Ficha Licitación

Licitación ID: 2772-34-L123

SERVICIO DE DEMOLICION DE INMUEBLE CHIGUAYANTE

Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 14

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descargar ficha

Productos o servicios

Servicios de demolición	1 Global
Cod: 72103003	1 Global
Consiste en demoler parcialmente la construcción sin permiso de la propiedad Rol Avalúo N°2377-22. Sector a demoler: muro en deslinde nororiente, área comprendida en 1.4 m en todo el largo del deslinde citado y otros según Especificaciones técnicas.

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

SERVICIO DE DEMOLICION DE INMUEBLE CHIGUAYANTE

Estado:

Desierta (o art. 3 ó 9 Ley 19.886)

Descripción:

El “Servicio de Demolición del Inmueble ubicado en Calle O’Higgins N° 3949 sector Población Papen Chiguayante, Rol de Avalúo 2377-22”, consiste en demoler parcialmente la construcción sin permiso de la propiedad Rol Avalúo N°2377-22. Sector a demoler: muro en deslinde nororiente, área comprendida en 1.4 mts en todo el largo del deslinde citado, todo según lo indicado en especificaciones técnicas.

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública inferior a 100 UTM (L1)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Licitación de contrato de obra:

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

Subir

2. Organismo demandante

Razón social:

I MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE

Unidad de compra:

SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION

R.U.T.:

69.264.700-9

Dirección:

OROZIMBO BARBOSA 104, PARQUE LOS CASTAÑOS

Comuna:

Chiguayante

Región en que se genera la licitación:

Región del Biobío

Subir

3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 31-08-2023 15:00:00

Fecha de Publicación: 25-08-2023 10:20:00

Fecha inicio de preguntas: 25-08-2023 10:30:00

Fecha final de preguntas: 28-08-2023 23:00:00

Fecha de publicación de respuestas: 29-08-2023 23:00:00

Fecha de acto de apertura técnica: 31-08-2023 15:05:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 31-08-2023 15:05:00

Fecha de Adjudicación: 11-09-2023 15:39:59

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato No hay información

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

Visita a Terreno Voluntaria, con salida desde la Secplan del Municipio 28-08-2023 10:00:00

Subir

4. Antecedentes para incluir en la oferta

Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.

Documentos Administrativos

1.- Según lo indicado en Artículo N° 16 FORMA DE PRESENTAR LA PROPUESTA

Documentos Técnicos

1.- Según lo indicado en Artículo N° 16 FORMA DE PRESENTAR LA PROPUESTA

Documentos Económicos

1.- Según lo indicado en Artículo N° 16 FORMA DE PRESENTAR LA PROPUESTA

Subir

5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Subir

6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 Experiencia de los Oferentes	Experiencia (35 puntos): Se evaluará con mayor puntaje aquella oferta que presente más experiencia certificada, en metros cuadrados construidos y/o demolidos, en la forma y mediante los documentos señalados en el art. 16 letra e) de estas Bases, y así sucesivamente hasta completar el total de los oferentes participantes. La experiencia deberá versar sobre la materia a contratar, es decir construcciones y/o demoliciones habitacionales. En el caso de existir discrepancias entre lo indicado en formato C y los certificados adjuntos, se utilizará el siguiente criterio: o Si la suma de los m2 informados en los certificados es menor a la señalada en el Formato C, se podrá corregir el Formato C, pero se consideran los certificados en que se pudo comprobar el metraje señalado para efectos de asignación de puntaje. o Si la suma de los m2 informados en los certificados es mayor al señalado en el Formato C, se considera el señalado en el Formato C. Si no certifica o comprueba la experiencia, o la ingresa en otra unidad distinta a metros cuadrados, se considera el puntaje mínimo (cero puntos) en este criterio. La Municipalidad a través de la Comisión Evaluadora se reserva el derecho de verificar con las entidades correspondientes los antecedentes acompañados al Curriculum, y en caso de duda de las obras presentadas será la comisión quien resolverá. Factor a evaluar: M² DE CONSTRUCCIÓN DESCRITA PUNTAJE Igual o superior 6.001 m² 35 puntos Entre 5.001 m² y 6.000 m² 30 puntos Entre 4.001 m² y 5.000 m² 25 puntos Entre 3.001 m² y 4.000 m² 20 puntos Entre 2.001 m² y 3.000 m² 15 puntos MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE Secretaría Comunal de Planificación 10 Entre 1.001 m² y 2.000 m² 10 puntos Igual o Menor a 1.000 m² 5 puntos No presenta experiencia o no acredita experiencia 0 puntos	35%
2 Plazo de Entrega	Plazo de ejecución (25 puntos): Se evaluará el plazo de ejecución ofertado en días corridos y se calculará el puntaje mediante la siguiente fórmula: Puntaje Plazo de ejecución = Menor plazo ofertado x 25 Plazo oferta a evaluar	25%
3 Precio	Monto Ofertado (30 puntos): Se evaluará con mayor puntaje aquella oferta más económica y así sucesivamente hasta completar el total de los oferentes participantes. Puntaje Oferta Económica = Menor monto ofertado x 30 Monto ofertado	30%
4 Cumplimiento de los requisitos	Cumplimiento de los Requisitos Formales de la Presentación de la Oferta (10 puntos): Para evaluar este criterio se calificará con 10 puntos la correcta presentación de la oferta, cuestión que se refiere a que los antecedentes que se acompañan a la propuesta sean legibles, no tengan enmendaduras, no se omita la información solicitada, y en general que su contenido no contenga errores u omisiones esenciales, en extensión formato pdf y en el orden de presentación indicado en el artículo 16, para facilitar la revisión e impresión de los documentos solicitados. FACTOR DE EVALUACIÓN PUNTAJE Cumple con requisitos formales de presentación de la oferta. 10 puntos Cumple con los requisitos formales, luego que la Comisión Evaluadora hace uso de las facultades contenidas en el artículo 18.1 de estas Bases, en relación con el Art. 40 del Reglamento de la Ley Nº19.886. 5 puntos No cumple con requisitos formales de presentación de la oferta y/o no responde consultas efectuadas a través del foro inverso. 0 puntos	10%

Subir

7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Presupuesto Disponible

Fuente de financiamiento:	Municipal
Monto Total Estimado:	3443563

Justificación del monto estimado	En base a presupuesto disponible

Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	Sin observaciones

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica, Cheque

Nombre de responsable de pago:	Lissette Allaire Soto
e-mail de responsable de pago:	lissette.allaire@munichiguayante.cl

Nombre de responsable de contrato:	MARIANELLA ANDREA BASCUR ANSELMI
e-mail de responsable de contrato:	marianella.bascur@munichiguayante.cl
Teléfono de responsable del contrato:	56-41-2508112-

Prohibición de subcontratación:	Se permite subcontratación

Subir

8. Garantías requeridas

Garantías de Seriedad de Ofertas

Beneficiario:	I. Municipalidad de Chiguayante
Fecha de vencimiento:	28-11-2023
Monto:	300000 Peso Chileno

Descripción:	No hay información

Glosa:	“Para garantizar la Seriedad de la Oferta presentada en el Llamado a Propuesta Pública N°27/2023, “Servicio de Demolición del Inmueble ubicado en Calle O'Higgins N° 3949 sector Población Papen Chiguayante, Rol de Avalúo 2377-22".

Forma y oportunidad de restitución:	La devolución de la presente garantía procederá, contra solicitud por escrito, una vez que se firme el contrato de obra con el oferente adjudicado, situación que será comunicada a todos los oferentes participantes del proceso, mediante correo electrónico, adjuntando el decreto de adjudicación respectivo, lo anterior por existir la posibilidad de readjudicación.

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

Beneficiario:	I. Municipalidad de Chiguayante
Fecha de vencimiento:	29-04-2024
Monto:	10 %

Descripción:	No hay información

Glosa:	“Garantía por Fiel Cumplimiento de Contrato y de las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores”

Forma y oportunidad de restitución:	La devolución de la garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato procederá una vez que se sancione por Decreto Alcaldicio, la recepción provisoria sin observaciones, previo canje por la garantía de correcta ejecución de la obra.

Otras Garantías

Beneficiario:	I. Municipalidad de Chiguayante
Fecha de vencimiento:	13-05-2024
Monto:	5 %

Descripción:	No hay información

Glosa:	“Correcta Ejecución de la Obra”

Forma y oportunidad de restitución:	La devolución de la garantía de Correcta Ejecución de las Obras procederá una vez que se sancione por Decreto Alcaldicio la recepción definitiva sin observaciones y la liquidación del contrato.

Subir

9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Cláusula de Readjudicación

Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.

Resolución de Empates

Si como resultado de la evaluación resultan empatados dos o más oferentes, se optará por adjudicar al
oferente, de acuerdo con los siguientes criterios:
Se adjudicará al oferente que acredite mayor experiencia. Si persiste el empate, se adjudicará al oferente
que ofrezca el menor monto ofertado; en caso de continuar el empate, se adjudicará luego al oferente con
menor plazo de ejecución. Finalmente, si se mantiene el empate, se resolverá por aquella oferta que haya
dado cumplimiento íntegro a la presentación formal de la oferta.
En caso de persistir el empate (luego de aplicados los criterios de desempate referidos), prevalecerá la
oferta que primero haya ingresado al sistema de información www.mercadopublico.cl, según comprobante
de ingreso de la oferta, emitido por plataforma mercado público.

Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación

Las consultas a la adjudicación se deben realizar a través del portal www.mercadopublico.cl, el plazo para realizar consultas será de 24 horas, contados desde la fecha de publicación del Acta de Adjudicación, la unidad técnica, que en este caso corresponde a la Secretaría Comunal de Planificación, responderá las consultas en el plazo de cinco días hábiles, contados desde la recepción de la consulta.

Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes

La Municipalidad, a través de la Comisión Evaluadora, podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no seafecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del Sistema de Información.
La Municipalidad, del mismo modo, podrá permitir la presentación de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluación.
Para ello, el plazo fatal para corrección de estas omisiones será de 48 horas contados desde que se notifique el requerimiento de la Municipalidad, a través del Sistema de Información en los términos señalado en el artículo 40 del Reglamento Ley 19.886.
En este caso, las Bases contemplan, dentro de los criterios de evaluación, el cumplimiento de los requisitos formales de presentación de la oferta, asignando menor puntaje a las ofertas que no cumplieron, dentro del plazo para presentación de las ofertas, con todo lo requerido, y en aquellos casos en que se requiera el uso de esta facultad.
Todo lo anterior, conforme regula el citado artículo 40 del Reglamento de la Ley 19.886.

Acreditación de cumplimiento de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social

Para cobrar los Estados de Pagos, el oferente deberá adjuntar los siguientes documentos en 3 copias, quedando una copia en poder del ITO, Unidad Técnica, y otra en poder del Departamento de Administración y Finanzas:
a) Carátulas del estado de pago y avance de la obra, entregado por el ITO.
b) Certificado de la Inspección de trabajo de “Cumplimiento de obligaciones laborales y Previsionales”, en el cual se acredite que el oferente no presenta deudas ni reclamos pendientes. Para ello, deberá adjuntar tanto el Formulario 30 como el 30-1 de la Inspección del Trabajo.
c) Copia de las planillas de pago de imposiciones de los trabajadores que se desempeñen en la obra durante el periodo cobrado.
d) Set de 9 Fotografías representativas de la obra impresas a color del periodo cobrado. Se solicita que las fotos se envíen, además, por correo electrónico al ITO como a la Unidad Técnica.
e) Comprobantes de pago de servicios básicos, previa certificación de pago por parte del ITO.
f) Factura correspondiente al estado de pago que se cobra.
g) Nómina de las o los Trabajadores que se desempeñen en la obra dentro de periodo a cobrar.
h) Patente Comercial de la empresa al día.

Subir

10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.

Subir