que tanto las instalaciones como los artefactos o cualquier otro tipo de elemento quede funcional de una manera igual o superior a la actual.
*En caso que los elementos existentes todavía presenten una vida útil adecuada o hayan sido repuestos con anterioridad esto deberá ser considerado a la hora de efectuar la propuesta económica.
Los vanos considerados en la planimetría propuesta en la lámina AR03 son las medidas mínimas establecidas, en caso de no poder contar con este tipo de elementos se tendrá que generar una propuesta de vanos y la empresa o el contratista deberá asumir los costos relacionados en caso de exceder a los presupuestado en su oferta económica, a su vez y en caso contrario, si los elementos disponibles son menores a los graficados por un par de centímetros cuando las medidas son impares, esto se podrá consultar dicha opción con el mandante CONAF y con el profesional responsable del proyecto.
-Extensión de la red: En el caso particular del presente proyecto se subdividen áreas en la zona de lavandería y vestidores como recintos habitables de la brigada, en el caso de mover las instalaciones debido a los nuevos recintos proyectados esta redistribución deberá ser generada por profesionales acordes a cada especialidad según se solicita en las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, para posteriormente ser aprobados y recepcionados por las autoridades correspondientes. Esto también aplica en el recinto de baño de mujeres y en cualquier otro donde ocurra lo antes señalado.
-Profesional para aprobación: En caso de consultar la contratación de un profesional para generar el proyecto de instalaciones y lograr la aprobación y posterior recepciones de la obra, se deberá considerar un profesional acorde al proyecto que se necesite, este deberá ser contratado por la empresa o el contratista considerando esto para efectos de cubicación a la hora de generar su propuesta económica. Es responsabilidad del contratista de lograr la aprobación y recepción de las instalaciones según se solicite en las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
*La planimetría referente a la instalación eléctrica graficada en la lámina AR04 es lo mínimo que se debe considerar para la generación del proyecto eléctrico por parte del profesional contratado por la empresa o el contratista.
|
|
|
|
|
Visita a terreno |
|
Los oferentes que estén interesados en presentar ofertas, deberán asistir a una visita a terreno, el día lunes 14 de Junio a las 15:00 hrs., en donde se les presentarán los inmuebles potencialmente sujetos al servicio de Mantenimiento y Reparación. La visita es de carácter obligatoria, sólo podrá realizarse durante el día y horario fijado por CONAF, y de acuerdo a los protocolos COVID de la Corporación, esta podrá ser postergada según la situación de cada comuna respecto a lo solicitado por la autoridad sanitaria, esta situación será avisada oportunamente si ocurriese.
Nota: Se señala expresamente que los oferentes que no cumplan con la visita a terreno obligatoria al presentar sus ofertas no serán aceptadas.
De la ejecución de las obras
El proveedor deberá:
- Ejecutar todos los trabajos ofertados en las Bases de la Licitación.
- El proveedor o adjudicatario debe dirigir los trabajos personalmente o a través de un encargado competente, por él designado, y atenderlos de manera que el avance de la obra esté de acuerdo con el programa de trabajo aprobado.
- Es obligación del proveedor efectuar la denuncia respectiva por los accidentes de trabajo que ocurran, y su no cumplimiento será sancionado con una multa de acuerdo al punto 31 de las presentes bases, con cargo a las garantías o retenciones del contrato, y su aplicación, cuando fuere necesario, se hará administrativamente.
- El proveedor o adjudicatario queda obligado a cumplir las leyes laborales vigentes.
- El proveedor deberá dar cumplimiento al Reglamento Especial para empresas contratistas y sub-contratistas de seguridad y salud en el trabajo, de CONAF.
- El Proveedor o adjudicatario deberá habilitar y mantener un libro de obras foliado y triplicado, en el que se anotarán las novedades de su ejecución y las instrucciones que imparta el Inspector, así como las modificaciones que se autoricen en la obra.
- Será obligación del Proveedor o adjudicatario mantener, en obra, copia de todos los contratos de trabajo; así también, todos los trabajadores deberán portar su cédula de identidad.
- El Proveedor o adjudicatario asumirá todas las medidas de seguridad en términos de “prevención riesgo” e imponderables de la construcción que signifiquen mayores costos, cualquiera sea su origen, naturaleza o procedencia.
El proveedor o adjudicatario debe iniciar los trabajos según lo acordado, y proseguirlos de acuerdo con el cronograma de proyecto específico aprobado por la Corporación. El cronograma deberá quedar consignado en el libro de obras. La demora en la iniciación de los trabajos por más de cinco días corridos, según lo programado, o cualquiera interrupción en el curso de ellos, de idéntica duración, y que no haya sido causada por fuerza mayor o caso fortuito justificados plenamente ante el Inspector, dará derecho a la CORPORACIÓN para poner término anticipado al contrato.
El proveedor o adjudicatario no puede hacer, por iniciativa propia, cambio alguno de las bases, planos y especificaciones técnicas que sirvan de base al contrato. Si lo hiciere, deberá reconstruir las obras sin cargo para la CORPORACIÓN, o reemplazar, por su propia cuenta y costo, los materiales que a juicio de la Inspección, se aparten de las condiciones del contrato y especificaciones técnicas.
Cuando razones de orden técnico aconsejen paralizar o suspender temporalmente la ejecución de las obras, las partes contratantes concordarán previamente su paralización o suspensión. El Departamento de Administración podrá autorizar la paralización o suspensión de las faenas hasta una fecha en que técnicamente sea aconsejable su prosecución. Para avalar lo anterior, la Inspección técnica de la obra deberá emitir un Informe Técnico, estableciendo las razones por las cuales deberán paralizarse temporalmente las obras.
|
|
|
|
|
Responsabilidad del proveedor |
|
Como toda Empresa o Proveedor que suscriba contrato con la Corporación Nacional Forestal, esto es, el adjudicatario respectivo, deberá aceptar y aplicar las normas y procedimientos generales de Prevención de Accidentes y las instrucciones escritas o verbales que sobre la materia le imparta al inspector respectivo, durante el desarrollo de las obras. Además de lo anterior, responderá del fiel cumplimiento de las disposiciones del Código del Trabajo, leyes previsionales, de medicina curativa y preventiva, sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, y en general, toda legislación social y provisional vigente.
El proveedor o adjudicatario es el único responsable de la obra ante la Corporación Nacional Forestal y frente a terceros.
El proveedor o adjudicatario será el responsable exclusivo de los daños y perjuicios que causare a terceros, ya sea por defecto del proyecto, por infracción a los Reglamentos y Ordenanzas, y en general, por cualquier error, negligencia o imprudencia de parte suya o de sus trabajadores o contratistas.
|
|
|
|
|
Libro de obras |
|
El libro de Obras quedará bajo la custodia del proveedor o adjudicatario, quien será el responsable en caso de su extravío, enmendaduras, destrozos o adulteraciones que contengan.
Asimismo, será obligación del Proveedor o adjudicatario mantener dicho Libro en un sitio adecuado para efectos de anotaciones oportunas de órdenes que sean impartidas o efectuadas por los profesionales del Proyecto.
El Libro de la Obra quedará en poder de CONAF al término del Servicio solicitado.
|
|
|
|
|
Inspección, supervisión y recepción de obras |
|
INSPECCIÓN: La función del I.T.O. (inspector técnico de obras) es la de velar por el correcto cumplimiento del contrato celebrado por la Corporación Nacional Forestal, que lo suscribe en calidad de mandante y que establece las condiciones y requisitos que han de gobernar el cumplimiento del mismo, y el proveedor o adjudicatario, que suministra bienes y servicios de conformidad a lo pactado.
SUPERVISIÓN: La Corporación Nacional Forestal designará uno o más profesionales para inspeccionar y controlar las obras requeridas, quienes deberán entregar como mínimo un Informe de avance cumplidos 10 días corridos de ejecución y posteriormente uno cada 4 semanas de desarrollo de obras. Una copia de cada Informe se deberá incorporar al libro de obras respectivo.
La inspección citada en el punto precedente no libera al Proveedor o adjudicatario de ninguna de las obligaciones de responsabilidad que le son propias, y dicha inspección no constituirá, en caso alguno, aprobación parcial o total de la Obra.
Los trabajos mal ejecutados, materiales mal empleados y elementos utilizados al margen de las normas técnicas correspondientes, que sean observados por la ITO, deberán ser sustituidos, reconstruidos, reparados o refaccionados a costa del Proveedor o adjudicatario en el plazo que la ITO establezca, según las indicaciones de esta, sin que ello represente, en caso alguno, aumento de Obra ni costo adicional para el Mandante.
Las observaciones efectuadas en el Libro de Obra por la ITO, deberán ser acatadas de inmediato por el Proveedor o adjudicatario; y su inobservancia será causal de multas parciales y/o término anticipado del Contrato, en caso de recurrencia.
La Inspección Técnica de la Obra (ITO) está facultada para no dar curso a los estados de pago cuando el Proveedor o adjudicatario no acreditare el pago oportuno de los sueldos, salarios e imposiciones de previsión del personal empleado en dichas faenas o trabajos, o bien, para ordenar retener de dichos estados de pago, las cantidades adecuadas por tales conceptos, los que serán pagados a cuenta del proveedor, a las personas o instituciones que correspondan.
La Inspección Técnica podrá solicitar en cualquier momento los Contratos de Trabajo de todas las personas que estén laborando, así como también solicitar la identificación de cada trabajador. Si se detectare que algún trabajador de la obra está sin contrato vigente, tal evento se consignará por escrito en el Libro de Obras y se le solicitará al adjudicatario regularizar esta situación conforme a las disposiciones legales vigentes. RECEPCIÓN: Terminados los trabajos, el proveedor notificará por escrito a la Inspección técnica de la obra, quien deberá verificar el fiel cumplimiento de las bases, planos y especificaciones técnicas del respectivo contrato, circunstancia que comunicará por escrito a la jefatura del Departamento de Prevención de Incendios Forestales, indicando la fecha en que el proveedor o adjudicatario puso término a las faenas.
La recepción provisoria de las obras se efectuará por una Comisión conformada por el arquitecto DEPRIF Cristopher Javier Ruz Rumillanca y el Jefe del Programa de Protección contra incendios forestales, Don Juvenal Bosnich Alvarado o quien lo subrogue. La comisión deberá reunirse en las obras en un plazo no superior a 2 días, a contar desde la fecha en que el proveedor o adjudicatario solicite la recepción de las obras. A esta reunión asistirá, aparte de la comisión, el proveedor o adjudicatario y/o su representante.
Verificado y confirmado el término de las obras y el fiel cumplimiento del Contrato, ajustado a los planos, especificaciones técnicas y proyectos de especialidad, la ITO lo consignará en el libro de obras con la fecha exacta de término.
Si de la Inspección de la obra que haga la Comisión, resulta que los trabajos no están terminados o no están ejecutados en conformidad con las bases, planos, especificaciones técnicas, o se han empleado materiales defectuosos o inadecuados, la Comisión no dará curso a la recepción, fijando un plazo para que el proveedor o adjudicatario ejecute, a su costa, los trabajos y reparaciones que aquella determine, situación que deberá quedar reflejada en el libro de obras.
Concluido el plazo para subsanar las observaciones por parte del proveedor o adjudicatario, la comisión se constituirá nuevamente en terreno, para verificar la atención a las observaciones y efectuar la Recepción Provisoria, si procediere, levantándose el Acta de Recepción correspondiente. En caso de no cumplimiento, se procederá a rescindir el contrato.
Si el proveedor no hiciere las reparaciones y cambios que se ordenaren, dentro del plazo que se le fije por oficio, la Corporación Nacional Forestal podrá llevar a cabo la ejecución de dichos trabajos por cuenta del Proveedor o adjudicatario con cargo a la garantía de fiel cumplimiento del contrato y/o retenciones, si las hubiere.
Efectuada, sin observaciones, la Recepción Definitiva de la Obra, se procederá a efectuar la liquidación del Contrato. Cumplida esta formalidad, y si no existen saldos pendientes a favor del Mandante, la Corporación devolverá al proveedor o adjudicatario la garantía de caución de la buena ejecución de obra después de 60 días desde la recepción definitiva de las obras, y el o los saldos de retenciones, si los hubiere.
|
|
|
|
|
Cláusula de confidencialidad y propiedad intelectual |
|
La información y/o documentación que, con motivo de esta Licitación Pública, reciba o tome conocimiento el adjudicatario o sus representantes y/o sus dependientes, relativas a las actividades o cualquier otro tipo de información interna o propia de CONAF, no podrá ser divulgada a terceros, bajo ninguna circunstancia, incluso después de la entrega de los servicios que se le encomendaren.
En consecuencia, el adjudicatario y/o sus representantes, deberá o deberán instruir a cualquiera de sus empleados o dependientes y/o a los consultores que tengan acceso a dicha información y/o documentación, que no deberán copiarla, duplicarla, total o parcialmente, y a mantener la confidencialidad correspondiente; evitando, asimismo, el acceso de terceros a la misma, y adoptando las medidas de seguridad adecuadas para conservar la confidencialidad de la mencionada Información, libre de robo o acceso por parte de terceros no autorizados; y adoptar, como mínimo resguardo, las mismas medidas utilizadas para proteger su propia información confidencial.
|
|
|
|
|
Plazo de entrega |
|
El adjudicatario tendrá un plazo de 90 días corridos para hacer entrega de la obra recibida por ITO. Este plazo debe estar estipulado en el anexo 7. En caso de que su oferta sea superior a los 90 días corridos, no será evaluada.
|
|
|
|
|
Cláusula ley subcontratación |
|
El proveedor adjudicado deberá dar cumplimiento fiel y oportuno a las disposiciones legales contenidas en la Ley 20.123, que “Regula el régimen de subcontratación, el funcionamiento de las empresas de servicios transitorios y el contrato de trabajo de servicios transitorios”. Para lo anterior, deberá observar la normativa contenida en el “Reglamento Especial para Empresas Contratistas y Subcontratistas de la Corporación Nacional Forestal”, el cual será entregado por CONAF al momento de la celebración del respectivo contrato y/o en la reunión de inicio de faena.
Para ilustración del oferente, se adjunta a las presentes bases un documento llamado “Reglamento especial para empresas contratistas y subcontratistas de seguridad y salud en el trabajo” en el cual constan las obligaciones legales que debe cumplir todo contratista en régimen de subcontratación, exigencias que podrán ser revisadas por CONAF durante la vigencia del contrato. Este documento a su vez, será entregado por la Corporación al momento de contratar los servicios del adjudicatario.
La Corporación podrá solicitar al momento de la entrega del servicio y/o suscripción del contrato exhibir los siguientes documentos, sin éstos tener el carácter de taxativos;
a) Nómina del personal que va a realizar el trabajo.
b) Contratos de Trabajo, personal que va a participar en el trabajo a ejecutar.
c) Registro de Entrega de Equipo de Protección Personal.
d) Registros de Inducción de Obligación de Informar a los Riesgos expuestos (ODI).
e) Matriz de Evaluación de Riesgos de la Faena a realizar.
f) Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad.
g) Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales (F-30), emitido por la Dirección del Trabajo.
h) Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales (F30-1), emitido por la Dirección del Trabajo.
i) Certificado de afiliación a Organismo Administrador Ley.
j) Certificado de Accidentabilidad, emitido por el Organismo Administrador Ley.
k) Certificado de Siniestralidad, emitido por el Organismo Administrador Ley.
Los incumplimientos de esta normativa por parte del contratista, constatados por CONAF, podrán dar lugar al término anticipado del contrato y al cobro de la garantía de fiel cumplimiento del contrato, previa constancia de dichos incumplimientos o de irregularidades contenidas en la Ley N° 20.123, además de las otras sanciones previstas en la Ley N° 19.886, sobre Compras y Contrataciones Públicas y su Reglamento contenido en el Decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda.
|
|
|
|
|
Exclusividad |
|
La presente licitación no condiciona a la Corporación Nacional Forestal un trato de exclusividad con el adjudicado. La Corporación podrá, si así lo estima pertinente, realizar licitaciones y/o Tratos Directos que incluya las partidas que forman parte de la presente Licitación con otros proveedores.
|
|
|
|
|
Presentación de ofertas |
|
Todas las ofertas y documento anexos obligatorios, deberán ser presentados a través del portal mercado público. Las ofertas que se presenten deberán ceñirse a las bases, especificaciones técnicas y otros antecedentes del proceso de licitación.
Por el solo hecho de presentarse a esta propuesta se entiende que el Proveedor ha estudiado todos los antecedentes y ha verificado su concordancia entre sí, de las bases, especificaciones técnicas, aclaraciones y presupuesto; también ha verificado las condiciones en las cuales debe desarrollar la entrega de los servicios y está conforme con las condiciones de lo solicitado. La oferta presentada deberá tener validez por los siguientes 30 días corridos, a contar de la fecha indicada como plazo máximo de recepción de ofertas. El puntaje mínimo para que la oferta sea considerada viable técnicamente y adjudicadle, es de 55 puntos como mínimo.
|
|
|
|
|
Apertura y observaciones de la oferta |
|
La apertura electrónica de las ofertas económicas y técnicas se realizará directamente en el portal de Mercado Público y estará conformada por: • José Ruiz, Profesional del Programa de Reactivación DEPRIF. Los oferentes podrán efectuar observaciones dentro de las 24 horas siguientes a la apertura de las ofertas a través del mecanismo establecido por el portal de compras, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso final del artículo 33 del Reglamento de la Ley N° 19.886.
|
|
|
|
|
Errores u omisiones |
|
Una vez realizada la apertura electrónica de las ofertas, CONAF podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás participantes, esto es, en tanto, no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes si correspondiere a través del Sistema de Información. Este proceso se realizará a través de la funcionalidad de la Plataforma de Compras, www.mercadopublico.cl, denominada “Aclaración de Ofertas”, el cual se ajustará al Art. 40, del reglamento de la Ley de Compras Públicas.
|
|
|
|
|
Evaluación de las ofertas aceptadas |
|
Las ofertas aceptadas durante la apertura electrónica de esta Licitación Pública serán evaluadas por una Comisión Evaluadora, compuesta por los siguientes funcionarios: - Jefe DEPRIF Regional. - Jefa DEFA Regional. - Arquitecto o constructor Regional. - Abogado Provincial como ministro de fe del proceso. O a quienes estos designen. La secuencia de evaluación considerará, la verificación del cumplimiento de los Requisitos Mínimos de Evaluación, esto es, el chequeo de la recepción de todos los antecedentes requeridos, para revisar la aplicación de los Criterios de Evaluación, señalados en las presentes Bases; concluyendo su labor con la preparación del Informe de la Comisión Evaluadora, de acuerdo al Art. 40 bis del Reglamento de Compras Públicas.
|
|
|
|
|
Resolución de empates |
|
Si al sumar todos los puntajes, existiera igualdad entre dos o más oferentes, la oferta escogida será aquella que obtenga el mayor puntaje en los siguientes criterios, siendo escogida aquella que supere a la otra/s según el siguiente orden de importancia.
En caso de igualdad en el máximo puntaje obtenido entre dos o más oferentes, la adjudicación se resolverá por aquel que cumpla las siguientes prioridades:
- Primero: Oferente que presente mayor puntaje en criterio " Metodología de Ejecución de Obras”.
- Segundo: Oferente que presente mayor puntaje en criterio " Experiencia del Oferente”.
En caso de persistir el empate, se adjudicará al proveedor que haya ingresado primero la oferta en el portal.
|
|
|
|
|
Consultas y aclaraciones |
|
Las consultas referentes a las Bases Técnicas y Administrativas deberán ser realizadas sólo por la modalidad FORO del portal de compras del Estado, durante las fechas indicadas en el Calendario de esta Licitación Pública. Las respuestas a dichas preguntas se publicarán a través de la misma modalidad FORO en la fecha establecida. Las consultas respecto a la adjudicación se recibirán a través del correo electrónico al Jefe DEPRIF jose.ruiz@conaf.cl, las que serán respondidas por el mismo medio. Se responderán consultas ingresadas hasta las 48 horas, posterior a la adjudicación.
|
|
|
|
|
Contraparte técnica y administrativa |
Contraparte Técnica: La Contraparte Técnica de CONAF ante el oferente adjudicado, la ejercerá el Jefe de Departamento de Protección Contra Incendios Forestales, o quien él designe.
Serán funciones de la Contraparte Técnica las siguientes:
• Administrar el contrato.
• Velar por el oportuno y fiel cumplimiento de todos los requerimientos técnicos de los servicios contratados mientras se encuentre vigente el contrato.
• Aprobar la recepción conforme de los servicios y el visto bueno para el pago de la factura vigente.
• Cualquier otra tarea necesaria para la oportuna e íntegra ejecución de la contratación.
Contraparte Administrativa: La contraparte administrativa corresponderá al Departamento de Finanzas y Administración, representada por Jefa DEFA Regional, encargado de Finanzas Provincial y Profesional del Programa de Reactivación, o quienes los subroguen, en las materias que le competen a cada uno.
Serán funciones de la contraparte Administrativa las siguientes:
• Emitir órdenes de compra asociadas a cada proceso de compra.
• Gestionar los contratos asociados a cada proceso de compra, cuando corresponda.
• Responder a los posibles reclamos derivados de las licitaciones públicas, por adquisición de bienes o contratación de servicios.
• Revisar e Informar las multas asociadas al proceso en conjunto con la Contraparte Técnica. Esta actividad se desarrollará en aquellos casos donde no se haya cumplido lo establecido en las Bases de Licitación al respecto, lo cual quedará de manifiesto a través del Certificado de Recepción Conforme.
• Comunicar al Departamento de Finanzas, el valor total de las multas a descontar en la factura del proveedor.
|
|
|
|
|
Servicios adicionales |
|
En el caso que la Corporación, requiera efectuar adquisiciones adicionales de los servicios, éstas no podrán superar el 30% del monto adjudicado, evento en el cual el adjudicatario deberá mantener las condiciones técnicas y económicas de la oferta.
|
|
|
|
|
Contrato y su término |
Contrato: Se suscribirá un contrato entre CONAF y el Oferente adjudicado que señalará los servicios que se obliga a ejecutar conforme a las Bases de Licitación.
El contrato confeccionado establecerá en el las cláusulas que regirán la adquisición de los servicios adjudicados, incluyendo derechos y obligaciones del adjudicado, los que deben ser concordantes con lo estipulado con las presentes Bases.
Para la confección del contrato el adjudicado deberá adjuntar los siguientes documentos:
• En el caso de una persona natural:
1. Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
2. Documento de Garantía por el Fiel Cumplimiento del contrato.
• En el caso de una persona jurídica:
1. Fotocopia Legalizada del RUT de la Empresa.
2. Copia de Certificado de Vigencia de la sociedad con una antigüedad no superior a 60 días corridos, contados desde la fecha de notificación de la adjudicación, otorgado por el Registro de Comercio respectivo o cualquier otro antecedente que permita acreditar la existencia jurídica del oferente.
3. Copia de Certificado de Vigencia de Poder del Representante Legal, con una antigüedad no superior a 60 días corridos, contados desde la fecha de notificación de la adjudicación, otorgado por el Registro de Comercio respectivo o cualquier otro documento que permita acreditar la vigencia de la representación legal del oferente.
4. Copia de la escritura pública o documento en que conste la personería de su(s) representantes(s) lega(es).
5. Documento de Garantía por el Fiel Cumplimiento del contrato.
El oferente adjudicado deberá suscribir el contrato en un plazo no mayor a 30 días hábiles a partir de la fecha de adjudicación. El contrato será publicado en la respectiva licitación del portal de compras.
Si el oferente adjudicado no suscribe el contrato, se entenderá que desiste de su realización, por lo tanto, CONAF podrá encomendar la adquisición de los servicios al oferente que de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, siempre y cuando cumpla con todas las especificaciones técnicas y administrativas establecidas en las Bases de licitación, y así sucesivamente, a menos que se estime conveniente efectuar una nueva licitación, declarando inadmisible el proceso.
Del término anticipado del contrato: La Corporación podrá poner término anticipado al contrato, o bien llamar a licitación nuevamente, por simple acto administrativo, sin necesidad de demanda ni requerimiento judicial, pudiendo hacer efectiva las garantías que se hubieran constituido, si concurre alguna de las causales que, a continuación, se señalan, sin perjuicio de las que establece la ley:
a. Resciliación o mutuo acuerdo entre los contratantes.
b. Incumplimiento, por parte del oferente, de las obligaciones establecidas en las Bases de Licitación.
c. Incumplimiento, por parte del oferente, de cualquiera de las obligaciones emanadas del contrato.
d. Por atraso injustificado en la entrega de la obra, de más de 1 día corrido, de conformidad a lo establecido en el procedimiento de aplicación de multas.
e. Estado de notoria insolvencia del oferente, a menos que mejore las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.
f. Declaración de quiebra del oferente.
g. Cancelación o extinción de la personalidad jurídica del oferente.
h. Muerte o incapacidad sobreviniente del oferente, si fuese una persona natural.
i. Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.
j. Por registrar el oferente saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, a la mitad del período de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses.
k. Las demás que se establezcan en las respectivas Bases de la licitación o en el contrato.
|
|
|
|
|
Multas |
Con el objeto de asegurar la calidad del servicio contratado, CONAF estará facultado a cobrar multas al proveedor adjudicado por incumplimiento al servicio, las cuales, se presentan según la siguiente categorización:
|
CAUSAL DE MULTA
|
CRITERIO DE EVALUACIÓN
|
MONTO
|
- Incumplimiento de Hitos estipulados en la Carta Gantt.
|
Por cada oportunidad que se verifique el incumplimiento por parte de la Inspección Técnica de Obra por un máximo de 6 días.
|
15 UF diarias por día de atraso.
|
- Inasistencia injustificada del Encargado de Obra a las reuniones a las cuales fueran citados por la Inspección Técnica de Obra.
|
Por cada día de inasistencia verificado, por la Inspección Técnica del Contrato.
|
5 UF por día de inasistencia y atraso de la reunión.
|
- Ausencia de Libro de Obras y Legajo de planos actualizados
|
Por cada oportunidad que se verifique la ausencia de cualquiera de los dos documentos.
|
3 UF diarias.
|
- Incumplimiento en instrucción de la Inspección Técnica sobre detalle constructivo o material definido.
|
Por cada incumplimiento de cada orden impartida y consignada en el libro de obras por la Inspección Técnica de la obra, en el plazo indicado por esta.
|
3 UF.
|
- Cualquier atraso en el término de obra física, respecto al plazo de entrega estipulado en su postulación
|
Multa por día corrido de atraso verificado, por la Inspección Técnica del Contrato hasta 15 días. Luego de esto se podrá poner término al contrato, salvo eventos de fuerza mayor, que la Corporación se reserva el derecho de calificar.
|
3 UF.
|
- Incumplimiento de respuesta oportuna (en menos de 24 horas) a instancias de comunicación como correo electrónico o llamadas telefónicas, solicitadas por Inspector Técnico de Obra.
|
Por cada incumplimiento que se verifique.
|
2 UF.
|
- Dar cumplimiento en todo momento a las normas de higiene y seguridad asociadas al protocolo único nacional de COVID-19 cuyo alcance es aplicable a todo el personal interno y externo que ingrese a las instalaciones de CONAF, cumpliendo con todas las medidas transversales contenidas en el protocolo.
|
Por cada día de incumplimiento al protocolo sanitario hasta 15 días. Luego de esto se podrá poner término al contrato, salvo eventos de fuerza mayor, que la Corporación se reserva el derecho de calificar
|
3 UF.
|
En caso de fuerza mayor, el proveedor podrá dar aviso por medio de cualquier canal de comunicación formal (Correo electrónico, carta certificada o carta simple), exponiendo las causales que justifiquen las razones del retraso. Para ello el proveedor contará con 6 días corridos como plazo máximo para el envío del documento a contar desde incurrido el atraso. Asimismo, deberá de indicar dentro del documento los nuevos plazos de entrega.
No serán admitidas en ningún caso justificaciones presentadas una vez producido el retraso.
a) Monto Máximo por cobro de Multas
El monto máximo a cobrar no podrá sobrepasar un 10% del monto total del contrato.
b) Procedimiento Aplicativo de Multas
A continuación, se detalla el procedimiento asociado a la aplicación de las respectivas multas:
1.- Detectada una situación que eventualmente amerite la aplicación de multa, según lo estime la Corporación, la contraparte técnica informará a la contraparte administrativa las situaciones que ameriten la aplicación de multa, a través de la entrega de un informe de las faltas incurridas y los respaldos que lo acrediten.
2.- CONAF calculará las multas a aplicar, y posteriormente notificará de ello al proveedor mediante carta certificada, informándole la situación que motiva dicha sanción y sobre los hechos en que aquéllas se respaldan.
3.- A contar de la notificación singularizada en el número anterior, el proveedor tiene un plazo de 5 días hábiles para efectuar sus descargos por escrito o por medio electrónico, priorizando este último, ante la Dirección Regional, acompañando todos los antecedentes que respalden su posición. La carta deberá ser ingresada a través de la Oficina de Partes de CONAF, ubicada en Ochagavía 458, Puerto Montt.
4.- Vencido el plazo indicado en el número anterior sin que se hayan presentado descargos, mediante Resolución, del Director Regional se aplicará la sanción y la correspondiente multa, informando al proveedor por medio de una carta certificada de forma física o enviada por correo electrónico de CONAF.
5.- Si el proveedor adjudicado ha presentado descargos dentro del plazo establecido para estos efectos, El Director Regional dispondrá de un plazo de 30 días hábiles para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente.
6.- La medida a aplicarse deberá formalizarse a través de una resolución fundada la que deberá pronunciarse sobre los descargos presentados, si existieran, y publicarse oportunamente en el Sistema de Información.
7.- Al respecto, la aceptación o el rechazo total a parcial de los descargos del respectivo proveedor, deberá formalizarse a través de una carta física o por correo certificada de CONAF, en la cual deberá detallarse el contenido y las características de la sanción a aplicar.
8.- Además, de acuerdo a las Bases de Licitación, CONAF podrá poner término al contrato producto de la aplicación de estas sanciones. Lo anterior, sin perjuicio de las acciones legales que la Corporación pudiere interponer en contra del proveedor en virtud del daño ocasionado.
|
|
|
|
|
Pacto de integridad |
|
El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que contenidas en el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las Bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes Bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:
1- El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario, en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de el o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.
2- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquiera de sus tipos o formas.
3- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación que deba presentar para efectos del presente, precisión y vigencia de las mismas.
4- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.
5- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las Bases de licitación, sus documentos integrantes y el o los contratos que de ellos se derivasen.
6- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas Bases de licitación, así como en la legislación y normativa que proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia sean aplicables a la misma.
7- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.
8- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.
|
|
|
|
|
Orden de compra y forma de pago |
Una vez adjudicada la licitación pública, y posterior firma del contrato y entrega de garantía de fiel cumplimiento, se procederá al envío de la respectiva Orden de Compra. Los pagos se podrán efectuar según Estados de Pago definidos en la Metodología de Trabajo, Carta Gantt/Cronograma (Anexo N°5), y de acuerdo al avance físico de la obra según lo indicado en la metodología de medición de estado de avance (Anexo N°5). Los estados de pagos deberán adjuntar los siguientes antecedentes:
1. Factura, que debe considerar los siguientes datos:
|
Datos
|
|
|
Razón Social
|
CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL
|
|
R.U.T.
|
61.313.000-4
|
|
Giro
|
Incremento, conservación, manejo y aprovechamiento de recursos naturales.
|
|
Dirección
|
Ochagavía N° 458, Puerto Montt
|
|
Orden Compra
|
N°1037-X-SE21
|
2. Informe de Avance ejecutado, con carátula tipo que le instruirá el I.T.O. de CONAF para su llenado (Anexos Técnicos), debidamente visado por el Inspector Técnico de Obra a cargo del proyecto y por el Contratista, en el que se detallará el avance físico y financiero que presente el proyecto de acuerdo al programa de trabajo presentado por el Contratista.
3. Certificado de la Dirección del Trabajo que dé cumplimiento de las obligaciones laborales, para estados de pago, del mes inmediatamente anterior a la fecha del estado de pago que se solicita, que acredite que la empresa contratista no tiene deudas con el personal y trabajadores a su cargo que participen directamente del proyecto.
En caso que los antecedentes aportados por el proveedor no sean suficientes, CONAF se encuentra facultada para ejercer los derechos que establece la Ley N° 20.123 sobre subcontratación.
El pago lo realizará la Tesorería General de la República, www.tgr.cl, dentro de los 30 días siguientes a la ocurrencia de los siguientes requisitos:
i. Recepción conforme de los servicios adquiridos según estado de pagos estipulados en Orden de Compra, la cual será efectuada por el Jefe del Departamento de Protección Contra Incendios Forestales, o quien lo subrogue.
ii. Aceptación de la Orden de Compra mediante el Portal www.mercadopublico.cl.
iii. Recepción Conforme de la Orden de Compra Mediante la Plataforma de Mercado Público.
iv. Factura devengada en sistema SIGFE II.
Emitir Factura electrónica una vez recibido conforme los BB y/o SS a windte_dte@custodium.com
En el campo Folio de la Referencia de la Factura debe indicar el ID de la Orden de Compra y publicar el archivo de intercambio dentro de 24 hrs.
|
|
|
|
|
Factoring |
|
El Contratista deberá comunicar formalmente a través de una carta ingresada por Oficina de Partes dirigido a la I.T.O. de la Corporación Nacional Forestal la contratación de Factoring, por cada factura que sea factorizada. En la carta o por medio de correo electrónico de comunicación deberá identificar el N° de Factura, monto y estado de pago correspondiente.
La Unidad Técnica procederá a la gestión del pago correspondiente al Contratista sólo cuando se dé cumplimiento a lo establecido en el artículo “Forma de Pago” de las presentes Bases y al Artículo 75° del Reglamento de Compras Públicas.
|
|
|
|
|
Definiciones |
|
Para la correcta aplicación y entendimiento de normas y disposiciones contenidas en las presentes Bases Administrativas, sean generales y/o especiales, se entenderán por:
1. Adjudicación: Acto administrativo fundado, por medio del cual la autoridad competente selecciona a uno o más Oferentes para la suscripción de un Contrato de Suministro o Servicios, regido por la Ley N° 19.886, en adelante, también, la "Ley de Compras".
2. Adjudicatario: Oferente al cual le ha sido aceptada una oferta o una cotización en un Proceso de Compras, para la suscripción del contrato definitivo.
3. Bases: Documentos aprobados por la autoridad competente que contienen el conjunto de requisitos, condiciones y especificaciones, establecidos por la Entidad Licitante, que describen los bienes y servicios a contratar y regulan el Proceso de Compras y el contrato definitivo. Incluyen las Bases Administrativas y Bases Técnicas.
4. Certificado de Inscripción Registro de Proveedores:
Documento emitido por la Dirección, que acredita que una determinada persona natural o jurídica se encuentra inscrita en el Registro de Proveedores o en alguna de sus categorías.
5. Contrato de Suministro de Bienes Muebles: Aquel que tiene por objeto la compra o el arrendamiento, incluso con opción de compra, de productos o bienes muebles. Un contrato será considerado igualmente de suministro si el valor del servicio que pudiere contener es inferior al cincuenta por ciento del valor total o estimado del contrato.
6. Contrato de Servicios: Aquél mediante el cual las entidades de la Administración del Estado encomiendan a una persona natural o jurídica la ejecución de tareas, actividades o la elaboración de productos intangibles. Un contrato será considerado igualmente de servicios cuando el valor de los bienes que pudiese contener sean inferiores al cincuenta por ciento del valor total o estimado del contrato.
7. Contratista: Proveedor que suministra bienes o servicios a las Entidades, en virtud de la Ley de Compras y del presente Reglamento.
8. Entidad Licitante: organismo regido por la Ley de Compras, que llama o invita a un Proceso de Compras. (Corporación Nacional Forestal)
9. Usuario oferente: Persona natural o jurídica que utiliza el Sistema de Información con el fin de participar en los Procesos de Compra que se realizan a través de él.
10. Contrato: Contrato de prestación de servicios que celebre CONAF y el adjudicatario, cuya propuesta sea seleccionada para la formalización escrita de la prestación de los servicios licitados; en su defecto, se considerará contrato el vínculo Jurídico cualquiera sea el instrumento que se celebre entre el adjudicatario y la CONAF, y que regule la presente contratación.
11. Proveedor: Persona natural o jurídica, chilena o extranjera, o agrupación de las mismas, que puedan proporcionar bienes y/o servicios a las Entidades.
12. Servicios Adicionales: Concepto utilizado para solicitar una mayor cantidad de productos y/o servicios ya adjudicados en una licitación, los cuales no podrán superar en un 30% del monto total contratado.
13. Afectación Presupuestaria: Subtitulo, Ítem, Asignación, al cual se imputarán o cargarán los recursos presupuestarios asignados a la adquisición de bienes y/o contratación de servicios.
|
|
|
|
|
Especificaciones técnicas |
0. GENERALIDADES
Las presentes especificaciones técnicas se acogen al “PROYECTO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BRIGADAS CONAF 2021”
Se aceptaran modificaciones del presente documento siempre que igualen complementen o mejoren los estándares mínimos señalados, esto deberá ser debidamente aprobado por CONAF y el o los profesionales a cargo.
• Será obligación de la empresa o el contratista el cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto.
• Será obligación del supervisor y de su contraparte técnica, controlar que las obras se ejecuten de acuerdo a las Especificaciones Técnicas y que la ejecución de estas, presenten condiciones iguales o superiores a lo ya establecido.
• Será obligación de la empresa o el contratista la aprobación de los proyectos de instalaciones o especialidades cuando sea requerida en las presentes EETT.
• Las partidas serán recepcionadas con V° B° de la contraparte técnica.
1. TABIQUERÍA NO ESTRUCTURAL
1.1 TABIQUE INTERIOR PROYECTADA: Se consulta la construcción de tabiques no estructurales en la zona de lavandería-vestidores, despensa, dormitorio 5 y baño de mujeres, según plano en lamina AR03, el cual estará conformado por solera superior e inferior de escuadría 2x3” pino IPV, y la colocación de pies derechos de escuadría 2x3” pino IPV cada 40cm como mínimo, se afianzaran entre ellos y a la estructura existente por medio de fijaciones de tipo clavo regular de 4”.
1.1.1 REVESTIMIENTO INTERIOR MUROS TERCIADO RANURADO 9mm: Se consulta según lamina AR03 como revestimiento interior de tabiques la colocación de terciado ranurado de 9mm afianzando a la estructura de muro por medio de clavos regulares de 4”.
1.1.2 REVESTIMIENTO INTERIOR MUROS YESO-CARTON RH 12.5mm: Se consulta como revestimiento interior según lamina AR03 yeso cartón RH de 12,5mm, este se afianzara mediante tornillos 6x1 1/4 de pulgada o similar, con un distanciamiento según lo requerido por el fabricante. Las juntas longitudinales y transversales serán mediante cantería a la vista.
1.1.3 REVESTIMIENTO INTERIOR MUROS YESO-CARTON 10mm: Se consulta como revestimiento interior según lamina AR03 yeso cartón de 10mm, este se afianzara mediante tornillos 6x1 1/4 de pulgada o similar, con un distanciamiento según lo requerido por el fabricante. Las juntas longitudinales y transversales serán mediante cantería a la vista.
1.1.4 REVESTIMIENTO INTERIOR CIELO YESO-CARTON RH 12.5mm: Se consulta como revestimiento interior de cielo yeso cartón RH de 12,5mm según lamina AR04 en la zona de dormitorio 5, pasillo y vestidor-lavandería, este se afianzara mediante tornillos 6x1 1/4 de pulgada o similar con un distanciamiento según lo requerido por el fabricante. Las juntas longitudinales y transversales serán mediante cantería a la vista.
1.1.5 ESMALTE AL AGUA TINTE BLANCO: Se consulta la aplicación de esmalte al agua como mínimo dos manos, sobre marcos interiores, cielo y muros de los recintos de lavandería- vestidores y dormitorio 5.
1.1.6 BARNIZ MARINO BRILLANTE 1 GL NOGAL O SIMILAR: Se consulta la aplicación de barniz marino brillante como mínimo dos manos, sobre marcos interiores, cielo y muros de los recintos donde se consulte terciado ranurado, según lamina AR03.
1.1.7 AISLACIÓN TÉRMICA: En todos los tabiques proyectados según lámina AR03 se consulta la colocación de lana de vidrio tipo de 50 mm de espesor y densidad 14 kg/m3 como aislación térmica.
1.1.8 PUERTAS 70CM: Se consulta la instalación según lamina AR03 de 4 puertas de 70cm, estas deberán ser afianzadas por medio de 3 bisagras como mínimo.
1.1.9 CERRAJERIA: Se consulta la colocación de cerraduras de doble manilla en cada una de las puertas proyectadas según lamina AR03, estas será fijada según las recomendaciones del fabricante.
1.1.10 PISO VINILICO ALTO TRAFICO: Se consulta la colocación de piso vinilico de alto tráfico como terminación de piso en el recinto de bodega de herramientas según lamina AR03, estos deberán ser instalados según la recomendación del fabricante.
1.1.11 GUARDAPOLVOS: Se consultan:
a. Guardapolvos de pino IPV en unión de pavimentos y muros.
b. Cornisas de pino IPV en encuentro muros-cielos.
c. Esquinero de pino IPV.
1.1.12 REVESTIMIENTO EXTERIOR MURO SMART PANEL 11.1mm: Se consulta como revestimiento exterior según lamina AR03 Smart Panel de 11.1mm, este se afianzara mediante tornillos 6x1 1/4 de pulgada o similar, con un distanciamiento según lo requerido por el fabricante.
1.1.13 MEMBRANA HIDRÓFUGA: Se consulta la colocación de membrana hidrófuga tipo TYVEK o similar técnicamente, según las recomendación del fabricante en todos los muros proyectados según lo graficado en lamina AR03.
1.2 ESTRUCTURA DE CIELO FALSO
1.2.1 CERCHAS EXISTENTES: Se consultan refuerzos en todas las cerchas existentes en base a piezas de pino IPV de 2x3” según lo graficado en lamina AR04.
1.2.2 EMBARROTADO 2x3”: Se consulta la colocación de un embarrotado de 2x3” entre las cerchas existentes según lo dispuesto en lamina AR04.
2. REPOSICIÓN DE VANOS, TABIQUES, CUBIERTA Y CANALETA EXISTENTE.
2.1 VANOS
2.1.1 VENTANAS TERMOPANEL: Se repondrán los vanos que se reubiquen en los tabiques señalados en lamina AR03, su colocación el tabique deberá ser en igual o en condición superior a lo existente, se deberá sellar el perímetro del vano con silicona neutra hacia el exterior e interior.
Tipo V5 0.83/0.77m 1 unidades
Tipo V6 1.00/1.00m 3 unidades
2.1.2 PUERTA EXTERIOR 80cm: Se repondrá la puerta reubicada según lo señalado en lamina AR03, esta deberá ser de la misma o de calidad superior a la existente.
2.1.3 CERRAJERIA: Se consulta la colocación de cerraduras de doble manilla en la puerta exterior de 80cm reubicada, estas será fijada según las recomendaciones del fabricante.
2.2 TABIQUES: Se consulta la reposición de todos los tabiques señalados en lámina AR03 donde se reubiquen puerta y ventanas, estos deberán quedar instalados en condición igual o superior a su estado anterior.
2.3 PLANCHAS ZINC-ALUMINIO ACANALADA: Se consulta la reposición de planchas de zinc-aluminio acanaladas según lo graficado en la lamina AR04, estas deberán ser afianzadas por medio de clavos para techo helicoidales según las distancias recomendadas por el fabricante o lo dispuesto en terreno.
2.4 CANALETA: Se consulta la reposición de la canaleta según lo graficado en la lamina AR04, esta deberá ser de calidad superior a la existente y quedar debidamente instalada, sin filtraciones y errores de ningún tipo.
3. REPOSICION DE INSTALACIONES Y EXTENSIONES DE RED
3.1 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Se consulta la reposición total de la instalación eléctrica en el sector del comedor según lamina AR04, esta debe ser proyectada e instalada según la normativa vigente.
En los recintos nuevos proyectados según lamina AR04 se consulta la instalación como mínimo de lo sugerido en lamina AR04 la cual debe ser proyectada por un profesional competente e instalada según la normativa vigente.
3.1.1 PROFESIONAL PARA APROBACIÓN SEC: Se consulta la contratación de un profesional competente para la generación y aprobación de la extensión del proyecto eléctrico y su posterior recepción, esto quedara a cargo de la empresa o el contratista que se adjudique la obra.
3.1.2 CENTROS: Se repondrán los centros del inmueble en la zona de cocina y la colocación de nuevos centros según lo graficado en lamina AR04 los cuales deben ser de calidad igual o superior a lo existente, el número total de centros y su disposición debe ser como mínimo lo sugerido en la lamina AR04 o en su defecto según lo dispuesto en el proyecto eléctrico generado por el profesional a cargo.
3.1.3 ENCHUFES: Se repondrán los enchufes del inmueble en la zona de cocina y la colocación de nuevos enchufes según lo graficado en lamina AR04 los cuales deben ser de calidad igual o superior a lo existente, el número total de enchufes y su disposición y el tipo de este debe ser como mínimo lo sugerido en la lamina AR04 o en su defecto según lo dispuesto en el proyecto eléctrico generado por el profesional a cargo.
3.1.4 INTERRUPTORES: Se repondrán los interruptores del inmueble en la zona de baño y la colocación de nuevos interruptores según lo graficado en lamina AR04 los cuales deben ser de calidad igual o superior a lo existente, el número total de interruptores su disposición y el tipo de este debe ser como mínimo lo sugerido en la lamina AR04 o en su defecto según lo dispuesto en el proyecto eléctrico generado por el profesional a cargo.
3.1.5 REPOSICIÓN INSTALACIÓN EXISTENTE EN OTROS RECINTOS: Se consulta la reposición de la instalación eléctrica en la zona de baños y comedor, redistribuyendo la instalación actual de manera de generar un óptimo funcionamiento de esta, se repondrán los elementos defectuosos por unos de calidad igual o superior a lo existente, todo esto según lo dispuesto en el proyecto eléctrico generado por el profesional a cargo.
3.2 INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE
Se consulta la reposición y reubicación de la totalidad de los artefactos del baño de hombres y del baño de mujeres respectivamente según lamina AR03, estos deberán ser de calidad y funcionamiento igual o superior a lo existente.
En el baño de hombres se consulta la colocación de un pie de duchas adicional según lo graficado en lamina AR03.
|
BAÑO DE HOMBRES
|
|
BAÑO DE MUJERES
|
|
ARTEFACTOS
|
CANTIDAD
|
|
ARTEFACTOS
|
CANTIDAD
|
|
WC INODORO
|
3
|
|
WC INODORO
|
1
|
|
LAVAMANOS
|
3
|
|
LAVAMANOS
|
1
|
|
URINARIO
|
2
|
|
PIE DE DUCHA
|
1
|
|
RECEPTÁCULO DE DUCHA
|
4
|
|
|
|
3.2.1 PROFESIONAL PARA APROBACIÓN: Se consulta la contratación de un profesional competente para la generación y aprobación de la extensión del proyecto de agua potable y su posterior recepción, esto quedara a cargo de la empresa o el contratista que se adjudique la obra.
3.2.2 INSTALACIÓN CAÑERÍAS: Se consulta la reposición y extensión de la instalación de agua potable en el sector de baños, los elementos utilizados deberán ser de calidad igual o superior a lo existente y se dispondrán según lo graficado en el proyecto de agua potable generado por el profesional a cargo, luego de su reposición se dispondrá a efectuar las pruebas necesarias de presión según RIDAA para corroborar su óptimo funcionamiento.
3.2.3 EXCAVACIÓN Y DESARME CAÑERÍAS EXISTENTES: Se consulta el desarme de la instalación de agua potable actual en los recintos de baño de hombres y de mujeres, a su vez extender o mejorar la excavación actual en caso de requerirse en la zona aledaña a los baños y hacia el empalme.
3.2.4 MEJORAMIENTO INSTALACIONES BAÑOS: Se consulta le redistribución de la instalación de agua potable en los recintos de baño de hombre y mujeres según lo graficado en lamina AR03 y lo proyectado por el profesional a cargo.
3.2.5 WC INODORO: Se consulta la reposición de todos los WC en los recintos de baño de hombres y mujeres, esto serán de calidad igual o superior a lo existente y su instalación deberá ser según lo especificado por el fabricante y lo indicado en la normativa vigente.
3.2.6 LAVAMANOS: Se consulta la reposición de todos los lavamanos en los recintos de baño de hombres y mujeres, esto serán de calidad igual o superior a lo existente y su instalación deberá ser según lo especificado por el fabricante y lo indicado en la normativa vigente.
3.2.7 URINARIOS: Se consulta la reposición de todos los urinarios en el recinto de baño de hombres, esto serán de calidad igual o superior a lo existente y su instalación deberá ser según lo especificado por el fabricante y lo indicado en la normativa vigente.
3.2.8 RECEPTÁCULO DE DUCHA 80x80cm: Se consulta la reposición y redistribución de todos los receptáculos de duchas en los recintos de baño de hombres y mujeres, esto serán de calidad igual o superior a lo existente y su instalación deberá ser según lo especificado por el fabricante y lo indicado en la normativa vigente.
|
|
|
|