Ficha Licitación

Licitación ID: 691944-6-LE26

Habilitación de estructura puente plegarias

Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 85

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descargar ficha

Productos o servicios

Construcción de obras civiles	1 Unidad
Cod: 72131702	1 Unidad
Habilitación estructura puente plegarias

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

Habilitación de estructura puente plegarias

Estado:

Revocada

Descripción:

Habilitación de estructura puente plegarias según especificaciones técnicas y planos adjuntos

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Contrato

Se requerirá suscripción de contrato

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Licitación de contrato de obra:

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

Subir

2. Organismo demandante

Razón social:

I MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE

Unidad de compra:

OBRAS

R.U.T.:

69.160.200-1

Dirección:

Avda Arturo Prat 801

Comuna:

Curanilahue

Región en que se genera la licitación:

Región del Biobío

Subir

3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 23-03-2026 15:15:00

Fecha de Publicación: 11-03-2026 16:17:29

Fecha inicio de preguntas: 11-03-2026 17:01:00

Fecha final de preguntas: 18-03-2026 17:00:00

Fecha de publicación de respuestas: 19-03-2026 17:30:00

Fecha de acto de apertura técnica: 23-03-2026 15:30:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 23-03-2026 15:30:00

Fecha de Adjudicación: 27-05-2026 19:58:00

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato No hay información

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

Subir

4. Antecedentes para incluir en la oferta

Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.

Documentos Administrativos

1.- ANEXOS ADMINISTRATIVOS A.1 Declaración Jurada simple no notarial (Formulario Nº 1). A.2 Programa de construcción o Carta Gantt, incluyendo todas las partidas del presupuesto detallado. A.3 Certificado, confirmación o constancia bancaria de capital o de Contador, cuya fecha de emisión del mismo tenga una anterioridad no superior a 30 días corridos a la fecha de apertura de la Propuesta. A.4 Declaración Jurada del Profesional Residente, firmada (simple no notarial) (Formulario Nº 3), junto con Curriculum y certificados que avalen por lo menos 3 año de experiencia como Residente o ITO de obras, no otro tipo de experiencia. A.5 Aclaraciones debidamente firmadas por el oferente en señal de aceptación (si las hubieren, independiente si las hayan formulado o no). A.6 Anexo Nº 1 firmado simple no notarial. A.7 Anexo Nº 2 firmado simple no notarial si es que fuera persona jurídica y tuviera socios, si no, no es necesario subirlo al portal. A.8 Listado de experiencia del oferente, el cual debe contener solo aquella experiencia en construcción, reposición, habilitación, de puentes en Chile. Si no tienen experiencia no es obligatorio subir estos documentos, pero será evaluado con 0 por este criterio o no está el listado de experiencia o no existen respaldos en el Portal también serán evaluados con 0 puntos. A.9 Para acreditar la experiencia se deberá adjuntar solo certificados del mandante de obra indicando, metros cuadrados, año de ejecución, monto adjudicado. Si no tienen experiencia no es obligatorio subir estos documentos, pero será evaluado con 0 por este criterio o no está el listado de experiencia o no existen respaldos en el Portal también serán evaluados con 0 puntos. A.10 Certificado de Inscripción vigente, en el Registro MINVU o MOP o de alguna Municipalidad del País, el cual deberá haber sido extendido por el Registro correspondiente, con una anterioridad no superior a 30 días corridos, contados desde la fecha de apertura. A.11 Fotocopia de la patente municipal o iniciación de actividades, debe indicar la residencia del contratista, solo se considerará estos tipos de documentos, si no se encuentran disponible o ingresan otro tipo de documento serán calificado con nota cero en el criterio de Residencia del Oferente. A.12 Declaración Jurada Contratación Mano de Obra Local, que indica el porcentaje Formulario N°4. A.13 Programa de Integridad del oferente. La no presentación en el Portal Mercado Público dentro de la fecha y hora señalada de cualquier documento estipulado en el punto A.3 y A.4 de los Anexos Administrativos es causal de quedar fuera de competencia.

Documentos Técnicos

1.- .- ANEXOS TÉCNICOS B.1 Presupuesto Detallado por partidas B.2 Análisis de Precios Unitarios (APU) considerando como mínimo cada una de las partidas establecidas en el presupuesto detallado, cada APU como mínimo debe desglosarse de acuerdo al formato adjunto a las presentes bases. B.3 Plan de Inversiones parcial y acumulado expresada en pesos y porcentaje. La no presentación en el Portal Mercado Público dentro de la fecha y hora señalada de cualquier documento estipulado en los puntos B.1 y B 2 de los Anexos Técnicos es causal de quedar fuera de competencia. Además, la no presentación en el Portal dentro de los Anexos Técnicos de uno o más de los Análisis de Precio Unitario concordante a cada ítem del presupuesto será causal de quedar fuera de competencia. Si uno o más APU vienen con error ya sea en el monto o nombre del ITEM respecto al presupuesto detallado ofertado y también aquellos APU que no cumplan con el formato adjunto se considerara en ambos casos como incumplimiento de los requisitos formales.

Documentos Económicos

1.- ANEXOS ECONÓMICOS C.1 Formato de Oferta Económica, indicando el monto total ofertado, separando el valor neto del I.V.A., además del plazo de ejecución. (Formulario Nº 2). La no presentación en el Portal Mercado Público dentro de la fecha y hora señalada de cualquier documento estipulado en los puntos C.1 de los Anexos Económicos es causal de quedar fuera de competencia. Todos los antecedentes administrativos, técnicos y económicos solicitados, podrán ser ingresados al Portal Mercado Público respetando la numeración como se detalló en los puntos preliminares. Lo anterior en la fecha y antes de la hora de cierre de ofertas indicado en el calendario de licitación.

Subir

5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona natural

- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad

- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica

- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa

- Certificado de Vigencia de la Sociedad

- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales

- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial

Subir

6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 Desarrollo local provincial y regional	Ver cuadro en el punto 18.3 de las BAE	35%
2 Cumplimiento de los requisitos	Ver cuadro en el punto 18.3 de las BAE	4%
3 Experiencia	Ver cuadro del punto 18.3 de las BAE	60%
4 programa integridad	Ver cuadro en el punto 18.3 de las BAE	1%

Subir

7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Presupuesto Disponible

Fuente de financiamiento:	Municipal
Monto Total Estimado:	30000000


Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	Sin observaciones

Tiempo del Contrato	45 Días

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica

Nombre de responsable de pago:	Patricia Bustos Villar
e-mail de responsable de pago:	patty@munichue.cl

Nombre de responsable de contrato:	Ignacio Esparza Maureira
e-mail de responsable de contrato:	ignacio.esparza@munichue.cl
Teléfono de responsable del contrato:	56-41-2405946-

Prohibición de subcontratación:	Se permite subcontratación

Subir

8. Garantías requeridas

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

Beneficiario:	Ilustre Municipalidad de Curanilahue
Fecha de vencimiento:	04-09-2026
Monto:	5 %

Descripción:	Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato. Consiste en una garantía, emitida a favor de la Municipalidad de Curanilahue, y con la siguiente glosa: “Para garantizar el fiel cumplimiento del contrato HABILITACION ESTRUCTURA PUENTE PLEGARIAS”. Sin necesidad de expresión la garantía de fiel cumplimiento del contrato garantiza en conformidad a la ley el cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales del Contratista. Por lo cual en caso de incumplimientos del contratista de las obligaciones que le impone el contrato la Municipalidad estará facultada para hacer efectiva esta garantía administrativamente, sin necesidad de requerimiento ni acción judicial o arbitral alguna y sin perjuicio de las sanciones que puedan corresponder a lo señalado en el Titulo XVIII y Titulo XXI de las Bases Administrativas Generales. Lo anterior tampoco obstara a las acciones que la Municipalidad pueda ejercer para exigir el cumplimiento forzado de lo pactado o la resolución del contrato, en ambos casos con la correspondiente indemnización de perjuicio. El incumplimiento comprende también el cumplimiento deficiente o tardío de las obligaciones del contratista. La garantía de fiel cumplimiento del contrato tendrá una vigencia como mínimo: el plazo ofertado para la ejecución, indicado por el oferente en el Formulario de Oferta Económica (Formulario N°2), más 120 días corridos y deberá ser entregada por el Adjudicatario dentro del plazo de quince días corridos contados a partir del día siguiente de la emisión de la Orden de Compra en el portal Mercado Público www.mercadopublico.cl y con anterioridad a la suscripción del contrato de ejecución de obras y corresponderá al 5% del monto neto de la oferta consignado en el Formulario de Oferta Económica (Formulario N°2) del Adjudicatario. La Municipalidad de Curanilahue se reserva el derecho de solicitar la certificación de autenticidad del documento de garantía por fiel cumplimiento del contrato, a la institución emisora. La garantía por fiel cumplimiento del contrato le será devuelta al Contratista una vez realizada la recepción provisoria de las obras sin observaciones y entregado por éste el documento de garantía por correcta ejecución de las mismas. En caso que existan aumentos en el precio del contrato la garantía deberá ser renovada de tal manera que siempre corresponda al 5% del valor neto del mismo.

Glosa:	Para garantizar el fiel cumplimiento de contrato

Forma y oportunidad de restitución:	La garantía por fiel cumplimiento del contrato le será devuelta al Contratista una vez realizada la recepción provisoria de las obras sin observaciones y entregado por éste el documento de garantía por correcta ejecución de las mismas

Otras Garantías

Beneficiario:	Ilustre Municipalidad de Curanilahue
Fecha de vencimiento:	23-03-2027
Monto:	5 %

Descripción:	Garantía Por Correcta Ejecución De Las Obras. Consiste en una garantía emitida a favor de la Municipalidad de Curanilahue y con la siguiente glosa “Para garantizar correcta ejecución de las obras del contrato: HABILITACION ESTRUCTURA PUENTE PLEGARIAS”. La garantía de correcta ejecución de las obras tendrá una vigencia mínima de 200 días corridos, contados a partir de la fecha de la recepción provisoria de la obra sin observaciones y deberá ser entregada por el Contratista a la Inspección Técnica de la Obra junto con los antecedentes que conforman el expediente de la recepción provisoria. La garantía será devuelta al Contratista una vez realizada la Recepción definitiva y liquidación final del contrato, sin perjuicio del plazo legal de responsabilidad civil del Contratista, regla tercera del Código Civil o de los plazos previstos en la normativa vigente aplicable a la materia. La garantía de Correcta Ejecución de las Obras corresponderá al 5% del monto neto del contrato y sus modificaciones posteriores. En caso de incumplimientos del contratista de las obligaciones que le impone el contrato la Municipalidad estará facultada para hacer efectiva esta garantía administrativamente, sin necesidad de requerimiento ni acción judicial o arbitral alguna y sin perjuicio de las sanciones que puedan corresponder a lo señalado en el Titulo XVIII y Titulo XXI de las Bases Administrativas Generales. Lo anterior tampoco obstara a las acciones que la Municipalidad pueda ejercer para exigir el cumplimiento forzado de lo pactado o la resolución del contrato, en ambos casos con la correspondiente indemnización de perjuicio. El incumplimiento comprende también el cumplimiento deficiente o tardío de las obligaciones del contratista Cuando la garantía de correcta ejecución corresponda a un vale vista, no se consignará en éste la glosa señalada. La Municipalidad de Curanilahue se reserva el derecho de solicitar, a través de la Inspección Técnica de la Obra, la certificación de autenticidad del documento de garantía por correcta ejecución de las obras contratadas, a la institución bancaria emisora. La Inspección Técnica de la Obra, conformada por uno o más funcionarios municipales designados a través de decreto alcaldicio, para inspeccionar la ejecución de ellas, tendrá bajo su responsabilidad la obligación de velar por la vigencia de las garantías de fiel cumplimiento del contrato y de correcta ejecución de las obras, en relación con los montos y plazos de vigencia de las mismas. La renovación o reemplazo de la garantía por fiel cumplimiento del contrato deberá ser realizada por el Contratista antes de la tramitación de la modificación del contrato respectivo.

Glosa:	Para garantizar la correcta ejecución de la obra del contrato habilitación de estructura puente plegarias

Forma y oportunidad de restitución:	La garantía será devuelta al Contratista una vez realizada la Recepción definitiva y liquidación final del contrato, sin perjuicio del plazo legal de responsabilidad civil del Contratista, regla tercera del Código Civil o de los plazos previstos en la normativa vigente aplicable a la materia. La garantía de Correcta Ejecución de las Obras corresponderá al 5% del monto neto del contrato y sus modificaciones posteriores.

Subir

9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Cláusula de Readjudicación

Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.

Resolución de Empates

En caso de empate entre dos o más oferentes se resolverá en primer lugar por la Oferta Económica, si persiste empate, se considerará el Plazo de Ejecución y finalmente la Contratación de mano de obra no calificada local

Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes

Las rectificaciones de los errores u omisiones detectados por la Entidad licitante y que se solicitan y permiten salvar o subsanar a los oferentes, no podrán conferir una situación de privilegio respecto de los demás competidores, dado que se afectará el principio de igualdad de los oferentes.

La solicitud de la entidad de rectificación de los errores u omisiones del oferente o de los oferentes se debe informar y publicar a través del Sistema de Información. (artículo Nº 56 correspondiente al Decreto N°661 del 2024 que aprueba el Reglamento Ley 19.886) situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluación, los oferentes tendrán 48 horas corridas para presentar los antecedentes omitidos.

Subir

10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.

Subir