Ficha Licitación

Licitación ID: 4357-5-L123

HABILITACION RAMPAS Y VEREDAS DSM FREIRINA

Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 29

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descargar ficha

Productos o servicios

Sendero de caminantes	1 Unidad
Cod: 30222054	1 Unidad
HABILITACION DE VEREDA Y RAMPAS DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

HABILITACION RAMPAS Y VEREDAS DSM FREIRINA

Estado:

Adjudicada

Descripción:

HABILITACIÓN DE RAMPAS Y VEREDAS DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE LA COMUNA DE FREIRINA

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública inferior a 100 UTM (L1)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Licitación de contrato de obra:

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

Subir

2. Organismo demandante

Razón social:

I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA

Unidad de compra:

Salud Municipal

R.U.T.:

69.030.600-k

Dirección:

Santiago Zavala N°795

Comuna:

Freirina

Región en que se genera la licitación:

Región de Atacama

Subir

3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 17-05-2023 17:00:00

Fecha de Publicación: 09-05-2023 17:06:15

Fecha inicio de preguntas: 09-05-2023 17:45:00

Fecha final de preguntas: 12-05-2023 17:00:00

Fecha de publicación de respuestas: 15-05-2023 17:00:00

Fecha de acto de apertura técnica: 18-05-2023 10:30:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 18-05-2023 10:30:00

Fecha de Adjudicación: 25-05-2023 12:47:26

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato No hay información

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

Subir

4. Antecedentes para incluir en la oferta

Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.

Documentos Administrativos

1.- Los oferentes deberán adjuntar en forma electrónica, los anexos administrativos, que son los siguientes formularios y documentos: • Formulario información completa del proponente y su representante legal. • Fotocopia simple Rut de la Empresa. • Fotocopia simple Rut si es persona natural. • Fotocopia simple Rut del represente legal. • Poder vigente del representante legal. • Certificado vigencia de la sociedad, con una antigüedad no superior a 30 días corridos desde la fecha de apertura de la propuesta. • Formato declaración jurada simple N° 1 (Haber estudiado todos los antecedentes de la licitación). • Formato declaración jurada simple N° 2 (Inhabilidades para contratar con el Estado). • Formato declaración jurada simple N° 3 (Condenas por Delitos Concursales Establecidos en el Código Penal). • Formato declaración jurada simple N° 4 (Conflicto de intereses con el Municipio). • Formato declaración jurada simple N° 5 (Prohibición de contratar Ley N° 20.393 artículo 10 sólo para personas jurídicas). • Certificado Inspección del Trabajo al día, que no cuenta con reclamos vigentes por incumplimiento de leyes laborales. (FORMUARIO F-30). • Fotocopia comprobante pago patente al día. • Certificado de deuda fiscal de persona natural, de representante legal y de sociedad como persona jurídica o en su defecto un convenio de pago con tesorería si presentará deuda.

Documentos Técnicos

1.- El oferente deberá ingresar su oferta en el portal www.mercadopublico.cl hasta el día y hora indicados en el portal como cierre de oferta. • Programa de trabajo: Carta Gantt, detallando la secuencia de sus operaciones en concordancia con las partidas señaladas en el presupuesto y con el plazo de ejecución Y considere ruta crítica. El formato de este documento será propuesto por el contratista y deberá subirlo escaneado al sistema. Se aclara que el oferente adjudicado deberá intervenir previa coordinación con el ITO para no interrumpir las circulaciones diarias de transeúntes y vehículos. Será de exclusiva responsabilidad del contratista, cualquier daño que se pueda producir por los trabajos ejecutados sin coordinación previa. • Listado de Personal comprometido en la ejecución de la obra. • Experiencia del oferente, la cual será acreditada a través de la presentación de copias de recepciones de la obra y/o certificado, facturas emitidos por el mandante en el cual conste los datos del nombre de la obra, mandante y montos. En el caso de no acreditarse de la forma exigida, se entenderá que el oferente no cuenta con experiencia (OCUPAR FORMATO N° 6). Si cualquiera de estos documentos de “Documentos Técnicos”, no son presentados a la fecha de cierre de recepción de ofertas, será marginado del proceso de evaluación y declarado inadmisible o fuera de bases.

2.- VISITA A TERRENO 11/05/2023 A LAS 10:30 , EN LA DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL, SANTIAGO ZAVALA 795,COMUNA DE FREIRINA, UNIDAD DE ADQUISICIONES

Documentos Económicos

1.- El oferente deberá ingresar su oferta en el Portal www.mercadopublico.cl, hasta el día y hora indicados en el portal como cierre de oferta. • Presupuesto detallado por partidas de acuerdo a formato adjunto. De no ingresar este formato quedará fuera de bases, no pudiendo continuar su participación en la licitación. • Formato oferta económica que se adjunta, se deberá indicar en valor neto a ofertar, más el plazo de ejecución de la obra licitada. Si cualquiera de estos antecedentes de “Documentos Económicos”, no son presentados a la fecha de cierre de recepción de ofertas, será marginado del proceso de evaluación y declarado inadmisible o fuera de bases.

Subir

5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona natural

- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad

- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica

- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa

- Certificado de Vigencia de la Sociedad

- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales

- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial

Subir

6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 EXPERIENCIA DEL OFERENTE	Serán consideradas las obras debidamente certificadas y consideradas en el formulario N° 6. Los oferentes deberán acreditar su experiencia tanto en la ejecución o ITO de obras de Similares características en valor, mts2 construidos. Se contabilizará como experiencia: a) Certificados emitidos por la Dirección de Obras. b) Recepciones provisorias o definitiva de la Dirección de Obras Municipal. c) Certificado de recepciones provisorias o definitiva de la inspección técnica de obras. d) Recepciones de obras de otros organismos públicos o privados. e) Copia de Contratos y Órdenes de Compra emitidos por el Mandante respetivo. f) Certificados de Empresa mandante cuando sea un subcontrato o prestación de servicio. Todos estos documentos deben venir con sus correspondientes firmas y timbres. Se solicita incorporar experiencia a partir del año 2000 en adelante. La experiencia Anterior al 2000 no será evaluada. Ningún otro	20%
2 ASISTENCIA A VISITA A TERRENO	Se calificará la asistencia a Visita a Terreno programada según lo señalado en el punto 10.1.- de las presentes Bases Administrativas, entregando un puntaje de 100 a los oferentes que asistieron en la fecha correspondiente y firmaron el acta. Aquellos que no se encuentren registrados en el acta de asistencia respectiva se les dará un puntaje de 0 (cero).	10%
3 OFERTA TECNICA	Las ofertas técnicas se evaluarán considerando los siguientes subfactores: a.1.- Claridad y orden en la presentación de la Carta Gantt (50%) Se evaluará la claridad y orden con que se presente la secuencia de todas las partidas incluyendo ruta crítica, su fecha de inicio y término. Se entenderá por claridad y orden su fecha de inicio, término y concordancia con la programación financiera. Se aplicará el puntaje al o los oferentes de acuerdo al siguiente criterio: Criterio Puntaje La Carta Gantt se presenta en forma clara y ordenada. 100 La Carta Gantt no se presenta en forma clara y ordenada. 0 a.2.- Concordancia de Carta Gantt con Programación Financiera y Plazo de Ejecución (50%) Criterio Puntaje Es concordante la relación entre la Carta Gantt, Programación Financiera y Plazo de Ejecución. 100 No es concordante la relación entre la Carta Gantt, Programación Financiera y Plazo de Ejecución. 0	20%
4 OFERTA ECONÓMICA	La evaluación de las Ofertas Económicas se efectuará a través de asignar a cada oferente un factor, que se obtiene de dividir la propuesta de menor valor por el de la propuesta de dicho oferente a evaluar. El factor obtenido respecto de cada oferente se multiplica por 100 y el resultado de ello corresponderá al puntaje de evaluación de la oferta económica, tal como se expresa en la siguiente fórmula: PUNTAJE= ((Precio Oferta de menor valor) / (Precio Oferta a evaluar)) * 100	40%
5 CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES	Se calificará con nota máxima 100 puntos al oferente que presente la totalidad de los documentos solicitados en bases y 0 si falta al menos un documento o estos no fueron acompañados luego de ser requeridos. No se aplica para los documentos de los Anexos Técnicos y Económicos, ya que si faltaren éstos él Oferente quedará fuera de bases.	10%

Subir

7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Presupuesto Disponible

Fuente de financiamiento:	NORMAL FUNCIONAMIENTO



Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	Sin observaciones

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica

Nombre de responsable de pago:	RODRIGO OLIVARES ZAMARCA
e-mail de responsable de pago:	TESORERIADSM@MUNIFREIRINA.CL

Nombre de responsable de contrato:	ALEJANDRA REYES ROJAS
e-mail de responsable de contrato:	adquisicionesdsm@munifreirina.cl
Teléfono de responsable del contrato:	56-51-2660220-

Prohibición de subcontratación:	No permite subcontratación PROHIBICIÓN DE SUBCONTRATACIÓN

Subir

8. Garantías requeridas

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

Beneficiario:	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
Fecha de vencimiento:	29-09-2023
Monto:	8 %

Descripción:	En caso de modificaciones de Contrato por Ampliaciones de Plazo, Aumento o Disminución de Obras y/u Obras Extraordinarias, ya sea por decisiones unilaterales de parte del mandante o por parte del Contratista, será de responsabilidad del Contratista reemplazar o prorrogar la garantía, por igual monto y con una vigencia del nuevo plazo de ejecución del contrato aumentado en 60 días.

Glosa:	por el fiel cumplimiento de la obra: habilitación de vereda y rampa de la dirección de salud municipal de la comuna de Freirina. ID: 4357-5-L123.

Forma y oportunidad de restitución:	La Tesorería de la Dirección de Salud Municipal será responsable de la custodia de la garantías entregadas “FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO” y “BUENA EJECUCION DE LAS OBRAS” y se obliga a devolverla al Contratista una vez transcurrido los plazos señalados en las presentes bases, previa solicitud de por escrito del contratista, acompañado de recepción definitiva de la obra con el V° B° de la Directora de Administración y Finanzas de la dirección de salud municipal.

Otras Garantías

Beneficiario:	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
Fecha de vencimiento:	30-09-2024
Monto:	8 %

Descripción:	Tendrá un valor equivalente al 8% del valor de la oferta en Pesos (según sea), a nombre de la MUNICIPALIDAD DE FREIRINA, que deberá ser canjeada por la boleta de garantía, Vale Vista de “Fiel Cumplimiento del Contrato”.

Glosa:	POR LA BUENA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Forma y oportunidad de restitución:	El Contratista deberá iniciar las obras en un plazo de 3 días hábiles corridos siguiente a la firma del Acta de Entrega de Terreno, suscrita por el adjudicatario y el Inspector Técnico de Obra (I.T.O.) que se designará por Decreto Alcaldicio. El contratista será el único responsable de la obra, ante la Municipalidad y terceros.

Subir

9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Cláusula de Readjudicación

Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.

Resolución de Empates

De existir un empate durante la evaluación de las ofertas, se considerará para definir al ganador, a aquella oferta que tenga mayor puntaje en el Criterio de Evaluación “OFERTA ECONOMICA”. Si aún persiste el empate, será el criterio de evaluación “EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES” el que prevalecerá. Si aún persiste el empate a partir de lo expuesto anteriormente, será el criterio de evaluación “OFERTA TECNICA” el que prevalecerá.

De mantenerse el empate la Municipalidad resolverá aplicar criterio objetivo del 1° oferente en ingresar la oferta en el portal www.mercadopublico.cl.

Subir

10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.

Subir