Ficha Licitación

Licitación ID: 3676-2-LP26

Construcción Sala de Procesos Chincolco

Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE PETORCA

Fecha de Cierre: 13-02-2026 10:00:00

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 40

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descargar ficha

Faltan 26 días para que cierre esta licitación.

Productos o servicios

Construcción de obras civiles	1 Unidad
Cod: 72131702	1 Unidad
CONSTRUCCIÓN SALA DE PROCESOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

Construcción Sala de Procesos Chincolco

Estado:

Publicada

Descripción:

La ejecución del presente proyecto contempla la construcción total de la Sala de procesos y sus instalaciones eléctricas, de gas, agua potable, alcantarillado y cierre perimetral, según la normativa. Emplazado en el terreno de la Ilustre Municipalidad de Petorca, ubicado en la comunidad de Chincolco.

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 5.000 UTM (LP)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Licitación de contrato de obra:

12023786

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

Subir

2. Organismo demandante

Razón social:

I MUNICIPALIDAD DE PETORCA

Unidad de compra:

SECPLAC

R.U.T.:

69.050.500-2

Dirección:

Silva 225

Comuna:

Petorca

Región en que se genera la licitación:

Región de Valparaíso

Subir

3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 13-02-2026 10:00:00

Fecha de Publicación: 14-01-2026 12:03:11

Fecha inicio de preguntas: 15-01-2026 10:00:00

Fecha final de preguntas: 22-01-2026 10:00:00

Fecha de publicación de respuestas: 28-01-2026 17:00:00

Fecha de acto de apertura técnica: 13-02-2026 10:05:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 13-02-2026 10:05:00

Fecha de Adjudicación: 09-03-2026 16:00:00

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato No hay información

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

Subir

4. Antecedentes para incluir en la oferta

Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.

Documentos Administrativos

1.- ANEXO ADMINISTRATIVO

Documentos Técnicos

1.- ANEXO TECNICO

Documentos Económicos

1.- ANEXO ECONOMICO

2.- ANEXO PRESUPUESTO ITEMIZADO Y ANEXO DE ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

Subir

5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona natural

- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad

- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica

- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa

- Certificado de Vigencia de la Sociedad

- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales

- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial

Subir

6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 Equidad de Género	Este criterio será evaluado en relación a la inclusión de trabajadoras del género de trabajo sean profesionales, técnicas y/o personal de mano de obra semicalificada o no calificada, información proporcionada por el oferente mediante Anexo N° 6. El puntaje será asignado de acuerdo a la siguiente tabla: D.- EQUIDAD DE GÉNERO PUNTAJE Considera 3 o más trabajadoras del género femenino 100 pts Considera 2 trabajadoras del género femenino 70 pts Considera 1 trabajadoras del género femenino 50 pts No considera trabajadoras del género femenino 0 pts	5%
2 Plazo de Entrega	El puntaje máximo lo obtendrá aquel oferente que presente un menor plazo en la ejecución de las obras civiles, cumpliendo con los requisitos establecidos en el Artículo 10°, letra c), numeral N°1 de las presentes bases. La escala calificadora se determinará con la siguiente fórmula: Pje. OI = [ ( OE / OI ) x 100 ] x 0,05 Dónde: Pje OI : Puntaje obtenido por el oferente I. OE : Menor plazo ofertado por ítem. OI : Oferta de plazo del ítem del oferente I.	5%
3 Precio	Se evaluará con el mayor puntaje, en ese punto, la oferta más económica según lo informado en Anexo N°9. Se evaluará el promedio de todos los puntajes obtenidos, correspondiente a la medición inversamente proporcional al ítem más económico ofertado. Las demás ofertas serán evaluadas de acuerdo a la siguiente fórmula: Pje. OI = [ ( OE / OI ) x 100 ] x 0,85 Dónde: Pje OI : Puntaje obtenido por el oferente I. OE : Oferta más conveniente. OI : Oferta del oferente I.	85%
4 Contratación Mano de Obra Local	La evaluación de este criterio tiene el objetivo de disminuir la tasa de cesantía existente en la comuna. La empresa deberá contratar mano de obra local para la ejecución de la obra (calificada, semicalificada y no calificada), gestionada exclusivamente a través de la Oficina Municipal de Intermediación Laboral (OMIL) de Petorca. La OMIL será la única entidad responsable de certificar que los trabajadores pertenezcan a la comuna. En caso de que algún trabajador no cumpla con las exigencias necesarias, la empresa podrá desvincularlo, pero estará obligado a reemplazarlo incorporando a un nuevo trabajador gestionado a través de la OMIL, asegurando así que se mantenga la cantidad de trabajadores locales en el periodo de ejecución de la obra. El monitoreo y seguimiento del cumplimiento de este criterio se encuentra dentro de la Inspección Técnica de Obras. El Oferente deberá entregar información según Anexo N°5.A., Anexo N°5.B. y Certificado emitido por OMIL, solicitado en Artículo N°1	5%

Subir

7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Presupuesto Disponible

Fuente de financiamiento:	SUBDERE VALPARAÍSO
Monto Total Estimado:	129203816


Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	Sin observaciones

Tiempo del Contrato	150 Días

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica

Nombre de responsable de pago:	Adolfo Suarez
e-mail de responsable de pago:	pagoproveedores@municipalidadpetorca.cl

Prohibición de subcontratación:	Se permite subcontratación

Subir

8. Garantías requeridas

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

Beneficiario:	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PETORCA
Fecha de vencimiento:	06-11-2026
Monto:	5 %

Descripción:	No hay información

Glosa:	Para Garantizar el Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato: “CONSTRUCCIÓN SALA DE PROCESOS COMUNITARIA PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES LOCALES, COMUNA DE PETORCA”

Forma y oportunidad de restitución:	La Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato se regirá por lo establecido en el artículo 8° y 10° de las Bases Administrativas Generales. 1. Casos en que podrá hacerse efectiva la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato: 1.1. Se podrá hacer efectiva en eventuales multas y/o sanciones provenientes de la ejecución de la obra. 1.2. Si el contratista no da cabal cumplimiento a las exigencias establecidas en las bases administrativas generales y las presentes bases. 2. Devolución de la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato: Este documento será devuelto una vez efectuada la Recepción Provisoria de la Obra y se encuentra ingresada la Garantía de Buen Comportamiento de la Obra. El Contratista deberá solicitar la devolución de la garantía mencionada ingresando solicitud a través de Oficina de Partes de la Municipalidad presencial y/o digital a través de oficinadepartes@municipalidadpetorca.cl, dirigida a la Inspección Técnica de Obras.

Otras Garantías

Beneficiario:	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PETORCA
Fecha de vencimiento:	21-10-2027
Monto:	5 %

Descripción:	No hay información

Glosa:	Para Garantizar el Buen Comportamiento la Obra: “CONSTRUCCIÓN SALA DE PROCESOS COMUNITARIA PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES LOCALES, COMUNA DE PETORCA”

Forma y oportunidad de restitución:	La Garantía de Buen Comportamiento del servicio se regirá por lo establecido en el artículo 8° y 11° de las Bases Administrativas Generales 1. Casos en que podrá hacerse efectiva la Garantía de Buen Comportamiento de Obra: 1.1. Si se detectaron fallas en la obra o el servicio ejecutado y el contratista no se hiciera cargo de ellas. 1.2. Si a la fecha de vencimiento no ha sido realizada la Recepción Definitiva y la garantía no ha sido renovada. 2. Devolución de la Garantía de Buen Comportamiento de la Obra: Este documento será devuelto una vez efectuada la Recepción Definitiva la Obra, previa Certificación de la Dirección de Obras.

Subir

9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Cláusula de Readjudicación

Si el adjudicatario no suscribe el contrato dentro del plazo señalado o si no cumple con alguno de los requisitos establecidos en el artículo 31°, se entenderá ipso facto que aquél no acepta la adjudicación, en cuyo caso el Municipio procederá a dejarla sin efecto. Además, se deberá ordenar hacer efectiva la Garantía de Seriedad de la Oferta en los casos en que ello sea procedente y, desestimadas las propuestas, declarar desierta la licitación. O bien, se re adjudicará al oferente que hubiere ocupado el segundo lugar o el tercero en la evaluación, esto último sólo si el segundo desiste del proceso de Re adjudicación, previo decreto municipal. El nuevo adjudicatario deberá cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 31° dentro de los mismos plazos y en la forma y condiciones establecidas en las presentes Bases. La confirmación definitiva de la Re adjudicación se llevará a cabo mediante la dictación del decreto alcaldicio y se publicará por el Sistema de Información del portal Mercado Público. Resolución de Empates: En caso de registrarse en el puntaje de 2 o más oferentes, la prelación de las ofertas se resolverá considerando los criterios complementarios en el orden siguiente, aplicando cada factor que sigue sólo si el anterior no resuelve o mantiene el empate: Mejor Oferta Económica. Mejor Plazo de Ejecución. Mejor Experiencia del Oferente. Mano de Obra Local. Cumplimiento de los Requisitos Formales para la Presentación. Equidad de Género. Primero en presentar oferta. Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación Los proponentes podrán formular consultas o solicitar aclaraciones respecto de las presente Bases, las que deberán ser realizadas a través de del portal www.mercadopublico.cl, en el ID respectivo, dentro del plazo establecido para tales efectos en el cronograma de la licitación contenido en el artículo 15° de la presentes Bases.

Resolución de Empates

En caso de registrarse en el puntaje de 2 o más oferentes, la prelación de las ofertas se resolverá considerando los criterios complementarios en el orden siguiente, aplicando cada factor que sigue sólo si el anterior no resuelve o mantiene el empate:

Mejor Oferta Económica.
Mejor Plazo de Ejecución.
Mano de Obra Local.
Equidad de Género.
Primero en presentar la oferta en el portal Mercado Público.

Subir

10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.

Subir