Licitación ID: 3335-42-LP25
“CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS Y CAMARINES EN ÁREA MULTICANCHA DEL LICEO BICENTENARIO RECTOR ABDÓN ANDRADE COLOMA LA UNIÓN RBD 7129”
Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE LA UNION
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 71
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato CSV. Más información.

Descarga los datos de esta licitación en formato JSON. Más información en API Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato OCDS. Conoce el estandar en el Sitio Oficial OCDS.

Dejar un reclamo sobre esta licitación Dejar un reclamo sobre esta licitación
Productos o servicios
1
Construcción de obras civiles 1 Unidad
Cod: 72131702
Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS Y CAMARINES EN ÁREA MULTICANCHA DEL LICEO BICENTENARIO RECTOR ABDÓN ANDRADE COLOMA, LA UNIÓN RBD 7129 // ver Bases Administrativas, Planos, EETT y Formularios adjuntos.  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
“CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS Y CAMARINES EN ÁREA MULTICANCHA DEL LICEO BICENTENARIO RECTOR ABDÓN ANDRADE COLOMA LA UNIÓN RBD 7129”
Estado:
Revocada
Descripción:
“CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS Y CAMARINES EN ÁREA MULTICANCHA DEL LICEO BICENTENARIO RECTOR ABDÓN ANDRADE COLOMA LA UNIÓN RBD 7129”
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 5.000 UTM (LP)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Dos Etapas
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Licitación de contrato de obra:
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
I MUNICIPALIDAD DE LA UNION
Unidad de compra:
Departamento de Educación
R.U.T.:
69.200.800-6
Dirección:
ARTURO PRAT N° 369
Comuna:
La Unión
Región en que se genera la licitación:
Región de Los Ríos
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 06-08-2025 16:00:00
Fecha de Publicación: 07-07-2025 16:38:32
Fecha inicio de preguntas: 07-07-2025 18:00:00
Fecha final de preguntas: 30-07-2025 19:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 04-08-2025 17:30:00
Fecha de acto de apertura técnica: 06-08-2025 16:05:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 06-08-2025 16:05:00
Fecha de Adjudicación: 28-08-2025 17:30:00
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato 11-09-2025
Tiempo estimado de evaluación de ofertas 5 Días
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- Bases Administrativas Generales.
2.- Decreto aprueba Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas, Formularios, designa Comisión de Apertura e instruye llamado a la Licitación Pública.
3.- Formulario N°1 (Identificación del Oferente) - Formulario N°2 (Plazo) - Formulario N°5 (Tabla de Experiencia).
Documentos Técnicos
1.- Especificaciones Técnicas.
 
2.- Planos.
 
3.- Set Fotográfico.
 
Documentos Económicos
1.- Formulario N°3 Presupuesto Detallado.
2.- Formulario N°4 Presupuesto Total.
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Criterios de Evaluación: SEGUNDA ETAPA según 15.2 La Evaluación de las Ofertas se realizará en 2 ETAPAS, de acuerdo a los Criterios de Evaluación señalados en el punto N°15.2 de las Bases Administrativas /// Oferta Económica 90% // Plazo de Ejecución 5% // Comportamiento de Obras Informadas 5%. 50%
2 Criterios de Evaluación: PRIMERA ETAPA según 15.1 La Evaluación de las ofertas se realizará en 2 ETAPAS, de acuerdo a los Criterios de Evaluación señalados en el punto N°15.1 de las Bases Administrativas /// Experiencia del Oferente 45% // Experiencia del profesional residente de la Obra 25% // Carta Gantt (claridad y orden de la presentación) 15% // Registro MOP, MINVU o Municipal 5% // Cumplimiento de Requisitos Formales 10%. 50%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: Subvención Escolar Preferencial S.E.P.
Monto Total Estimado: 139621410
Justificación del monto estimado Presupuesto Disponible Impuesto Incluido según punto 2 de las Bases Administrativas.
Contrato con Renovación: NO
Observaciones “CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS Y CAMARINES EN ÁREA MULTICANCHA DEL LICEO BICENTENARIO RECTOR ABDÓN ANDRADE COLOMA, LA UNIÓN RBD 7129”
Tiempo del Contrato 180 Días
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica, Cheque
Nombre de responsable de pago: SR. MAURICIO SOTO HERRERA
e-mail de responsable de pago: m.soto@daemlu.cl
Nombre de responsable de contrato: CRISTIAN QUEZADA MALDONADO
e-mail de responsable de contrato: planificacion@daemlu.cl
Teléfono de responsable del contrato: 56-64-2472379-
Prohibición de subcontratación: No permite subcontratación
solo por el oferente
8. Garantías requeridas
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: Ilustre Municipalidad de La Unión
Fecha de vencimiento: 08-06-2026
Monto: 5 %
Descripción: GARANTÍA POR FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO (según punto N°19.1 de las Bases Administrativas).
Glosa: PARA GARANTIZAR EL FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DENOMINADO: “CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS Y CAMARINES EN ÁREA MULTICANCHA DEL LICEO BICENTENARIO RECTOR ABDÓN ANDRADE COLOMA, LA UNIÓN RBD 7129” ID N°3335-42-LP25.
Forma y oportunidad de restitución: El documento de Garantía por Fiel Cumplimiento de Contrato se devolverá una vez realizada la Recepción Provisoria de la Obra y luego de recibir la Garantía por Correcta Ejecución de la Obra.
    Otras Garantías
Beneficiario: Ilustre Municipalidad de La Unión
Fecha de vencimiento: 08-06-2027
Monto: 5 %
Descripción: GARANTÍA POR CORRECTA EJECUCIÓN DE LA OBRA.
Glosa: PARA GARANTIZAR LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: “CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS Y CAMARINES EN ÁREA MULTICANCHA DEL LICEO BICENTENARIO RECTOR ABDÓN ANDRADE COLOMA, LA UNIÓN RBD 7129” ID N°3335-42-LP25.
Forma y oportunidad de restitución: SEGÚN PUNTO N°19.2 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS.
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
VISITA A TERRENO EXCEPCIONAL
VISITA A TERRENO EXCEPCIONAL (SEGÚN PUNTO N°8 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS)

Dada la naturaleza del contrato y la posibilidad de que los oferentes conozcan el espacio físico donde se realizará el proyecto, se podrá coordinar una VISITA A TERRENO DE CARÁCTER EXCEPCIONAL, la que considerará sólo la visita e inspección visual del lugar donde se llevará a cabo el proyecto. Con respecto a dudas o consultas estas deberán realizarse de acuerdo al punto N°7.1 de las Bases.

Conforme a lo establecido en las Instrucciones de Carácter General N° 6/2024 del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, esta visita se llevará a cabo de manera individual para cada oferente, garantizando el principio de igualdad y evitando cualquier instancia simultánea entre participantes.

Cada oferente podrá solicitar excepcionalmente una visita al área a intervenir, dentro del período establecido entre la fecha de publicación de la licitación y la fecha final de preguntas. La visita permitirá verificar las condiciones de los servicios requeridos y será guiada por personal técnico designado por parte de la entidad licitante.

La solicitud de visitas se realizará a través de la https://www.munilaunioninfo.com/, icono Plataforma Ley del Lobby; plataforma electrónica dispuesta para el cumplimiento de la ley Nº20.730, que regula el Lobby, hasta la fecha Final de Preguntas indicadas en el cronograma del Portal de Información www.mercadopublico.cl. El Área de Planificación informará fecha y horario de visita.

La reunión se llevará a cabo en el Departamento Administrativo de Educación Municipal, ubicado en Calle Cayetano Letelier N°589 ciudad de La Unión, Región de Los Ríos.

Se levantará un Acta de la Visita a Terreno (formato tipo), indicando el Nombre o razón social y RUT de la persona natural o jurídica a la que representan (que debe ser la misma que postule a través del portal), Nombre completo del asistente, Cédula de Identidad y firma. No se autorizará visita a aquellos que no hayan solicitado de acuerdo a lo antes indicado.
CAUSALES DE RECHAZO
CAUSALES DE RECHAZO (SEGÚN PUNTO N°10 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS)

Serán causales de rechazo de la oferta, las siguientes:

10.1 DE APLICACIÓN INMEDIATA: SIN DERECHO A PARTICIPAR EN LAS ETAPAS SIGUIENTES:

a) Que el monto indicado en el Formulario N°3 Presupuesto Detallado y Formulario N°4 Presupuesto Total, sea superior al monto máximo disponible establecido en el Punto N°2 de las presentes Bases.

b) No cotizar todas las líneas en el Presupuesto Detallado.

c) No presentar los siguientes FORMULARIOS N°2, N°3 y N°4.

d) Que el plazo de ejecución ofertado en el Formulario N°2 sea inferior a 90 días corridos y superior a 180 días.

e) No presentar profesional residente de obra, descrito en numeral 9,1 letra g.
10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.