Ficha Licitación

Licitación ID: 846-1-LP26

SC 59635 REPARACIONES J.I. HUASCO 3 JUNJI ATACAMA

Responsable de esta licitación: JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Fecha de Cierre: 04-02-2026 18:00:00

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 48

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descargar ficha

Faltan 20 días para que cierre esta licitación.

Productos o servicios

Restauración de edificios, casas, señales o monumentos	1 Global
Cod: 72102802	1 Global
MANTENCIONES Y REPARACIONES MENORES DE JARDINES INFANTILES HUASCO 3

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

SC 59635 REPARACIONES J.I. HUASCO 3 JUNJI ATACAMA

Estado:

Publicada

Descripción:

“MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE JARDINES INFANTILES Y OFICINAS, DE LA REGIÓN DE ATACAMA, HUASCO 2, MEDIANTE LA MODALIDAD CONTRATO DE SUMINISTRO”, PARA LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES”.

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 5.000 UTM (LP)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

Subir

2. Organismo demandante

Razón social:

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Unidad de compra:

Junji - III Región

R.U.T.:

70.072.600-2

Dirección:

Atacama N° 390

Comuna:

Copiapó

Región en que se genera la licitación:

Región de Atacama

Subir

3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 04-02-2026 18:00:00

Fecha de Publicación: 15-01-2026 12:39:00

Fecha inicio de preguntas: 15-01-2026 13:00:00

Fecha final de preguntas: 26-01-2026 17:00:00

Fecha de publicación de respuestas: 29-01-2026 17:00:00

Fecha de acto de apertura técnica: 05-02-2026 8:00:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 05-02-2026 8:00:00

Fecha de Adjudicación: 20-02-2026 17:45:00

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato No hay información

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

Subir

4. Antecedentes para incluir en la oferta

Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.

Documentos Administrativos

1.- Podrán participar en la licitación aquellos oferentes inscritos en el Registro deRegistro de proveedores de mercado público. Conforme lo establecido en los artículos 4° de la Ley N° 19.886 y artículo 8 y 10° de la Ley Nº 20.393, no podrán participar en esta licitación y quedarán excluidos para contratar con la Junta Nacional de Jardines Infantiles Región de Atacama: • Quienes al momento de la presentación de la oferta hayan sido condenados por prácticas antisindicales, o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, o por delitos concursales establecidos en el Código Penal, dentro de los dos años anteriores. • Los funcionarios directivos de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, ni personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la Ley N° 15.575, Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, ni sociedades de personas de las que aquello o éstas formen partes, ni sociedades comanditas por acciones o anónimas cerradas en aquellos o estas sean accionistas, ni sociedades anónimas abiertas en que aquellos o estas sean dueños de acciones que representen el 10% o más del capital, ni gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera de las sociedades antedichas. • Quienes se encuentren inhabilitados para ejercer funciones en ámbitos educacionales o con menores de edad, según sentencia judicial ejecutoriada, para esto deberá presentar al momento de Contratar el Certificado del Oferente (personas naturales o representantes legales) que emite el Servicio de Registro Civil e Identificación cerciorando si las personas se encuentran afectas a alguna de las inhabilidades del artículo 39 bis del Código Penal. • Quienes hubiesen sido condenados por el tribunal de defensa de la libre competencia a laprohibición de contratar por el Estado (art. 26, letra d. de DL 211). 6 Las Personas Naturales o Jurídicas tienen que emitir facturas (no se aceptan ofertas de proveedores que presenten boletas de honorarios).

Documentos Técnicos

1.- • ANEXO 8: Reglamento JUNJI de higiene y seguridad. • ANEXO 9: Garantía post reparaciones costo cero (documento asociado a criterio de evaluación). • ANEXO 10: Mejores condiciones de empleo y remuneración (documento asociado a criterio de evaluación). • ANEXO 11: Programa de integridad Documentos a considerar por los oferentes: • ANEXO 12: Declaración jurada simple datos del vale vista (si procede) • Formato estado de pago (anexo 13) • Formato acta de recepción (anexo14)Especificaciones Técnicas • ANEXO 15: SUBCONTRATACIÓN DEL SERVICIO • ANEXO 16: DECLARACIÓN JURADA CUMPLIMIENTO DE LAS DEUDAS PREVISIONALES Y DE SALU • Detalles de partidas • Láminas Tipo JUNJI

Documentos Económicos

1.- ITEMIZADO DE PARTIDAS

2.- La oferta económica deberá ser ingresada por los oferentes según el formato Anexo N°6 en el Sistema de Información de la Dirección de Compras y Contratación Pública www.mercadopublico.cl , en formato de documento portátil (pdf) Word (doc), Excel (xls) u otro archivo compatible, antes de la fecha y hora de cierre de las ofertas indicadas en dicho sistema de información y en el cronograma respectivo. La oferta económica que presenten los oferentes debe ser por el valor total neto del servicio. La oferta del contratista incluye el costo total del servicio, por lo que no podrá cobrar ningún tipo de obras extraordinarias para lograr la correcta ejecución de las obras solicitadas. No obstante, a exclusivo juicio de la JUNJI, esta entidad podrá ordenar obras extraordinarias o el empleo de materiales de mayor costo a los considerados en los precios presentados en la oferta económica, siempre y cuando los valores unitarios sean acordados y exista disponibilidad presupuestaria debidamente autorizada. Cabe destacar y como se señala en las Especificaciones Técnicas, al momento de ofertar se debe considerar, los materiales constructivos que se especifican se entienden que son de primera calidad dentro de sus categorías, conforme a las normas o indicaciones de fábrica. Se entenderá como material de primera calidad todo producto disponible en el comercio formal que esté garantizado por parte del proveedor y/o fabricante, además, en caso de corresponder, el producto debe poseer ficha técnica del producto y/o certificación por parte de las entidades pertinentes. El mandante podrá solicitar al contratista, cuando lo estime conveniente, que exhiba las facturas de los materiales suministrados con el objeto de conocer la calidad y procedencia. Además, se exigirá que las terminaciones de los trabajos sean de primera calidad. La oferta económica deberá tener un período de validez mínimo de 60 días hábiles desde el cierre del plazo para la recepción de estas, sin perjuicio que para el oferente adjudicatario constituirá el precio del contrato y se mantendrá sin variación durante toda su vigencia.

Subir

5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona natural

- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad

- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica

- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa

- Certificado de Vigencia de la Sociedad

- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales

- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial

Subir

6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 Experiencia de los Oferentes EN OBRAS SIMILARES	Experiencia en Obras Similares (contratos públicos o privados, ejecutados por el oferente en los últimos 4 años, contados desde la fecha de publicación de la presente licitación) (Anexo N° 7) 20% A cada “obra similar” correctamente respaldada según lo indicado en punto 11.8 de las presentes Bases Administrativas, se asignará 1 punto, por lo tanto, el puntaje máximo para este criterio de evaluación será de 10 puntos. Nota 1: En Anexo N°7 se debe indicar un máximo de 10 contratos realizados durante dicho periodo. Nota 2: En Anexo N° 7 se debe completar la columna “Recepción Conforme”, de lo contrario no serán contabilizadas las obras en la evaluación. Nota 3: En Anexo N° 7 las obras que no adjunten los documentos de respaldo de “Recepción Conforme” no serán contabilizadas en la evaluación.	20%
2 Precio	Precio de la oferta (Anexo N° 6) 40% Anexo 6 PRESUPUESTO de partidas Se evaluará en las siguientes etapas: 1.- Los oferentes deben registrar obligatoriamente en todos y cada una de las partidas, un VALOR UNITARIO NETO mayor a $0, sin decimales. En la situación de no ofertar en todos los ítems y/u ofertar por $0, implicará ser declarado fuera de Bases Administrativas. 2.- Se hace presente que JUNJI en el Anexo N°6 determina valores referenciales en torno a los cuales los participantes deben ofertar un valor unitario para cada partida, los cuales no podrán exceder en más de un 30% el valor referencial para cada partida. En caso de no cumplir con lo indicado anteriormente, se considerará la oferta económica inadmisible. 3.- La Evaluación será por el valor total que compone el Anexo N°6, inserto en el Formulario de oferta económica, asignando 10 puntos a la oferta de menor valor y al resto se le asignará un puntaje inversamente proporcional. Puntos (2	40%
3 Gastos Generales y utilidades	Gastos Generales y utilidades (Anexo N° 6b) 10% Gastos Generales y Utilidades Anexo N° 6.b El oferente deberá proponer sus gastos generales y utilidades, según corresponda. El oferente deberá contemplar los gastos de combustible dentro del % de gastos generales para la presentación de Análisis de Precios Unitarios NOTA 1: la oferta que supere 30% de gastos generales implicará ser declarado fuera de Bases Administrativas. NOTA 2: la oferta que supere 30% de utilidades implicará ser declarado fuera de Bases Administrativas. La Evaluación será por la sumatoria de los porcentajes (∑ %) que compone el Anexo N°6.b, inserto en el formulario Porcentaje gastos generales y utilidades, asignando 10 puntos a la sumatoria de los porcentajes (∑ %) menor y al resto se le asignará un puntaje inversamente proporcional. Puntos(2 decimales)=sumatoria de los porcentajes (∑ %) menor x 10 sumatoria de los porcentajes (∑ %) ofertado	10%
4 Garantia post reparaciones costo cero	Garantía post reparaciones costo cero (Anexo N° 9) 10% 10 puntos: oferente que otorgue 45 días o más de garantía por reparación. 8 puntos: oferente que otorgue entre 30 y 44 días de garantía por reparación. 5 puntos: oferente que otorgue entre 15 y 29 días de garantía por reparación. 0 puntos: oferente que otorgue entre 1 y 15 días de garantía por reparación. Nota: "En caso de no indicar la cantidad de días y solo indicar un rango, se considerará el plazo mínimo indicado en el rango”.	10%
5 Condiciones de empleo y remuneración	Mejores condiciones de empleo y remuneración (Anexo N°10) 10% Sueldo Base sin bonos (10%) Paga sobre 25% más que el salario mínimo: 10 puntos Paga sobre 20% y hasta 25%, más que el salario mínimo: 8 puntos Paga sobre 15% y hasta 20%, más que el salario mínimo: 6 puntos Paga sobre 10% y hasta 15%, más que el salario mínimo: 4 puntos Paga sobre 5% y hasta 10%, más que el salario mínimo: 2 puntos Paga sobre 1% y hasta 5%, más que el salario mínimo: 1 puntos Paga el salario mínimo o no acredita con documentación: 0 puntos	10%
6 Cumplimiento de los requisitos	Cumplimiento requisitos formales 5% Se asignará el máximo de puntaje al oferente que cumpla con la entrega de todos los antecedentes formales dentro del plazo según cronograma de licitación. = 10 puntos. Los antecedentes o certificados solicitados fueron presentados dentro del plazo extraordinario otorgado según las bases. =1 punto.	5%
7 PROGRAMA DE INTEGRIDAD	Programa de Integridad (ANEXO 11) 5% El oferente deberá acreditar que dispone herramientas relacionadas al cumplimiento de un programa de integridad el cual ha sido dado a conocer al personal de la empresa. Para lo cual debe incorporar en su oferta, a través del portal www.mercadopublico.cl, los antecedentes señalados en el Anexo N°11. Para la asignación de puntaje se considerará lo siguiente de acuerdo con lo declarado en el Anexo N°11 Oferente cuenta con personal y acredita programa de integridad dado a conocer a su personal: 10 puntos Oferente no cuenta con personal y no acredita programa de integridad de acuerdo con lo declarado en el Anexo N°11: 0 puntos.	5%

Subir

7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Presupuesto Disponible

Fuente de financiamiento:	No hay información
Monto Total Estimado:	310000000

Justificación del monto estimado	trescientos diez millones

Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	MONTO INCLUYE IMPUESTO

Tiempo del Contrato	12 Meses

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica

Nombre de responsable de pago:	CAROLINA GONZALEZ TORRES
e-mail de responsable de pago:	cngonzalez@junji.cl

Prohibición de subcontratación:	No permite subcontratación El contratista no podrá ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente, los derechos y obligaciones que nazcan del desarrollo de la presente licitación, y en especial los establecidos en el contrato definitivo.

Subir

8. Garantías requeridas

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

Beneficiario:	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Fecha de vencimiento:	06-05-2027
Monto:	5 %

Descripción:	Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato, el proveedor contratado deberá presentar una garantía por un valor equivalente al 5% del valor referencial anual del contrato (2.000 UTM) de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria regional ,la cual deberá ser extendida a nombre de la JUNJI, RUT Nº 70.072.600-2, pagadera a la vista, nominativa, irrevocable, no endosable y expresarse en pesos chilenos o en su equivalente en unidades de fomento, con una vigencia mínima de 60 días hábiles después de terminado el contrato, esto en armonía con el articulo N° 121 del Decreto N°661 de 2024, que establece el Reglamento de la Ley N° 19.886. La boleta de garantía, el vale vista o depósito a la vista, la póliza de seguro electrónica o el certificado de fianza a la vista serán aceptados como instrumentos válidos de garantía de fiel 18 y oportuno cumplimiento del contrato. En caso de tratarse de una Póliza de Seguro, deberá ser de ejecución inmediata, sin liquidador, ni cláusula de arbitraje, emitida por una compañía aseguradora inscrita en la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile, extendida a nombre de la Junji y que deberá cubrir, ya sea a través de endoso o cláusula, el importe por las multas derivadas de incumplimientos a estas Bases de Licitación, o en su defecto, no deberá considerar en sus cláusulas la exclusión de dichos importes. En este caso, previo a su entrega, el Prestador del Servicio deberá acreditar haber pagado la totalidad de la prima correspondiente al período de vigencia de la Póliza respectiva. La entrega de este documento de garantía se efectuará en la Oficina de Partes, en un sobre cerrado, indicando: Nombre del Oferente e ID de la licitación, dirigido a Asesoría Jurídica Regional, ubicada en Atacama 390, Copiapó, en horario de lunes a viernes desde las 08:30 horas hasta las 13:30 horas y de 14:00 a 16:00 horas, en forma previa a la firma del contrato respectivo. Su devolución se efectuará a través de la Oficina de Tesorería, a los 60 días corridos desde el término de este contrato específico.

Glosa:	“En garantía del fiel y oportuno cumplimiento del contrato, pago de las Obligaciones Laborales y Sociales y multas “MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE JARDINES INFANTILES Y OFICINAS, DE LA REGIÓN DE ATACAMA, HUASCO 3, MEDIANTE LA MODALIDAD CONTRATO DE SUMINISTRO, PARA LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES” ID: 846-1-LP26

Forma y oportunidad de restitución:	Su devolución se efectuará a través de la Oficina de Tesorería, a los 60 días corridos desde el término de este contrato específico.

Subir

9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Resolución de Empates

En caso de empate, en el puntaje final ponderado, se optará por aquella propuesta que haya obtenido el puntaje más alto en el criterio de evaluación “precio de la

En caso de empate, en el puntaje final ponderado, se optará por aquella propuesta que haya obtenido el puntaje más alto en el criterio de evaluación “precio de la oferta”, en caso de presentarse un nuevo empate, se seleccionará aquella propuesta que haya obtenido el puntaje más alto en el aspecto de “experiencia del oferente en obras similares”, en caso de subsistir el empate, se seleccionará aquella propuesta que haya obtenido el puntaje más alto en el aspecto “gastos generales y utilidades” y finalmente en caso de mantenerse el empate, se seleccionara aquella propuesta que haya obtenido el puntaje más alto en el criterio “Mejores condiciones de empleo y remuneración”.

Entre aquellos oferentes que continúen empatados luego de aplicar todos los criterios anteriores, se preferirá a aquel que primero haya ingresado su oferta en el portal, de acuerdo con la información que conste en los respectivos comprobantes de ingreso de oferta.

Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación

Toda consulta relacionada con el proceso de adjudicación se recibirá en a través la página www.mercadopublico.cl , a partir de la fecha de publicación de la adjudicación de la Licitación en el Portal www.mercadopublico.cl. La institución dará respuesta a cada consulta dentro de un plazo no superior a los cinco días hábiles contados desde la fecha de la consulta respectiva. Lo anterior es sin perjuicio del sistema de reclamos y consultas de licitaciones habilitado en el portal www.mercadopublico.cl

Pacto de integridad

Los oferentes interesados, deberán adjuntar Anexo N°11 denominado “Programa de Integridad”, en que deberán informar si cuentan con personal a su cargo y, de proceder, indicar si cuenta con un programa de integridad que haya sido dado a conocer a su personal y, en su caso, acreditar que dispone de herramientas relacionadas al cumplimiento de un programa de integridad, el cual fue dado a conocer al personal de la empresa.

Dicho documento deberá adjuntarse al Sistema de Información de Compras y Contratación

Pública [http://www.mercadopublico.cl] al momento de ingresar su oferta.

En caso de que los oferentes no presenten el Anexo N°11, se le asignará puntaje 0 en el

criterio de evaluación “Programa de Integridad”.

Acreditación de cumplimiento de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social

Dar íntegro y oportuno cumplimiento a las obligaciones que le imponen las leyes para con sus trabajadores empleados.

Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes

Se permitirá la presentación de certificaciones o antecedentes administrativos que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, consistente en los Anexos N° 1 -2 - 3 -4 -5 y 8; siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el período de evaluación. Esta omisión deberá ser corregida en el plazo de 48 horas contadas desde el requerimiento informado a través del sistema.

En estos casos, se procederá en conformidad a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 56 del Decreto N°661 que establece el Reglamento de la Ley Nº19.886, asignándose menor puntaje en el criterio “cumplimiento de requisitos formales”.

En el evento que los oferentes no corrijan estas observaciones en el plazo y tiempo exigido mediante foro inverso dispuesto para estos efectos, su oferta será desestimada.

Todo lo anterior es conforme a lo dispuesto en el artículo 56 del Decreto Nº 661 de 2024 que establece el Reglamento de Compras Públicas.

Subir

10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.

Subir