Licitación ID: 4610-76-LP21
DISEÑO ALCANTARILLADO Y AP. MALLÍN GRANDE
Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 7
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato CSV. Más información.

Descarga los datos de esta licitación en formato JSON. Más información en API Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato OCDS. Conoce el estandar en el Sitio Oficial OCDS.

Dejar un reclamo sobre esta licitación Dejar un reclamo sobre esta licitación
Productos o servicios
1
Asesorías en planificación estratégica 1 Unidad
Cod: 80101504
 

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
DISEÑO ALCANTARILLADO Y AP. MALLÍN GRANDE
Estado:
Revocada
Descripción:
Se requiere realizar llamado a licitación pública para la ejecución de la consultoría de diseño del “Alcantarillado y AP, Mallín Grande”
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 5.000 UTM (LP)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
Unidad de compra:
Secplac
R.U.T.:
69.240.400-9
Dirección:
BERNARDO O´HIGGINS Nº 333
Comuna:
Chile Chico
Región en que se genera la licitación:
Región Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 03-06-2021 15:00:00
Fecha de Publicación: 14-05-2021 11:40:58
Fecha inicio de preguntas: 15-05-2021 13:00:00
Fecha final de preguntas: 28-05-2021 16:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 31-05-2021 17:15:00
Fecha de acto de apertura técnica: 03-06-2021 15:05:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 03-06-2021 15:05:00
Fecha de Adjudicación: 18-06-2021 16:00:00
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- BASES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS
2.- DOCUMENTOS
3.- FORMATOS
Documentos Técnicos
1.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
 
2.- PLANOS / LÁMINAS
 
3.- INFORMES
 
4.- CERTIFICADOS
 
5.- MECÁNICA DE SUELOS
 
No hay información de Antecedentes Económicos
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Calidad Técnica de los Bienes o Servicios • Se determinará en bases a los formatos N°2, N°3, N°5, N°6, de acuerdo con la siguiente ponderación: CALIFICACIÓN OFERTA TÉCNICA PONDERACIÓN Excelente: La propuesta cumple con los requisitos solicitados y contiene información adicional complementaria 100 Buena: La propuesta cumple con los requisitos solicitados 80 Regular: La propuesta es deficiente con los requisitos solicitados. 40 Malo: La propuesta cumple parcialmente con los requisitos solicitados o bien no la presenta, omitiendo aspectos relevantes, no ajustándose a lo solicitado, lo que dificulta la visualización del “como” ejecutaría el servicio. 0 FORMATO CRITERIO N° 2 "Oferta Económica" N° 3 "Capacidad Económica" - Para calcular la capacidad económica se deberá considerar el capital menos el 15% del monto total de las obras en ejecución. Excelente: posee un monto igual o mayor al monto a ejecutar = 100 pts. Buena: posee al menos un 50% menor al monto a ejecutar = 80 pts. Regular: posee un monto inferior al 50% y superior al 30% del monto a ejecutar = 40 pts. Mala: posee un monto inferior al 30% y superior al 20% del monto a ejecutar = 20 pts. Muy Malo: posee un monto inferior al 20% del monto a ejecutar o no certifica = 0 pts. N° 5 "Presupuesto Detallado" Excelente: posee partidas anexas y no elimina partidas propuestas = 100. Buena: posee las partidas indicadas = 80. Regular: posee menos partidas de las indicadas = 40. Malo: posee partidas insuficientes para satisfacer lo requerido = 0. *Serán declaradas fuera de base las ofertas que posean menos de las partidas exigidas por la unidad técnica. N° 6 "Nómina de personal responsable de la obra" Excelente: considera al menos 1 profesional y 1 técnico del área = 100. Buena: considera al menos 1 profesional del área = 80. Regular: considera al menos 1 técnico del área = 40. Mala: no considera técnicos ni profesionales en el área = 0. El resultado de dicha sumatoria de puntajes dará un rango entre 0 a 400 puntos los cuáles serán categorizados. RANGO CALIFICACIÓN 0 – 99 Mala 100 – 199 Regular 200 – 299 Buena 300 - 400 Excelente 40%
2 Experiencia de los Oferentes • Se determinará solo en base a la información presentada en el formato N° 7 Listado de consultorías ejecutadas, que se encuentre respaldada por documentación que acredite su ejecución tales como: Orden de Compra con recepción conforme y Actas de Recepciones Finales, emitidos por las unidades técnicas o financieras de las consultorías. La ponderación se realizará de acuerdo a la siguiente tabla: NÚMERO DE PROYECTOS SIMILARES % 5 100 4 80 3 60 2 40 1 20 0 0 35%
3 Precio Se evaluará según la información descrita en el formato N°2 Oferta económica. • Criterio presupuesto ofertado aplicando la siguiente fórmula: Puntaje precio (oferente n) = (precio mínimo entre los oferentes) x 100 (precio oferente n) 25%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: GOBIERNO REGIONAL F.N.D.R.
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica, Cheque
Nombre de responsable de pago: Paulo Soza Amigo
e-mail de responsable de pago: daf@chilechico.cl
Nombre de responsable de contrato: Omar Ruiz Inallado
e-mail de responsable de contrato: omar.ruiz@chilechico.cl
Teléfono de responsable del contrato: 56-67-2411506-
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
    Garantías de Seriedad de Ofertas
Beneficiario: Ilustre Municipalidad de Chile Chico
Fecha de vencimiento: 23-07-2021
Monto: 100000 Peso Chileno
Descripción: La seriedad de la oferta se garantizará mediante la presentación de un documento bancario pagadero a la vista y de carácter irrevocable, que deberá ser extendido a nombre de ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO, RUT: 69.240.400-9, por la suma de $100.000 (cien mil pesos) con una vigencia mínima de 30 días corridos a contar de la fecha de cierre de las ofertas en el portal www.mercadopublico.cl.
Glosa: “Para garantizar la seriedad de la oferta proyecto DISEÑO CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO Y AP. MALLÍN GRANDE”
Forma y oportunidad de restitución: En primera instancia se devolverán las garantías a aquellos oferentes cuyas ofertas hayan sido rechazadas en el acto de apertura, en un plazo no superior a 10 días hábiles contados desde la fecha de apertura. Para aquellos proponentes cuyas ofertas pasen a la etapa de evaluación, sus garantías serán devueltas en el plazo máximo de 10 días hábiles contados desde la fecha de adjudicación. Para el caso del oferente que resulte adjudicado, tendrá como condición de devolución la previa entrega de la garantía de fiel cumplimiento de contrato al momento de la firma del contrato. El mandante tendrá derecho a hacer efectivo el documento bancario por seriedad de la oferta en caso que el proponente adjudicado no se presentare a firmar el contrato dentro del plazo definido para la firma del contrato a partir de su adjudicación. Será obligación del oferente mantener vigente el documento bancario, si este venciera antes de que se pronuncie la Municipalidad respecto de la adjudicación de la propuesta o antes de los plazos estipulados para su devolución. Esto considerando que es la unidad técnica quién analizará las propuestas recibidas y el Alcalde quien autorizará la adjudicación.
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN, RUT: 72.222.000-5
Fecha de vencimiento: 17-03-2022
Monto: 5 %
Descripción: Al momento de firmar el contrato, el o los adjudicados deberán entregar en la Oficina de Partes Municipal, o personalmente en la oficina de Licitaciones, una Garantía por un 5% del valor del contrato, para caucionar el fiel cumplimiento del contrato, a nombre del GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN, RUT: 72.222.000-5, tomada por el propio oferente o su representante legal. La garantía deberá tener una vigencia por el plazo de la vigencia del contrato más 90 días corridos a contar del término del mismo.
Glosa: Para garantizar el fiel cumplimiento del contrato proyecto “DISEÑO CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO Y AP. MALLÍN GRANDE”
Forma y oportunidad de restitución: La garantía será devuelta al contratista a su solicitud, previa presentación de la garantía, para caucionar la correcta ejecución de las obras, una vez que se haya dado término a la ejecución de la misma y recibo conforme sin observaciones. En caso de aumento de obras, esta garantía deberá ser renovada de acuerdo al nuevo monto del contrato y en caso de ampliación de plazo, la garantía deberá ser reemplazada por otra, de acuerdo al nuevo plazo contractual, más 60 días de corridos. Sólo en la situación de aumento de obras sin ampliación de plazo, el contratista puede presentar una garantía adicional por el 5% de dicho aumento.
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Cláusula de Readjudicación
La Municipalidad de Chile Chico podrá en caso de que el proveedor adjudicado no firme contrato, no acepte la orden de compra, no cumpla con los requisitos para contratar establecidos en las presentes bases, se desistiera de su oferta o sea inhábil para contratar de acuerdo con los términos de la Ley 19.886 y su Reglamento, podrá re adjudicar al oferente, que le siga en puntaje de acuerdo a la evaluación de las propuestas y así sucesivamente; a menos que, de acuerdo a los intereses del municipio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.
Resolución de Empates

En la eventualidad de generarse un empate entre dos o más oferentes respecto a la evaluación final, se adjudicará al oferente que haya obtenido el mayor puntaje en el criterio Calidad Técnica, posteriormente prevalecerá Experiencia, y si el empate aún prevalece se resolverá de acuerdo al criterio Precio, y si persiste el empate se dará preferencia al oferente que haya ingresado primero su oferta en el portal Mercado Público.

La Municipalidad se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la información contenida en todos los antecedentes incluidos en la oferta, quedando así mismo facultada para dejar inadmisible la oferta de aquellos oferentes, en que la referida información resulte ser falsa, incompleta, incongruente, inconsistente o discrepante o que no exista plena concordancia o equivalencia entre los antecedentes contenidos en la oferta.
10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.