Licitación ID: 3607-5-LE20
CONSTRUCCIÓN POZO PROFUNDO DE EMERGENCIA EL CISNE
Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 53
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato CSV. Más información.

Descarga los datos de esta licitación en formato JSON. Más información en API Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato OCDS. Conoce el estandar en el Sitio Oficial OCDS.

Dejar un reclamo sobre esta licitación Dejar un reclamo sobre esta licitación
Productos o servicios
1
Servicios de construcción o fabricación del pozo 1 Unidad
Cod: 71161413
CONSTRUCCIÓN POZO PROFUNDO DE EMERGENCIA SECTOR EL CISNE, COMUNA DE MULCHÉN  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
CONSTRUCCIÓN POZO PROFUNDO DE EMERGENCIA EL CISNE
Estado:
Desierta (o art. 3 ó 9 Ley 19.886)
Descripción:
LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA TIENE POR OBJETIVO LA CONSTRUCCIÓN DE UN POZO PROFUNDO DE EMERGENCIA SECTOR EL CISNE, COMUNA DE MULCHÉN
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Contrato
Se requerirá suscripción de contrato
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Licitación de contrato de obra:
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN
Unidad de compra:
SECRETARIA DE PLANIFICACION
R.U.T.:
69.170.500-5
Dirección:
ANIBAL PINTO 495 - Región del Biobío - Mulchén
Comuna:
Mulchén
Región en que se genera la licitación:
Región del Biobío
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 26-02-2020 18:00:00
Fecha de Publicación: 13-02-2020 22:07:58
Fecha inicio de preguntas: 14-02-2020 10:00:00
Fecha final de preguntas: 20-02-2020 23:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 21-02-2020 17:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 26-02-2020 18:01:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 26-02-2020 18:01:00
Fecha de Adjudicación: 12-03-2020 18:01:00
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
Extensión automática del plazo de ofertas:

Se estableció para esta licitación que: "Si a la fecha de recepción de ofertas, se han recibido 2 o menos propuestas, el plazo de cierre se ampliará automáticamente en 2 días hábiles, por una sola vez, bajo las condiciones establecidas en el artículo 25, inciso octavo, del Reglamento de la ley 19.886."
Visita a terreno optativa, salida desde la Municipalidad de Mulchén (Ánibal Pinto N°495) Dirección de SECPLAN 18-02-2020 11:00:00
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Documentos Administrativos
1.- FORMATO 1
2.- FORMATO 2 (DECLARACION JURADA SIMPLE DE ACEPTACION Y CONOCIMIENTO)
Documentos Técnicos
1.- FORMULARIO Nº5 (EXPERIENCIA DE OBRAS EJECUTADAS)
 
Documentos Económicos
1.- FORMATO 3 (OFERTA ECONOMICA)
2.- PRESUPUESTO
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Registro del Contratistas Certificado de Inscripción Vigente en Registros de Contratistas del MINVU, MOP y/o Municipalidades de Chile, cualquier categoría. Cabe señalar, que la vigencia del citado certificado no puede superar los 90 días corridos, entre la fecha de extensión y el cierre de la correspondiente licitación. 10%
2 Precio Fórmula (menor monto total Ofertado / monto total Analizado )*100 20%
3 Plazo de ejecución (Menor Plazo de Ejecución Ofertado / Plazo Ejecución Analizado)*100 30%
4 Experiencia de los Oferentes M2 obras ejecutadas Analizada / Mayor cantidad M2 obras ejecutadas Ofertados)*100 40%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: Gobierno Regional Región del Bio Bio
Monto Total Estimado: 34982162
Justificación del monto estimado La presente licitación tiene por finalidad la construcción de un pozo profundo de emergencia en el sector El Cisne de la comuna de Mulchén
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica, Cheque
Nombre de responsable de pago: Fany Manríquez Daza
e-mail de responsable de pago: fany@munimulchen.cl
Nombre de responsable de contrato: Claudio Cid Bascur
e-mail de responsable de contrato: claudio.cid@munimulchen.cl
Teléfono de responsable del contrato: 56-43-2401495-
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
    Garantías de Seriedad de Ofertas
Beneficiario: Municipalidad de Mulchén
Fecha de vencimiento: 24-04-2020
Monto: 500000 Peso Chileno
Descripción: Seriedad de la Oferta de la licitación pública denominada “CONSTRUCCIÓN POZO PROFUNDO DE EMERGENCIA EL CISNE”.
Glosa: Seriedad de la Oferta de la licitación pública denominada “CONSTRUCCIÓN POZO PROFUNDO DE EMERGENCIA EL CISNE”.
Forma y oportunidad de restitución: En caso de resultar adjudicada dicha caución o garantía, deberá ser cambiada por otra que garantice el Fiel Cumplimiento del Contrato y en caso de no resultar adjudicado esta será devuelta endosada, una vez que el oferente la solicite por escrito.
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: Municipalidad de Mulchén
Fecha de vencimiento: 24-06-2020
Monto: 5 %
Descripción: Fiel Cumplimiento de Contrato de la obra “CONSTRUCCIÓN POZO PROFUNDO DE EMERGENCIA EL CISNE”.
Glosa: Fiel Cumplimiento de Contrato de la obra “CONSTRUCCIÓN POZO PROFUNDO DE EMERGENCIA EL CISNE”.
Forma y oportunidad de restitución: Este documento de garantía se devolverá una vez que la Municipalidad sancione por Decreto Alcaldicio la Recepción Definitiva de las obras.
    Otras Garantías
Beneficiario: Municipalidad de Mulchén
Fecha de vencimiento: 30-06-2021
Monto: 5 %
Descripción: La Correcta Ejecución de la obra “CONSTRUCCIÓN POZO PROFUNDO DE EMERGENCIA EL CISNE”.
Glosa: La Correcta Ejecución de la obra “CONSTRUCCIÓN POZO PROFUNDO DE EMERGENCIA EL CISNE”.
Forma y oportunidad de restitución: Este documento de garantía se devolverá una vez sancionado por Decreto Alcaldicio, la liquidación del Contrato.
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Cláusula de Readjudicación
Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.
Resolución de Empates

A igualdad de puntaje entre los oferentes, como PRIMER CRITERIO DE ADJUDICACION se utilizará TOTAL M2 DE OBRAS EJECUTADAS, de persistir el empate, como SEGUNDO CRITERIO DE ADJUDICACION será el MONTO TOTAL OFERTADO, si persiste empate el PLAZO DE EJECUCIÓN y finalmente REGISTRO DE CONTRATISTA.
Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación
Mediante el portal de mercado público
10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.