|
9.1.- Plazo de validez de la oferta |
|
Las ofertas deberán tener una validez mínima de 30 días a contar de la fecha de Apertura.
|
|
|
|
9.2.- Declaración Jurada |
|
El Anexo A _ Declaración Jurada Simple, el Proveedor deberá firmarla en el Portal www.mercadopublico.cl.
|
|
|
|
|
9.3.- IMPORTANTE |
|
Los oferentes deberán digitar en Cantidad ofertada = 1 y en Precio unitario = $1. Los precios se indican en Anexo Económico B.
|
|
|
|
|
9.4.- Chile proveedores |
|
El oferente debe encontrarse en estado “Hábil” en Chile Proveedores al momento de la contratación.
|
|
|
|
|
9.5.- Participantes |
|
Podrán participar aquellas personas naturales o jurídicas que hayan accedido a los documentos de la Licitación a través del Portal MercadoPublico, siempre y cuando cumplan con las disposiciones legales y exigencias que disponen las presentes Bases.
|
|
|
|
|
9.6.- Normativa |
|
La Licitación se ceñirá a las disposiciones de la Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de suministro de Servicios N° 19.886, del 29 de Agosto de 2003 y sus posteriores modificaciones y a su reglamento establecido en el Decreto Supremo N° 661 de 2024, del Ministerio de Hacienda.
|
|
|
|
|
9.7.- PRESENTACION DE OFERTA ECONOMICA EN EL PORTAL mercadopublico.cl |
|
Los oferentes deberán cotizar en el ANEXO Económico B _ LISTA DE PRECIOS adjunto el detalle de los precios de cada servicio requerido por la Oficina Provincial de Magallanes.
|
|
|
|
|
9.8.- FORMA DE PAGO |
|
a) El pago se efectuará en la medida que se hayan ejecutado los servicios, en el plazo de 30 días desde la presentación de la Factura asociada a la respectiva Orden de Compra emitida, previa recepción conforme del trabajo por el Servicio.
b) Todo trabajo facturado con cargo al Convenio estará financiado por la asignación presupuestaria correspondiente la Oficina Provincial de Magallanes asociada al subtitulo 22.
|
|
|
|
|
9.9.- Pacto de integridad |
|
El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación,
asumiendo expresamente los siguientes compromisos:
1.- El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.
2.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influír o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.
3.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma.
4.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.
5.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.
6.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.
7.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.
8.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.
|
|
|
|
|
9.10.- Resolución de Empates |
|
Si se produce un empate en la evaluación de acuerdo al polinomio establecido en las Bases, se optará por definir la adjudicación de acuerdo a las siguientes prioridades:
1) Menor precio.
2) Mayor experiencia de acuerdo al puntaje obtenido en el criterio de evaluación.
|
|
|
|
|
9.11.- Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación |
|
Los oferentes podrán efectuar sus consultas a través del sistema de información, mecanismo implementado en el Portal wwww.mercadopublico.cl.
|
|
|
|
|
9.12.- Acreditación de cumplimiento de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social |
|
Aspectos incluidos en el Anexo Administrativo "Declaración Jurada Simple", la cual debe firmarse de manera digital en el Portal www.mercadopublico.cl.
|
|
|
|
|
9.13.- Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes |
|
Si a la fecha de cierre del proceso licitatorio y durante el período de evaluación, el demandante requiere salvar antecedentes omitidos por el oferente, será facultad del demandante requerirlos, para lo cual habilitará la opción para que dicha información sea ingresada, no obstante la omisión de cualquiera de los ANEXOS y DOCUMENTOS SOLICITADOS y, a todo oferente al cual se le faculte el ingreso de lo solicitado estando la Licitación en estado "Cerrada”, se le restarán 5 puntos al puntaje final de su evaluación.
|
|
|
|
|
9.14.- Forma de evaluación |
|
De acuerdo a lo establecido en el Anexo B _ Económico de las presentes Bases, a cada factor Sx de los valores ofertados se le aplica la siguiente fórmula:
[ (Precio de oferta menor) * (Factor Sx correspondiente al % del tipo de servicio) * (100) ] / (Precio de Oferta en análisis)
El Precio de Oferta en análisis” corresponde a la suma en $ de cada factor Sx.
• Experiencia (30%)
Se evaluará de la siguiente forma:
15 contratos o más= 100 puntos,
Entre 10 y 14 contratos= 70 puntos,
Entre 5 y 9 contratos= 30 puntos,
4 contratos o menos= 5 puntos.
La experiencia se debe respaldar adjuntando documentación consistente como facturas, Órdenes de Compra en estado “Recepción conforme” del Portal Mercado Público, etc. El puntaje se pondera por el % del criterio, con la respectiva evaluación y/o recomendaciones de la empresa donde se presta o prestó el servicio.
PUNTAJE FINAL = PUNTAJE PRECIO + PUNTAJE EXPERIENCIA
|
|
|
|
|
9.15.- Derecho a desestimar ofertas |
|
La Dirección de Vialidad se reserva el derecho de desestimar, desechar, aceptar parcial o totalmente cualquiera de las ofertas, independientemente de sus montos, precios y condiciones, si así conviniera al interés fiscal. Los fundamentos de esta decisión se incluirán en el Acta de Adjudicación correspondiente. En tales casos, los proponentes no podrán reclamar indemnización alguna en contra de La Dirección de Vialidad.
|
|
|
|
|
9.16.- Fecha Adjudicación |
|
La fecha de Adjudicación considerada en Bases, está referida al máximo plazo que se pudiese demorar el proceso de evaluación y adjudicación, sin embargo, la tendencia como política interna será la de adjudicar cada proceso a la brevedad. En el caso de no cumplirse con la fecha indicada de adjudicación de las presentes Bases de Licitación, la Dirección de Vialidad Oficina Provincial de Magallanes, publicará una nueva fecha en el Portal Mercado Público, informando las razones del atraso.
|
|
|
|
|
9.17.- Adjudicación |
|
Se adjudicará esta licitación, al oferente que obtenga el mayor puntaje en la evaluación de la oferta, si así conviniera al interés fiscal, de acuerdo al Informe de Adjudicación de la Comisión de Evaluadora, que estará integrada por funcionarios de la Dirección de Vialidad Magallanes. Dicha Comisión estudiará los antecedentes emitiendo una proposición de adjudicación, la que deberá ser aceptada o rechazada por la autoridad competente. Así mismo, podrá declarar desierta la propuesta por Resolución Fundada, cuando las ofertas no resulten convenientes a la Dirección de Vialidad Oficina Provincial Magallanes. Además, se podrá declarar inadmisibles las ofertas que no cumplan con lo requerido en las Bases de esta Licitación.
El Proceso de adjudicación contempla las siguientes etapas:
a) RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN:
Se adjudicará a través de una resolución firmada por el Jefe Provincial de Vialidad Magallanes o su Subrogante.
b) NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN Y PUBLICACIÓN EN EL PORTAL: Una vez que se haya adjudicado la licitación, se procederá a notificar la decisión al adjudicatario, mediante el Portal www.mercadopublico.cl;
c) FECHA DE ADJUDICACIÓN: En caso de no cumplirse con la fecha indicada de adjudicación de las presentes bases de licitación, la Dirección de Vialidad Región de Magallanes, publicará una nueva fecha en el Portal www.mercadopublico.cl, informando las razones del atraso.
d) GENERACIÓN DE LAS ÓRDENES DE COMPRA:
Se generarán las Órdenes de Compra correspondientes después de adjudicar la Licitación en el Portal www.mecadopublico.cl.
|
|
|
|
|
9.18.- Readjudicación |
|
El demandante se faculta, para en caso de existir una causal fundada, se proceda a la readjuducación de la Licitación, teniendo como precedente la evaluación efectuada para efectos de adjudicación al universo de de ofertas. Corresponderá la readjudicación a la segunda mejor oferta evaluada y así sucesivamente, de ser necesario y convenir a los intereses del demandante.
|
|
|
|
|
9.19.- Contrato |
|
Al adjudicar será necesario firmar un Contrato, donde los suscritos serán el representante legal de la Empresa adjudicada y el Jefe Provincial de Vialidad Magallanes o, en su ausencia, de su respectivo subrogante.
|
|
|
|
|
9.20.- Comisión evaluadora |
|
La comisión evaluadora de las ofertas estará integrada por 3 funcionarios de la Dirección de Vialidad Magallanes.
|
|
|
|
|
9.21.- Prórroga del plazo de publicación |
|
La fecha de cierre de la Licitación podrá ser modificada si no hubiere una cantidad suficiente de ofertas u otra causal.
|
|
|
|
|
922.- Inhabilidad para ofertar |
|
El oferente no deberá ofertar si en los dos últimos años fue:
1.- Condenado por prácticas antisindicales.
2.- Condenado por infracción a los derechos fundamentales de los trabajadores.
|
|
|
|
|
9.23.- Cláusula económica |
|
La Dirección de Vialidad se reserva el derecho de desechar fundadamente ofertas asociadas al presente Convenio y optar por otras alternativas existentes en mercado.
|
|
|
|
|
9.24.- Vigencia del Convenio |
|
La vigencia del presente Convenio será de 12 meses, contados desde la fecha de la Resolución que apruebe la contratación.
|
|
|
|
|
9.25.- Consultas mediante el Foro |
|
Las consultas y respuestas efectuadas mediante el foro estando la licitación en estado "Publicada" serán consideradas en las presentes Bases.
|
|
|
|
|
9.26.- ANEXOS Y DOCUMENTACIÓN SOLICITADA |
ANEXO A _ Declaración Jurada Simple, se debe firmar de manera digital en Portal www.mercadopublico.cl.
ANEXO B _ Lista de precios y experiencia, se debe adjuntar en la oferta.
Anexo C _ MODUS OPERANDI
IMPORTANTE
El Anexo B antes mencionado, se deberá adjuntar en la oferta con la información solicitada. Ante su omisión y, a todo oferente al cual se le faculte el ingreso del ANEXO omitido estando la Licitación en estado "Cerrada”, se le restarán 5 puntos al puntaje final de su evaluación.
|
|
|
|
|
9.27.- MODUS OPERANDI |
|
Ver ANEXO C _ MODUS OPERANDI de las Bases.
|
|
|
|
|
9.28.- Movilización del personal y transporte de equipos y materiales |
|
La movilización del personal y el transporte de equipos y materiales utilizados para la ejecución de los trabajos correrán por cuenta de la empresa adjudicada.
|
|
|
|
|
9.29.- De la Prevención de Riesgos laborales |
|
La empresa contratada deberá dar cumplimiento a lo establecido en la ley Nº 16.744, que establece Normas sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, deberá presentar carta Gantt de la implementación del DS 44 el cual Aprueba Nuevo Reglamento Sobre Gestión Preventiva de los Riesgos Laborales para un entorno de Trabajo Seguro y saludable, dando especial énfasis en la I.R.L. (Información de Riesgos Laborales).
En caso de ser necesario, la empresa contratada podrá pedir la asesoría del Área de Prevención de Riesgos de la Dirección de Vialidad.
|
|
|
|