Licitación ID: 1638-258-LR21
REPOSICION SEDE SOCIAL VILLA POTRERILLOS, DIEGO DE ALMAGRO
Responsable de esta licitación: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 20
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato CSV. Más información.

Descarga los datos de esta licitación en formato JSON. Más información en API Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato OCDS. Conoce el estandar en el Sitio Oficial OCDS.

Dejar un reclamo sobre esta licitación Dejar un reclamo sobre esta licitación
Productos o servicios
1
Construcción de obras civiles 1 Unidad
Cod: 72131702
REPOSICION SEDE SOLCIAL VILLA POTRERILLOS, DIEGO DE ALMAGRO.  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
REPOSICION SEDE SOCIAL VILLA POTRERILLOS, DIEGO DE ALMAGRO
Estado:
Desierta (o art. 3 ó 9 Ley 19.886)
Descripción:
REPOSICION SEDE SOCIAL VILLA POTRERILLOS, DIEGO DE ALMAGRO
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 5.000 UTM (LR)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Licitación de contrato de obra:
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
Unidad de compra:
Municipio
R.U.T.:
69.250.500-k
Dirección:
Calle Juan Martínez nº 1403
Comuna:
Diego De Almagro
Región en que se genera la licitación:
Región de Atacama
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 04-02-2022 16:30:00
Fecha de Publicación: 31-12-2021 9:29:59
Fecha inicio de preguntas: 31-12-2021 12:31:00
Fecha final de preguntas: 14-01-2022 17:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 19-01-2022 17:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 04-02-2022 16:31:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 04-02-2022 16:31:00
Fecha de Adjudicación: 15-02-2022 17:30:00
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
VISITA TERRENO OBLIGATORIA 10-01-2022 15:00:00
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- BASES, FORMATOS Y ESPECIFICACIONES
Documentos Técnicos
1.- PLANOS
 
Documentos Económicos
1.- FORMATO PRESUPUESTO
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
El oferente debe acreditar a través de algún documento NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
El oferente debe acreditar a través de algún documento NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Inscritos en Chileproveedores En caso que el o los proveedores adjudicados no estén inscritos en el Registro electrónico oficial de contratistas de la Administración, Chileproveedores, estarán obligados a inscribirse dentro del plazo de 15 días hábiles contados desde la adjudicación o la emisión de la orden de compra respectiva
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 EXPERIENCIA SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES 20%
2 OFERTA ECONOMICA SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES 15%
3 CALIDAD TECNICA SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES 25%
4 RESIDENCIA SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES 10%
5 CAPACIDAD ECONOMICA SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES 20%
6 CUMPLIMIENTO REQUISITOS FORMALES SEGUN BASES ADMININTRATIVAS ESPECIALES 10%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: GOBIERNO REGIONAL ATACAMA
Monto Total Estimado: 310662000
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Plazos de pago: Otros
Opciones de pago: Cheque
Nombre de responsable de pago: GOBIERNO REGIONAL ATACAMA
e-mail de responsable de pago: lcabellot@goreatacama.cl
Nombre de responsable de contrato: I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
e-mail de responsable de contrato: secpla@imda.cl
Teléfono de responsable del contrato: 56-52-2449323-
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
    Garantías de Seriedad de Ofertas
Beneficiario: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
Fecha de vencimiento: 29-04-2022
Monto: 200000 Peso Chileno
Descripción: Para garantizar la seriedad de la oferta los proponentes, deberán hacer entrega de una Póliza de Seguro, Boleta Garantía Bancaria, Vale Vista o certificado de Fianza o cualquier otro documento; pagaderos a la vista e Irrevocables, que asegure el pago de una manera rápida y efectiva. Esta garantía podrá otorgarse física o electrónicamente. En los casos en que se otorgue de manera electrónica, deberá ajustarse a la Ley N° 19.799 sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de Certificación de dicha firma por un monto de $200.000.- (doscientos mil pesos}, con una validez mínima de 60 días corridos, contados desde el día de apertura electrónica de la propuesta.
Glosa: La garantía deberá ser emitida a nombre de la I. Municipalidad de Diego de Almagro RUT N°69.250.500-K. la glosa de la garantía deberá decir: “Para Garantizar la Seriedad de la Oferta de la Propuesta Pública denominada REPOSICION SEDE SOCIAL VILLA POTRERILLOS, DIEGO DE ALMAGRO ALMAGRO.
Forma y oportunidad de restitución: SLa Tesorería Municipal de Diego de Almagro será responsable de la custodia de la garantía de seriedad de la oferta solicitada y devolverá a los oferentes no favorecidos. La devolución de las garantías de seriedad a aquellos oferentes cuyas ofertas hayan sido declaradas inadmisibles o desestimadas, se efectuará dentro del plazo de 10 días contados desde la notificación de la resolución de la adjudicación. En el caso del adjudicatario, esta garantía le será devuelta dentro de los 10 días corridos siguientes a la entrega de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA
Fecha de vencimiento: 31-01-2022
Monto: 5 %
Descripción: Al momento de firmar el contrato, el contratista deberá caucionar el Fiel Cumplimiento del Contrato, por medio de una o más Boletas de Garantía Bancaria, Vale a la Vista, Certificado de Fianza a la Vista, Póliza de Seguros o Depósito a Plazo, o cualquier otro medio físico o electrónico permitido por el portal mercado público. Cualquier instrumento que se utilice para caucionar, deberá tener la calidad de ser un instrumento pagable a la vista e irrevocable. El valor del instrumento utilizado debe ser equivalente al 5% del monto total del contrato. Esta garantía debe ser emitida a nombre del Gobierno Regional de Atacama, con una validez total que considere el plazo de ejecución de las obras más 15 días, la cual deberá ser renovada, por igual período, en caso de existir ampliación en el plazo de ejecución de la obra por igual período
Glosa: La garantía de fiel cumplimiento deberá ser emitida a nombre del Gobierno Regional de Atacama, RUT 72.232.200-2, domiciliado en la calle Los Carrera N° 645, Copiapó. La glosa de la garantía deberá decir: “Para Garantizar el Fiel Cumplimiento de contrato de la Propuesta denominada REPOSICION SEDE SOCIAL VILLA POTRERILLOS, DIEGO DE ALMAGRO Esta boleta de garantía será devuelta al Contratista una vez emitido el decreto que aprueba el acta de recepción Definitiva.
Forma y oportunidad de restitución: La garantía por Fiel Cumplimiento del Contrato se devolverá a más tardar siete días hábiles, desde la entrega de la boleta por Correcta Ejecución de las Obras.
    Otras Garantías
Beneficiario: GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA
Fecha de vencimiento: 31-03-2023
Monto: 3 %
Descripción: Consistirá en una Boleta de Garantía Bancaria pagadera a la Vista o Vale Vista, Certificado de Fianza a la Vista, Póliza de Seguros o Depósito a Plazo o cualquier medio físico o electrónico de liquidez inmediata permitido por el mercado público, por un valor equivalente al 3 % del monto contratado, con una fecha de vencimiento de 90 días corridos, plazo que se contabilizará a partir de la fecha del Acta de Recepción Provisoria sin observaciones.
Glosa: La garantía por la correcta ejecución de las obras debe ser emitida a nombre del Gobierno Regional de Atacama, RUT 72.232.200-2, domiciliado en la calle Los Carrera N° 645, Copiapó. La glosa de la garantía deberá decir: “Para Garantizar la Correcta Ejecución de las Obras” de la Propuesta denominada CONSTRUCCION PLAZA VILLA 4 DE OCTUBRE, DIEGO DE ALMAGRO
Forma y oportunidad de restitución: La garantía por Correcta Ejecución de las Obras se devolverá a mas tardar diez días hábiles, contados desde la fecha de Recepción Definitiva
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
PAGOS
SEGUN BASES
OFERTAS
SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES
Resolución de Empates

En la eventualidad que dos o más oferentes empaten obteniendo el mayor puntaje, se resolverá según criterio experiencia, es decir se le adjudicará al oferente que tenga mejor nota en el ítem experiencia, el segundo criterio será la nota en el ítem calidad técnica y el tercer criterio será el precio ofrecido, adjudicándose al oferente que ofrezca el menor precio
Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes
SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES 
10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.