Licitación ID: 675-10-LE20
Licitación 179 mensura D.L. 2695 - Región del Maule
Responsable de esta licitación: SEREMI Bienes Nacionales VII Región
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 5
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato CSV. Más información.

Descarga los datos de esta licitación en formato JSON. Más información en API Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato OCDS. Conoce el estandar en el Sitio Oficial OCDS.

Dejar un reclamo sobre esta licitación Dejar un reclamo sobre esta licitación
Productos o servicios
1
Topografía 1 Unidad
Cod: 81151604
Mensura de 179 propiedades que se encuentran en tramitación DL 2695  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
Licitación 179 mensura D.L. 2695 - Región del Maule
Estado:
Adjudicada
Descripción:
Levantamiento topográficos de 179 predios de postulantes a título de dominio aplicación del Decreto Ley 2695, provincias de Talca, Linares y Cauquenes
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Contrato
Se requerirá suscripción de contrato
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
SEREMI Bienes Nacionales VII Región
Unidad de compra:
SEREMI del Maule
R.U.T.:
61.402.019-9
Dirección:
UNO ORIENTE 1150, PISO 3, TALCA
Comuna:
Talca
Región en que se genera la licitación:
Región del Maule
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 08-06-2020 15:05:00
Fecha de Publicación: 29-05-2020 15:53:41
Fecha inicio de preguntas: 29-05-2020 19:00:00
Fecha final de preguntas: 01-06-2020 19:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 02-06-2020 17:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 09-06-2020 10:00:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 09-06-2020 10:00:00
Fecha de Adjudicación: 11-06-2020 10:18:25
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Documentos Administrativos
1.- Declaración jurada punto 5 letra a bases administrativas
Documentos Técnicos
1.- Incluir los anexos técnicos indicados en las bases
 
Documentos Económicos
1.- Incluir propuesta económica según formato incluido en anexo
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Capacidad económica y Cumplimiento de los requisit Se evaluará el cumplimiento de los requisitos formales de presentación de ofertas, junto con la idoneidad del proveedor en cuanto a su vigencia en el Registro de Contratistas y sus respectivas garantías al día. 5%
2 Calificación de la empresa en el registro de contr Se evaluará la calificación de la empresa según el promedio de la Evaluación vigente del Registro de Contratistas y aquella como proveedor del Estado. Si la empresa no cuenta con calificación se le asignará el promedio entre los oferentes que cuenten con calificación. 20%
3 Oferta económica 5% Precio oferta menor*100/Precio de oferta evaluada 5%
4 Equipo de trabajo y experiencia de la empresa (*) Idoneidad profesional y técnica del equipo de trabajo y/o del personal. Se considerará solo el personal que se encuentre habilitado por el MBN. Se calificará según el número de profesionales/técnicos y personal administrativo propuesto, incluyendo número de horas/hombre asociadas para c/u. 15%
5 Plan de Trabajo 40% Se evaluará el desarrollo de contenidos y actividades en relación con la metodología de trabajo presentada, y su coherencia con el objetivo del servicio. Se evaluará además el cronograma o Carta Gantt propuesto para la ejecución del servicio y su relación con las H/H definidas en la oferta. 45%
6 Instrumental (**) 10% Se evaluará el número de instrumental propuesto, así como la disponibilidad de los mismos. El número de equipos e instrumental debe estar relacionado con el personal propuesto. Respecto a la calidad, se incorporan elementos como data de los equipos y calibración. En cada caso se requiere una descripción detallada del instrumental señalada. 10%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: Sectorial y Fondos de Terceros
Monto Total Estimado: 46214735
Justificación del monto estimado El contenido del valor de los casos licitados, se encuentra determinado en la Resolución de Cobro N°2459 de 28 de diciembre de 2017, en ella se consigna el costo unitario por caso, respecto de la etapa técnica, correspondiente a la mensura del inmueble.
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Tiempo del Contrato 60 Días
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica, Cheque
Nombre de responsable de pago: Octavio Fredes Fuenzalida
e-mail de responsable de pago: ofredesf@mbienes.cl
Nombre de responsable de contrato: Nicolas Gidi Lafuente
e-mail de responsable de contrato: ngidi@mbienes.cl
Teléfono de responsable del contrato: 56-71-2616276-
Prohibición de subcontratación: No permite subcontratación
Evaluación se realiza en base al personal propuesto
8. Garantías requeridas
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: Secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región del Maule
Fecha de vencimiento: 29-11-2020
Monto: 10 %
Descripción: Al momento de la suscripción del contrato, el proponente elegido, deberá entregar una caución o garantía, consistente en un instrumento pagadero a la vista y de carácter irrevocable, que permita asegurar su cobro de manera rápida y efectiva, equivalente en pesos chilenos al 10% del valor total contratado, con el objeto de garantizar el fiel cumplimiento del contrato y el pago de obligaciones laborales y sociales.
Glosa: “Para Garantizar fiel cumplimiento del servicio, contrato y pago de obligaciones laborales y sociales. ID Nº [*]”.
Forma y oportunidad de restitución: La garantía de fiel cumplimiento del contrato podrá ser retirada por el proveedor adjudicado luego de su fecha de vencimiento, salvo que se haya efectuado el cobro por parte del Ministerio en los casos establecidos en estas bases. Si la garantía corresponde a un vale vista, éste deberá ser devuelto transcurrido 60 días hábiles de la recepción conforme del servicio/producto.
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Resolución de Empates
En caso de existir dos o más ofertas evaluadas con igual puntaje, se privilegiará aquella que tenga mayor calificación en el aspecto “Plan de trabajo”. En caso de persistir el empate, se dará preeminencia al criterio “Calificación de la empresa en el registro de contratistas y/o registro de proveedores”.
Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación

Las respuestas y/o aclaraciones formarán parte integrante de las bases administrativas y técnicas de esta licitación, para todos los efectos legales, y se pondrán a disposición de todos los participantes en la página web www.mercadopublico.cl, según lo indicado en el cronograma de actividades de esta licitación y se entenderán informadas a los participantes desde el momento que se publiquen en la página web citada.

Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes

Para la debida comprensión y evaluación de las Ofertas presentadas, el Ministerio podrá solicitar aclaraciones a los participantes, a través del foro del portal www.mercadopublico.cl. Asimismo, podrá solicitar información necesaria por esa vía para salvar errores de hecho u omisiones evidentes de las propuestas remitidas. De producirse la solicitud de antecedentes o certificaciones a alguno(s) de los oferentes, se deberá evaluar el cumplimiento de los requisitos formales, asignando el puntaje correspondiente en el criterio de evaluación respectivo.

El Oferente consultado deberá contestar o remitir antecedentes en el plazo de 48 horas, según la forma indicada en la solicitud de aclaración.

Está prohibido cualquier tipo de contacto entre el proveedor y el Ministerio o sus funcionarios durante la licitación, salvo a través del mecanismo de las aclaraciones.
10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.