Licitación ID: 3243-25-LE20
TRASLADO DE POSTES CALLES LAS PATAGUAS, AERÓDROMO
Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 5
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato CSV. Más información.

Descarga los datos de esta licitación en formato JSON. Más información en API Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato OCDS. Conoce el estandar en el Sitio Oficial OCDS.

Dejar un reclamo sobre esta licitación Dejar un reclamo sobre esta licitación
Productos o servicios
1
Alumbrado de zonas residenciales 1 Unidad no definida
Cod: 39111608
Las presentes Bases Administrativas establecerán las condiciones y normas que regularán la licitación pública para la contratación del proyecto: “Traslado de postes Calles Las Pataguas, Aeródromo Sur y Aeródromo Poniente, Comuna de Santo Domingo”. La mod  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
TRASLADO DE POSTES CALLES LAS PATAGUAS, AERÓDROMO
Estado:
Desierta (o art. 3 ó 9 Ley 19.886)
Descripción:
Sin que la enumeración sea taxativa, la presenta licitación considera el traslado de postes de media y baja tensión, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas que forman parte de la presente Licitación, en las calles Las Pataguas, Aeródromo Sur y Aeródromo Poniente, cuyas calles están insertas en el proyecto Mejoramiento Pavimentación Circuito Vial Aeródromo, Comuna de Santo Domingo ID 3243-17-LR20 actualmente en licitación.
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Contrato
Se requerirá suscripción de contrato
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Licitación de contrato de obra:
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
Unidad de compra:
Departamento Secpla
R.U.T.:
69.073.500-8
Dirección:
PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO
Comuna:
Santo Domingo
Región en que se genera la licitación:
Región de Valparaíso
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 18-01-2021 15:00:00
Fecha de Publicación: 30-11-2020 16:53:14
Fecha inicio de preguntas: 30-11-2020 20:00:00
Fecha final de preguntas: 22-12-2020 17:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 30-12-2020 11:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 19-01-2021 15:00:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 19-01-2021 15:00:00
Fecha de Adjudicación: 18-03-2021 13:44:59
Fecha de entrega en soporte fisico 18-01-2021
Fecha estimada de firma de contrato 16-02-2021
Tiempo estimado de evaluación de ofertas 2 Semanas
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Documentos Administrativos
1.- SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS QUE RIGEN ESTA LICITACIÓN.
Documentos Técnicos
1.- SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS QUE RIGEN ESTA LICITACIÓN.
 
Documentos Económicos
1.- SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS QUE RIGEN ESTA LICITACIÓN.
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
No hay información de requisitos para persona natural


Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
No hay información de requisitos para persona jurídica

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Calidad Técnica de los Bienes o Servicios La metodología para determinar los puntajes ponderados en la Oferta Técnica será: Ítem a evaluar Detalle Oferta Técnica Puntaje 1. Calidad técnica de la carta Gantt La Carta Gantt propuesta posee entre el 100% y 95% de los requisitos establecidos en el punto 2.3 de las bases administrativas. 2,5 puntos La Carta Gantt propuesta posee entre el 94% y 85% de los requisitos establecidos en el punto 2.3 de las bases administrativas. 1,0 punto La Carta Gantt propuesta posee entre el 84% y 70% de los requisitos establecidos en el punto 2.3 de las bases administrativas. 0,5 puntos La Carta Gantt propuesta posee menos del 69% de los requisitos establecidos en el punto 2.3 de las bases administrativas. 0 puntos 2. Programación Financiera La programación financiera propuesta posee entre el 100% y 95% de los requisitos establecidos en el punto 2.13 de las bases administrativas 2,5 puntos La programación financiera propuesta posee entre el 94% y 85% de los requisitos establecidos en el punto 2.13 de las bases administrativas 1,5 puntos La programación financiera propuesta posee entre el 84% y el 70% de los requisitos establecidos en el punto 2.13 de las bases administrativas 1,0 punto La programación financiera propuesta no posee menos del 69% de los requisitos establecidos en el punto 2.13 de las bases administrativas. 0 puntos 3. Presupuesto Itemizado El presupuesto presentado contempla el 100% de los criterios establecidos en el punto 2.7 de las bases administrativas. 2,5 puntos El presupuesto presentado no contempla el 100% de los criterios establecidos en el punto 2.7 de las bases administrativas. 1,0 punto 4. Análisis de Precios Unitarios El APU posee entre el 100% y 95% de su precio unitario aprobado, de acuerdo a los criterios establecidos en el punto 2.1 de las bases administrativas. 2,5 puntos El APU posee entre el 94% y 85% de su precio unitario aprobado, de acuerdo a los criterios establecidos en el punto 2.1 de las bases administrativas. 1,5 puntos El APU posee entre el 85% y 70% de su precio unitario aprobado, de acuerdo a los criterios establecidos en el punto 2.1 de las bases administrativas. 1,0 punto El APU posee menos del 69% de su precio unitario aprobado, de acuerdo a los criterios establecidos en el punto 2.1 de las bases administrativas. 0 puntos 20%
2 Precio Se evaluará a través de un ranking del monto ofertado. Los puntajes que se asignarán para cada oferta económica serán: Monto Ofertado Puntaje 85% del monto total disponible 10 puntos Entre el 86% y el 90% del monto total disponible 9 puntos Entre el 91% y el 95% del monto total disponible 8 puntos Entre el 96% y el 99% del monto total disponible 7 puntos 100% del monto total disponible 6 puntos 60%
3 Experiencia de los Oferentes Se entiende por experiencia de la oferente aquella acreditada a su nombre, más aquella que tenía su antecesora legal, siempre y cuando, tengan el mismo RUT. No obstante, lo anterior, tratándose de una Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (E.I.R.L), también se considera parte de la experiencia del Oferente aquella acreditada por la persona natural que la constituye, y viceversa. Será expresada la experiencia traslado de postes y será acreditada mediante la presentación de Contratos de Obras similares suscritos con entidades públicas, para esto, solo serán válidos los certificados mencionados anteriormente durante los últimos 5 años y a partir de ahí se asignarán los siguientes puntajes: UNIDAD Puntaje Más de 30 contratos válidamente acreditados 10 puntos Entre 29 y 15 contratos válidamente acreditados 7 puntos Entre 14 y 5 contratos válidamente acreditados 5 puntos Entre 4 y 2 contratos válidamente acreditados 2 puntos No informa o no acredita 0 puntos La calificación total de cada oferta estará dada por la siguiente expresión: PFi = 0,60 PjeOEi + 0,20 PjeOTi + 0,20 PjeOei Donde: PFi = Puntaje Final del oferente i PjeOEi = Puntaje por oferta económica de i PjeOTi = Puntaje por oferta técnica de i PjeOei = Puntaje por experiencia de i 20%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: I. Municipalidad de Santo Domingo
Monto Total Estimado: 39000000
Justificación del monto estimado Las Obras correspondientes a la presente Licitación serán financiadas por la I. Municipalidad de Santo Domingo, a través del Presupuesto Municipal 2020.
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Tiempo del Contrato 60 Días
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica, Cheque
Nombre de responsable de pago: JAIME ARMIJO ALVARADO
e-mail de responsable de pago: iabarca@santodomingo.cl
Nombre de responsable de contrato: ISABEL AMPUERO SANCHEZ
e-mail de responsable de contrato: iampuero@santodomingo.cl
Teléfono de responsable del contrato: 56-35-2200699-
Prohibición de subcontratación: No permite subcontratación
Con la autorización previa de la Unidad Técnica, el contratista podrá subcontratar partidas de la obra, hasta un 20% del monto del contrato, sin que esto signifique disminuir o traspasar las responsabilidades de la ejecución de esa partida.
8. Garantías requeridas
    Garantías de Seriedad de Ofertas
Beneficiario: . Municipalidad de Santo Domingo
Fecha de vencimiento: 27-05-2021
Monto: 1000000 Peso Chileno
Descripción: SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LAS BAG
Glosa: SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LAS BAG
Forma y oportunidad de restitución: SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LAS BAG
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: Municipalidad de Santo Domingo
Fecha de vencimiento: 01-10-2021
Monto: 5 %
Descripción: SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LAS BAG
Glosa: SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LAS BAG
Forma y oportunidad de restitución: SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LAS BAG
    Otras Garantías
Beneficiario: Municipalidad de Santo Domingo
Fecha de vencimiento: 26-12-2022
Monto: 5 %
Descripción: SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LAS BAG
Glosa: SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LAS BAG
Forma y oportunidad de restitución: SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LAS BAG
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Cláusula de Readjudicación
Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.
Resolución de Empates

En el evento de producirse empate en el puntaje obtenido por dos o más proponentes, se resolverá aquel mediante el siguiente orden de prelación:

a)       Mayor puntaje en oferta económica

b)       Mayor puntaje en experiencia

c)        Mayor puntaje en oferta técnica
Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación

Si durante el estudio de los antecedentes, el oferente estimare que existen dudas o contradicciones entre los antecedentes de la licitación, deberá remitir sus preguntas a la Unidad Técnica, a través del Portal Mercado Público, en el período indicado en el cronograma de la licitación que forma parte de las presentes bases.

Con motivo de dichas preguntas, o con la finalidad que se estime se desarrolle un mejor estudio de los antecedentes de la licitación la Unidad Técnica podrá rectificar o aclarar estas bases, las Especificaciones Técnicas y los demás antecedentes que formen parte de la licitación, respuestas y aclaraciones que pasarán a formar parte integrante de estas bases y/o del contrato de obra respectivo, y serán informadas a los oferente a través del Portal Mercado Público, en el período indicado en el cronograma que forma parte de las presentes bases
10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.