Licitación ID: 3499-6-LP26
RECUPERACIÓN AREAS VERDES VARIOS SECTORES
Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO
Fecha de Cierre: 24-03-2026 15:00:00
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 40
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.
Faltan 15 días para que cierre esta licitación.

Descarga los datos de esta licitación en formato CSV. Más información.

Descarga los datos de esta licitación en formato JSON. Más información en API Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato OCDS. Conoce el estandar en el Sitio Oficial OCDS.

Dejar un reclamo sobre esta licitación Dejar un reclamo sobre esta licitación
Productos o servicios
1
Construcción de obras civiles 1 Unidad
Cod: 72131702
La I. Municipalidad de Qta. de Tilcoco a través de la secretaria comunal de planificación requiere la contratación de la completa ejecución de las obras "Recuperación de áreas verdes Villa O´Higgins, Puente Alta y Romeral" con financiamiento GORE  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
RECUPERACIÓN AREAS VERDES VARIOS SECTORES
Estado:
Publicada
Descripción:
La I. Municipalidad de Quinta de Tilcoco a través de la SECPLAN requiere la contratación de las obras Construcción Recuperación Áreas Verdes Villa O´Higgins, Puente Alta y Romeral la cual consiste en la completa ejecución de Obras Civiles en torno a tres áreas verdes recreativas del tipo infantil y cívica; emplazadas en distintos sectores de la comuna
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 5.000 UTM (LP)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Licitación de contrato de obra:
40074183
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
I MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO
Unidad de compra:
SECPLAN
R.U.T.:
69.081.700-4
Dirección:
MANUEL FLORES #50
Comuna:
Quinta de Tilcoco
Región en que se genera la licitación:
Región del Libertador General Bernardo O´Higgins
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 24-03-2026 15:00:00
Fecha de Publicación: 09-03-2026 17:32:56
Fecha inicio de preguntas: 09-03-2026 18:00:00
Fecha final de preguntas: 13-03-2026 17:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 16-03-2026 17:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 24-03-2026 15:00:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 24-03-2026 15:00:00
Fecha de Adjudicación: 07-04-2026 17:00:00
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato 10-04-2026
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
VISITA A TERRENO (OPCIONAL) 12-03-2026 11:00:00
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- Segun Bases Administrativas aprobadas por decreto N°329 de fecha 06 de marzo de 2026, PUNTO 8.4.1 DOCUMENTOS ANEXOS ADMINISTRATIVOS; a) Anexo Nº 1, IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE
2.- Segun Bases Administrativas aprobadas por decreto N°329 de fecha 06 de marzo de 2026, PUNTO 8.4.1 DOCUMENTOS ANEXOS ADMINISTRATIVOS; Persona Natural, Presentar Anexo N° 1 y Fotocopia de Cédula de Identidad por ambos lados.
3.- Segun Bases Administrativas aprobadas por decreto N°329 de fecha 06 de marzo de 2026, PUNTO 8.4.1 DOCUMENTOS ANEXOS ADMINISTRATIVOS; Persona Jurídica; Deberá acompañar: - Copias de Escrituras de Constitución y Certificado de Vigencia en el Registro de Comercio y sus modificaciones, autorizadas ante Notario y con no más de 30 días de antigüedad desde su emisión, o en su defecto Certificación de Inscripción en Chile Proveedores.
4.- Segun Bases Administrativas aprobadas por decreto N°329 de fecha 06 de marzo de 2026, PUNTO 8.4.1 DOCUMENTOS ANEXOS ADMINISTRATIVOS; b) Anexo Nº 2 DECLARACIÓN JURADA SIMPLE ÚNICA DE ACEPTACIÓN DE LAS BASES: Para el caso de las UTP, el presente anexo deberá ser presentado por cada uno de los integrantes de la UTP.
5.- Segun Bases Administrativas aprobadas por decreto N°329 de fecha 06 de marzo de 2026, PUNTO 8.4.1 DOCUMENTOS ANEXOS ADMINISTRATIVOS; c) Anexo N° 3 DECLARACIÓN JURADA SIMPLE DE OBRAS EN EJECUCIÓN: Firmado por el proponente con sus respectivos porcentajes de Avance Físico y Financiero.
6.- Segun Bases Administrativas aprobadas por decreto N°329 de fecha 06 de marzo de 2026, PUNTO 8.4.1 DOCUMENTOS ANEXOS ADMINISTRATIVOS; d) Formulario de Renta El Oferente deberá presentar copia de la última declaración anual de Impuesto a la Renta, Formulario N° 22, A.T. 2021.
7.- Segun Bases Administrativas aprobadas por decreto N°329 de fecha 06 de marzo de 2026, PUNTO 8.4.1 DOCUMENTOS ANEXOS ADMINISTRATIVOS; e) Patente Municipal Copia de Patente Comercial o Profesional de Oferente, personas naturales o jurídicas, vigente y al día en su pago a la fecha de la apertura de la licitación.
8.- Segun Bases Administrativas aprobadas por decreto N°329 de fecha 06 de marzo de 2026, PUNTO 8.4.1 DOCUMENTOS ANEXOS ADMINISTRATIVOS; f) Informe o Boletín Comercial De la Cámara de Comercio de Santiago o DICOM Plus. Este documento debe ir a nombre del oferente, y debe tener una vigencia máxima de 30 días antes de la fecha de apertura de la licitación.
9.- Segun Bases Administrativas aprobadas por decreto N°329 de fecha 06 de marzo de 2026, PUNTO 8.4.1 DOCUMENTOS ANEXOS ADMINISTRATIVOS; g) Programa de Integridad Documento de libre creación, en la cual el Oferente describe cualquier sistema de gestión que tenga como objetivo prevenir, identificar y sancionar las infracciones de leyes, regulaciones, códigos o bien, procedimientos que tengan lugar en una organización respecto a la ética o probidad. Además, cada programa deberá contar con a lo menos, con los siguientes puntos: 1. Establecer una cultura institucional basa en la ética y la probidad. 2. Promover el cumplimiento del código de ética institucional. 3. Analizar y enfrentar situaciones de riesgo a la integridad. 4. Desarrollar canales de información y denuncias. Identificar avances en materia de integridad.
10.- Segun Bases Administrativas aprobadas por decreto N°329 de fecha 06 de marzo de 2026, PUNTO 8.4.1 DOCUMENTOS ANEXOS ADMINISTRATIVOS; h) Certificado de Deudas Fiscales Emitido por Tesorería General de la República, donde acredite no presentar deudas o poseer convenio de pago actualizada a la fecha.
11.- Segun Bases Administrativas aprobadas por decreto N°329 de fecha 06 de marzo de 2026, PUNTO 8.4.1 DOCUMENTOS ANEXOS ADMINISTRATIVOS; i) Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales (F30). Certificado emitido por Dirección del Trabajo, donde acredite no Registrar Multas Ejecutoriadas, Deudas Previsionales y de Salud o Reclamos Pendientes en materia laboral con sus trabajadores. Son válidos los instrumentos descargados del portal electrónico de dicha entidad con una antigüedad de emisión y vencimiento no superior a 30 días desde la apertura.
12.- Segun Bases Administrativas aprobadas por decreto N°329 de fecha 06 de marzo de 2026, PUNTO 8.4.1 DOCUMENTOS ANEXOS ADMINISTRATIVOS; j) Certificado de Asistencia a Visita a Terreno. Suscrito por la Unidad Técnica, e ingresada en la ficha de licitación del portal www.mercadopublico.cl
Documentos Técnicos
1.- Según Bases Administrativas aprobadas por decreto N°329 de fecha 06 de marzo de 2026, PUNTO 8.4.2 DOCUMENTOS ANEXOS TECNICOS; a) Aclaraciones Serie de consultas, respuestas y aclaraciones.
 
2.- Según Bases Administrativas aprobadas por decreto N°329 de fecha 06 de marzo de 2026, PUNTO 8.4.2 DOCUMENTOS ANEXOS TECNICOS; b) Programa de Trabajo Tipo CARTA GANTT: Detallando la secuencia de sus operaciones, fecha de inicio y término de cada partida. El programa deberá concordar con el plazo ofertado por el contratista. Deberá estar detallado semanalmente (formato libre, de creación del oferente).
 
3.- Según Bases Administrativas aprobadas por decreto N°329 de fecha 06 de marzo de 2026, PUNTO 8.4.2 DOCUMENTOS ANEXOS TECNICOS; c) Certificados de Experiencia del Oferente Extendidos por los mandantes de Organismos Públicos de obras similares ejecutadas los últimos ocho años, Precisando Partidas y Monto. No se contabilizará otro tipo de obras como experiencia.
 
4.- Según Bases Administrativas aprobadas por decreto N°329 de fecha 06 de marzo de 2026, PUNTO 8.4.2 DOCUMENTOS ANEXOS TECNICOS; d) Certificado de Título Profesional Responsable de la obra. Autorizado ante Notario, del profesional responsable y residente de la obra (profesional competente de acuerdo a la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza, Arquitecto, Ingeniero Civil, Constructor Civil o Ingeniero Constructor), mínimo 8 semestres.
 
5.- Según Bases Administrativas aprobadas por decreto N°329 de fecha 06 de marzo de 2026, PUNTO 8.4.2 DOCUMENTOS ANEXOS TECNICOS; e) Curriculum Vitae del Profesional Responsable de la obra. Del profesional responsable de la obra, quien deberá tener experiencia en obras civiles, para ello deberá adjuntar los respectivos certificados de experiencia firmados por los mandantes en original o fotocopia legalizada.
 
6.- Según Bases Administrativas aprobadas por decreto N°329 de fecha 06 de marzo de 2026, PUNTO 8.4.2 DOCUMENTOS ANEXOS TECNICOS; f) Anexo N° 4 CARTA COMPROMISO: Del profesional responsable y residente, comprometiendo su participación en la obra hasta la recepción provisoria de la misma.
 
7.- Según Bases Administrativas aprobadas por decreto N°329 de fecha 06 de marzo de 2026, PUNTO 8.4.2 DOCUMENTOS ANEXOS TECNICOS; g) Certificado de Título y Registro de Experto en Prevención de Riesgos Autorizado ante Notario del profesional o técnico de Prevención de Riesgos. Además, debe presentar copia de Registro de Experto en Prevención de Riesgos emitido por el Ministerio de Salud.
 
8.- Según Bases Administrativas aprobadas por decreto N°329 de fecha 06 de marzo de 2026, PUNTO 8.4.2 DOCUMENTOS ANEXOS TECNICOS; h) Certificado de Inscripción Vigente en Registros. M.O.P., MINVU o Municipal: Extendido con una anterioridad no superior a 60 días corridos, contados desde la fecha del Acto de Apertura electrónica de la licitación.
 
9.- Según Bases Administrativas aprobadas por decreto N°329 de fecha 06 de marzo de 2026, PUNTO 8.4.2 DOCUMENTOS ANEXOS TECNICOS; i) Anexo N° 5. MEDIDAS DE GESTIÓN Y CONTROL: De obras mínimas ofrecidas por el oferente y sin perjuicio de que las que adopte la ITO.
 
Documentos Económicos
1.- Según Bases Administrativas aprobadas por decreto N°329 de fecha 06 de marzo de 2026, PUNTO 8.4.3 DOCUMENTOS ANEXOS ECONOMICOS; a) Anexo N° 6 OFERTA ECONÓMICA Y PLAZO: Indicará el valor total de la oferta y plazo de ejecución de las obras. El precio total de ítems corresponderá al producto de la cantidad de precios unitarios, la suma de esos productos coincidirá exactamente con a suma alzada ofrecida.
2.- Según Bases Administrativas aprobadas por decreto N°329 de fecha 06 de marzo de 2026, PUNTO 8.4.3 DOCUMENTOS ANEXOS ECONOMICOS; b) Anexo N° 7 PRESUPUESTO DETALLADO: De todas las partidas.
3.- Según Bases Administrativas aprobadas por decreto N°329 de fecha 06 de marzo de 2026, PUNTO 8.4.3 DOCUMENTOS ANEXOS ECONOMICOS; c) Anexo N° 8 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, APU: Se deberá indicar el valor del precio unitario de a lo menos 06 partidas más importantes del presupuesto: Hormigón Premezclado G20 terminación estampados; Suministro e Instalación de Gravilla; Reubicación Máquinas Deportivas; Suministro e Instalación Juego Modular; Limpieza y Mejoramiento Suelo; Reposición Cierre Malla Arcmafor 3D. *No se aceptarán partidas abreviadas, se exige APU detallado con partidas específicas no globales ni generales*.
4.- Según Bases Administrativas aprobadas por decreto N°329 de fecha 06 de marzo de 2026, PUNTO 6. CERTIFICADO BANCARIO DE CAPITAL ACREDITADO:Los oferentes deberán adjuntar Certificado Bancario de Capital Acreditado o documento similar, emitido por una Institución Bancaria. Tanto la información económica informada como la emisión del certificado bancario o documento similar no pueden tener una antigüedad superior a 3 meses contados desde la fecha de apertura de la licitación. Esta certificación o documento similar debe estar debidamente timbrada y firmada por el Agente del Banco. Este último tendrá la obligatoriedad de estar individualizado en el certificado o documento similar con nombre y teléfono de contacto. Este certificado o documento similar es fundamental para que la Comisión Evaluadora realice el cálculo de la Capacidad Económica del oferente.
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Experiencia de los Oferentes Se evaluará la experiencia del proponente SÓLO EN PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS FISCALES, con experiencia en obras de áreas verdes, espacios públicos, plazas, equipamiento urbano, instalación de mobiliario, juegos infantiles, cierres perimetrales y obras civiles menores asociadas. La experiencia debe estar certificada por Organismos Públicos, donde se señale el nombre del proyecto ejecutado, la fecha, partidas ejecutadas y montos. La experiencia acreditada deberá ser no menor al año 2018 es decir, se contabilizará la experiencia desde el año 2018 a la fecha. Se evaluará con el mayor puntaje al proponente que presente mayor número de obras ejecutadas de similares características, con sus respectivos certificados emitidos por Entidades en obras similares. Experiencia en Obras Similares: Se otorgará puntaje a la oferta según cantidad de obras ejecutadas de similares características según lo señalado en las presentes bases administrativas; tales como obras de paisajismo, radieres, cierres perimetrales, veredas, etc. Para certificar las obras ejecutadas para Municipalidades se exigirá Certificados emitidos por DAEM, SECPLAN, DOM o similar de la comuna respectiva. El puntaje se obtendrá de acuerdo a la siguiente tabla: Experiencia PUNTAJE Acredita 10 o más obras similares 25 Acredita 5 a 9 obras similares 20 Acredita 1 a 4 obras similares 10 No posee experiencia en obras similares o no la acredita 0 25%
2 Plazo de Entrega Se establece un plazo máximo de ejecución de obras, que no deberá exceder a los 90 días corridos. En ANEXO N° 6: “Oferta Económica”, el proponente debe indicar el Plazo de Ejecución entre el rango indicado. Quedan fuera de Bases, las ofertas que se encuentren fuera del plazo mínimo, el cual no podrá ser menor a 60 días corridos y máximo establecido. El puntaje se obtendrá de acuerdo a la siguiente fórmula: Dónde: Pje Oi : Puntaje obtenido por oferente i Pi : Plazo oferente i Pm : Plazo menor 25%
3 Precio Se evaluará con el mayor puntaje la oferta económica. Las demás ofertas serán evaluadas de acuerdo a la siguiente fórmula: PjeOi = (Oe / Oi) * 20 Dónde: Pje Oi : Puntaje obtenido por oferente i Oe : Oferta con menor plazo. Oi : Oferta del oferente. 20%
4 Cumplimiento de los requisitos a) Presentación de Antecedentes en Tiempo y Forma (5 Puntos): Los proponentes que presenten todos los antecedentes al momento de la apertura se les asignará el puntaje total de 5 puntos en este Sub Factor. A aquellos que hayan salvado errores u omisiones formales en un plazo posterior a la apertura de las ofertas se les asignará 2 puntos en este Sub Factor (Foro Inverso) Aquellos que se les hayan realizado consultas a través de foro inverso y estas no sean resueltas, obtendrán un total de 0 puntos en este Sub Factor. b) Concordancia de Carta Gantt con Plazo de Ejecución: (5 Puntos) Se evaluará la concordancia entre la Carta Gantt y Plazo de Ejecución, debiendo existir una coherencia y calidad en la ejecución de la obra. Se aplicará el puntaje al o los oferentes de acuerdo al siguiente criterio. CRITERIO PUNTAJE ES CONCORDANTE LA RELACIÓN ENTRE CARTA GANTT, Y PLAZO DE EJECUCIÓN. 5 NO ES CONCORDANTE LA RELACIÓN ENTRE CARTA GANTT, Y PLAZO DE EJECUCIÓN. 0 c) Especificación análisis de precio unitario: (5 Puntos) Se evaluará el análisis de precio unitario APU solicitado como Anexo N°8 según partidas solicitadas en el punto 8.4.3, debiendo ser coherente y detallado en partidas necesarias para ejecución de lo solicitado, no debiendo realizar globales. CRITERIO PUNTAJE REALIZA ANÁLISIS DE PARTIDAS ESPECIFICAS INVOLUCRADAS. 5 NO REALIZA DESGLOCE DE PARTIDAS 0 15%
5 PROGRAMA DE INTEGRIDAD Se evaluará de acuerdo a lo indicado en el punto: 8.4.1., letra g), de las presentes Bases Administrativas. La valorización de este criterio se realizará de la siguiente manera: CRITERIO PUNTAJE Presenta Programa de Integridad y Adjunta documentación de respaldo de institución, cumpliendo ambos documentos con lo requerido en el punto 8.4.1 letra g). 15 Presenta documento Programa de Integridad y no cumple con algunos de los requerimientos indicados en el punto 8.4.1. letra g) y letra i). 5 No presenta Programa de Integridad 0 15%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: FRIL REGION DE OHIGGINS
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Tiempo del Contrato 90 Días
Plazos de pago: Otros
Opciones de pago: Transferencia Electrónica, Cheque
Nombre de responsable de pago: MARIANA HERNANDEZ ALVARADO
e-mail de responsable de pago: finanzasmuniquinta@gmail.com
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
    Garantías de Seriedad de Ofertas
Beneficiario: Ilustre Municipalidad de Quinta de Tilcoco
Fecha de vencimiento: 10-09-2026
Monto: 5 %
Descripción: El Oferente que resulte adjudicado deberá presentar un documento que sea pagadero a la vista e irrevocable y que asegure el pago de la garantía de manera rápida y efectiva, pudiendo ser cualquier instrumento que cumpla con dicha finalidad, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 121, del DS 661, de 2024, que aprueba el Reglamento de la Ley 21.634. En caso de ser una Póliza de Garantía no podrá contener cláusulas donde se someta la solución de conflicto del Municipio a la justicia arbitral y deberá indicar que cubre todo el contenido de la Bases. La Garantía antes referida debe ser pagadera en Quinta de Tilcoco o Rancagua, a nombre de la Municipalidad de Quinta de Tilcoco, RUT N° 69.081.700-4, para asegurar el Cumplimiento del Contrato o según se indique en las presentes Bases Administrativas. El monto de la Garantía de “Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato” será el equivalente al 5% del valor del contrato, con una vigencia igual al plazo del contrato, más 60 días corridos. Esta garantía será devuelta a su vencimiento, si no hay demanda contra el Municipio. En el evento que el Municipio fuera demandado, esta garantía deberá mantenerse vigente hasta el cumplimiento íntegro de la sentencia u otro equivalente jurisdiccional, o bien, hasta la fecha en que se encuentre ejecutoriada la sentencia que no acoge la demanda. La renovación de esta garantía deberá hacerse por el Contratista, bajo sanción de que el Municipio requiera al Mandante que la haga efectiva.
Glosa: GARANTIZA FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE LA OBRA: “CONSTRUCCIÓN RECUPERACIÓN ÁREAS VERDES VILLA O´HIGGINS PUENTE ALTA Y ROMERAL, COMUNA QUINTA DE TILCOCO”.
Forma y oportunidad de restitución: El Mandante será responsable de la custodia de la garantía entregada y se obliga a devolverla al Contratista una vez transcurridos los plazos señalados en el punto 15.1.2. de las presentes bases, previo informe de la Unidad Técnica, y de acuerdo a los requisitos establecidos para ello. Al efecto se debe dictar el acto administrativo elaborado por la Unidad Técnica por medio de cual se deja constancia de la Recepción Provisoria sin observaciones, el que será notificado al Contratista.
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: Ilustre Municipalidad de Quinta de Tilcoco
Fecha de vencimiento: 10-09-2026
Monto: 5 %
Descripción: El Oferente que resulte adjudicado deberá presentar un documento que sea pagadero a la vista e irrevocable y que asegure el pago de la garantía de manera rápida y efectiva, pudiendo ser cualquier instrumento que cumpla con dicha finalidad, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 121, del DS 661, de 2024, que aprueba el Reglamento de la Ley 21.634. En caso de ser una Póliza de Garantía no podrá contener cláusulas donde se someta la solución de conflicto del Municipio a la justicia arbitral y deberá indicar que cubre todo el contenido de la Bases. La Garantía antes referida debe ser pagadera en Quinta de Tilcoco o Rancagua, a nombre de la Municipalidad de Quinta de Tilcoco, RUT N° 69.081.700-4, para asegurar el Cumplimiento del Contrato o según se indique en las presentes Bases Administrativas. El monto de la Garantía de “Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato” será el equivalente al 5% del valor del contrato, con una vigencia igual al plazo del contrato, más 60 días corridos. Esta garantía será devuelta a su vencimiento, si no hay demanda contra el Municipio. En el evento que el Municipio fuera demandado, esta garantía deberá mantenerse vigente hasta el cumplimiento íntegro de la sentencia u otro equivalente jurisdiccional, o bien, hasta la fecha en que se encuentre ejecutoriada la sentencia que no acoge la demanda. La renovación de esta garantía deberá hacerse por el Contratista, bajo sanción de que el Municipio requiera al Mandante que la haga efectiva.
Glosa: GARANTIZA FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE LA OBRA: “CONSTRUCCIÓN RECUPERACIÓN ÁREAS VERDES VILLA O´HIGGINS PUENTE ALTA Y ROMERAL, COMUNA QUINTA DE TILCOCO”.
Forma y oportunidad de restitución: El Mandante será responsable de la custodia de la garantía entregada y se obliga a devolverla al Contratista una vez transcurridos los plazos señalados en el punto 15.1.2. de las presentes bases, previo informe de la Unidad Técnica, y de acuerdo a los requisitos establecidos para ello. Al efecto se debe dictar el acto administrativo elaborado por la Unidad Técnica por medio de cual se deja constancia de la Recepción Provisoria sin observaciones, el que será notificado al Contratista.
    Otras Garantías
Beneficiario: Ilustre Municipalidad de Quinta de Tilcoco
Fecha de vencimiento: 10-09-2027
Monto: 5 %
Descripción: El Contratista deberá presentar un documento que sea pagadero a la vista e irrevocable y que asegure el pago de la garantía de manera rápida y efectiva, pudiendo ser cualquier instrumento que cumpla con dicha finalidad, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 121, del DS 661, de 2024, que aprueba el Reglamento de la Ley 21.634. En caso de ser una Póliza de Garantía no podrá contener cláusulas donde se someta la solución de conflicto del municipio a la justicia arbitral y deberá indicar que cubre todo el contenido de la Bases. La Garantía antes referida debe ser pagadera en Quinta de Tilcoco o Rancagua, a nombre de la Municipalidad de Quinta de Tilcoco, RUT N° 69.081.700-4, para asegurar la buena ejecución y comportamiento de la obra. El monto de la “Garantía de Buena Ejecución y Buen Comportamiento de la Obra” será el equivalente al 5% del valor del contrato, con una vigencia de 365 días corridos con posterioridad a la fecha de recepción provisoria, de acuerdo a calendario indicado en Bases de licitación. El Contratista tendrá la obligación de subsanar las observaciones que eventualmente pudieren haber sucedido entre la Recepción Provisoria y Definitiva. En caso de no existir emisión de observaciones en la fecha calendarizada la garantía podrá ser devuelta al Contratista luego de efectuada la Recepción Definitiva.
Glosa: GARANTIZA CORRECTA EJECUCIÓN Y BUEN COMPORTAMIENTO DE LA OBRA: “CONSTRUCCIÓN RECUPERACIÓN ÁREAS VERDES VILLA O´HIGGINS PUENTE ALTA Y ROMERAL, COMUNA QUINTA DE TILCOCO”.
Forma y oportunidad de restitución: El Mandante será responsable de la custodia de la garantía entregada y se obliga a devolverla al Contratista una vez transcurridos los plazos señalados en el punto 15.2.4. de las presentes bases.
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Cláusula de Readjudicación
Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.
Resolución de Empates
En caso de presentarse un empate entre 2 o más ofertas, ello se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “MAYOR CANTIDAD DE EXPERIENCIA”. Si aplicando la fórmula anterior aún persiste el empate entre oferentes, dicha situación se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el sub-criterio “MENOR PLAZO”. 
10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.