|
Generalidades |
|
Las presentes Bases Administrativas y todo otro documento que emane de la propuesta, establecen las condiciones y normas que reglamentarán la contratación. La presente licitación originará Resolución de Adjudicación y Orden de Compra, que serán Publicadas en el Portal Mercado Público. El precio ofertado se entenderá en moneda nacional.
|
|
|
|
De la Obligación de Confidencialidad |
|
El adjudicatario deberá guardar la confidencialidad de todos los antecedentes que conozca con motivo de la prestación del servicio o provisión del suministro, ya sean aquellos de los cuales conozca por la realización del mismo o proporcionados por el Hospital y no podrá hacer uso de ellos para fines ajenos a la contratación, salvo por aquellos obtenidos de los mecanismos establecidos por la ley. Cualquier infracción a lo anterior, podrá originar el término anticipado del contrato, según lo dispuesto en las presentes bases.
|
|
|
|
|
Cláusula de Readjudicación |
|
Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del Hospital, se estime conveniente declarar desierta la licitación.
|
|
|
|
|
Resolución de Empates |
|
En caso de empate entre dos o más oferentes, aun cuando de la evaluación se esté usando el máximo de decimales posibles, se privilegiará al prestador cuyo puntaje parcial en el criterio que se indica en orden de prelación, sea el más alto:
1) Precio
2) Plazo de ejecución de obras
3) Experiencia del oferente
4) Cumplimiento de documentación y requisitos formales
5) Inclusión
|
|
|
|
|
Pacto de integridad |
|
El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:
1.- El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.
2.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influír o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.
3.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma.
4.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.
5.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.
6.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.
7.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.
8.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluídos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.
|
|
|
|
|
Modalidad de Pago |
|
El pago se realizará contra factura, previa recepción conforme de encargado de Bodega de Servicios, dentro del plazo de 30 días contados desde la aceptación de la factura, (Según Ley N°21.131).
Pago de factura será mediante transferencia electrónica, la cual se generará una vez recepcionados los bienes o servicios. Para dar cumplimiento a este sistema de pago, los bienes o servicios deberán estar entregados en las bodegas de Abastecimiento General ubicado en calle San Martín 1436 concepción., El Hospital Clínico Regional Gmo. Grant Benavente, se libera de toda responsabilidad del pago de las facturas si la mercadería o el servicio no se entregaran con sus respectivas Guías de Despacho o copia de factura, y/o si hubiese disconformidad entre lo facturado y lo recepcionado.
Respecto del pago el o los proveedores podrán conocer el detalle de las facturas canceladas mes a mes a través de un link denominado "Pago de proveedores" habilitado en la página WEB del Hospital Regional de concepción. Se señala que esta será la forma de informar a los proveedores respecto del pago de las facturas, no pudiéndose suspender el despacho aduciendo el no conocer el detalle de que facturas fueron canceladas.
Se solicita revisar o actualizar su sistema de facturación electrónica a fin de que su factura ingrese vía WEB del SII al correo dipresrecepcion@custodium.com de nuestro Hospital.
En razón de ello se requiere que los archivos XML sean enviados desde su sistema de facturación a dipresrecepcion@custodium.com para poder ser rescatados por nuestro sistema.
Recuerde que dichos XML deben contener en el área de referencia la indicación de la OC correspondiente, de lo contrario también serán rechazados.
Es obligatorio incluir en su XML en el área de referencias la indicación a la orden de compra correspondiente como en el ejemplo siguiente:
Verifique que el XML enviado cumpla con lo mencionado para evitar problemas de rechazo factura en SII.
En virtud del dictamen de Contraloría General de la República N° 7561N18 de fecha 19 de marzo de 2018 …“se debe tener en cuenta que el artículo 3° de la ley N° 19.983, que regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a la copia de la factura, previene que para los efectos de esta ley, se tendrá por irrevocablemente aceptada la factura si no se reclamara en contra de su contenido o de la falta total o parcial de la entrega de las mercaderías o de la prestación del servicio, mediante alguno de los siguientes procedimientos: 1. Devolviendo la factura y la guía o guías de despacho, en su caso, al momento de la entrega, o 2. Reclamando en contra de su contenido o de la falta total o parcial de la entrega de las mercaderías o de la prestación del servicio, dentro de los ocho días corridos siguientes a su recepción”. Por lo tanto, en base a lo anteriormente señalado, el plazo para la recepción cuantitativa será de 8 días corridos a partir de la recepción de bultos, transcurrido el cual se entenderá fuera de plazo la recepción señalada y se entenderá la factura aceptada, si no hubiere sido rechazada conforme a la normativa anteriormente señalada.
En el caso de una Unión Temporal de Proveedores (UTP), será el apoderado común señalado en el formulario N°8, quien deberá emitir la factura respectiva, para cursar los pagos que generen la ejecución contractual.
|
|
|
|
|
Definiciones |
|
Director: Sr. Carlos Capurro Dupré
* Servicio: Hospital Guillermo Grant Benavente, Concepción
* Unidad Técnica: Abastecimiento General
|
|
|
|
|
Unidad técnica |
|
Para los efectos de la licitación, la Unidad Técnica fija su domicilio en San Martin Nº 1436, Concepción. Unidad Abastecimiento General
|
|
|
|
|
Documentos de la Licitación |
|
Los documentos y procedimientos de licitación, así como la relación contractual, estarán integrados e informados, además de la normativa legal y administrativa que gobierna la materia, por los siguientes antecedentes:
- Las presentes Bases Administrativas.
- Las consultas y respuestas.
- Las enmiendas del Servicio sobre las Bases y demás aclaraciones que de él deriven.
- Los Formularios.
- La oferta adjudicada.
- La Orden de Compra y/o el Contrato de Compraventa.
- Todo otro documento que forme parte de la Licitación que emane del Hospital Guillermo Grant Benavente.
El oferente deberá examinar todas las instrucciones, formularios, anexos, condiciones y especificaciones que figuren en los documentos de la Licitación.
El Hospital podrá admitir errores de forma que no afecten la igualdad de las ofertas ni la estricta sujeción a las bases. Se hace presente que la entrega de documentos y/o información falsa, obligará al Hospital a declarar inadmisible la oferta, sin perjuicio de las acciones legales que correspondan. Los documentos señalados se considerarán parte integrante del contrato que se suscriba, sin necesidad de mención expresa, complementando las obligaciones que allí se detallen.
|
|
|
|
|
De Los Proponentes |
|
Sólo podrán participar en la presente Propuesta, aquellas personas naturales y/o jurídicas, nacionales y/o extranjeras, que cumplan con los requisitos establecidos en las presentes Bases. Asimismo, podrán postular consorcios o Unión de Proveedores, cuya propuesta deberá ser presentada por una única persona natural o jurídica a la que se denominará “oferente”. Dicha persona natural o jurídica, cuando forme parte de un consorcio o Unión de Proveedores, actuará por sí y en representación del resto de los integrantes de éste y será responsable directa de la propuesta ante el Hospital, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria de las otras empresas del consorcio, o proveedores integrantes de la Unión de Proveedores e independientemente de cualquier alianza o acuerdo que haya efectuado con éstas con el objeto de presentarse a la licitación. El oferente y/o su representante deberán constituir domicilio en la República de Chile.
|
|
|
|
|
Ingreso de las Ofertas en el Portal |
|
Las ofertas deben ser ingresadas en el portal electrónico www.mercadopublico.cl (subir todos los documentos requeridos para la presente licitación), dentro del plazo y hora estipulados en las presentes bases. Y en el caso de Licitaciones en soporte papel, y según consta en el Artículo 62 del Decreto 250, Las Entidades podrán efectuar los Procesos de Compras y la recepción total o parcial de ofertas fuera del Sistema de Información, en las siguientes circunstancias:
1. Cuando existan antecedentes que permitan presumir que los posibles proveedores no cuentan con los medios tecnológicos para utilizar los sistemas electrónicos o digitales establecidos de acuerdo al Reglamento, todo lo cual deberá ser justificado por la Entidad Licitante en la misma resolución que aprueba el llamado a licitación.
2. Cuando haya indisponibilidad técnica del Sistema de Información, circunstancia que deberá ser ratificada por la Dirección mediante el correspondiente certificado, el cual deberá ser solicitado por las vías que informe dicho Servicio, dentro de las 24 horas siguientes al cierre de la recepción de las ofertas. En tal caso, los oferentes afectados tendrán un plazo de 2 días hábiles contados desde la fecha del envío del certificado de indisponibilidad, para la presentación de sus ofertas fuera del Sistema de Información.
3. Cuando en razón de caso fortuito o fuerza mayor no es posible efectuar los Procesos de Compras a través del Sistema de Información.
4. Cuando no exista de manera alguna conectividad en la comuna correspondiente a la entidad licitante para acceder u operar a través del Sistema de Información.
5. Tratándose de contrataciones relativas a materias calificadas por disposición legal o por decreto supremo como de naturaleza secreta, reservada o confidencial.
6. Tratándose de las contrataciones de bienes y servicios, indicadas en el artículo 10 números 5 y 7 letras i) y k) del reglamento de la Ley de Compras Públicas (Decreto 250), efectuadas a proveedores extranjeros en que por razones de idioma, de sistema jurídico, de sistema económico o culturales, u otra de similar naturaleza, sea indispensable efectuar el procedimiento de contratación por fuera del Sistema de Información. Sin perjuicio de ellos, las entidades deberán publicar en el Sistema de Información los términos de referencia, las órdenes de compra y la resolución de adjudicación y el contrato, en los casos que corresponda.
En el caso de las garantías, planos, antecedentes legales, muestras y demás antecedentes que no estén disponibles en formato digital o electrónico, podrán enviarse a la Entidad Licitante de manera física, de acuerdo a lo que establezcan en cada caso las Bases.
|
|
|
|
|
Modificación de los Documentos de la Licitación |
|
El Hospital podrá, por cualquier causa y en cualquier momento, antes que venza el plazo para la presentación de ofertas, modificar los documentos de licitación mediante enmienda autorizada por Resolución Fundada, ya sea por iniciativa propia o en atención a una aclaración solicitada por un oferente. El Hospital deberá prorrogar el plazo para la presentación de las ofertas y/o plazo de adjudicación o cualquier otra fecha indicada en la ficha de licitación lo cual será comunicado vía portal www.mercadopublico.cl. Comunicaciones: Cualquier comunicación que deba realizar el Hospital a los proponentes, será a través del portal www.mercadopublico.cl.
|
|
|
|
|
Validez de la Oferta |
|
Las ofertas tendrán una validez mínima de 60 días corridos contados desde la fecha de cierre de recepción de ofertas. Si dentro del plazo antes referido no se pudiera efectuar la adjudicación, el Hospital Guillermo Grant Benavente podrá solicitar a los proponentes antes de su fecha de expiración, una prórroga de la validez de las mismas por igual periodo. Si alguno de ellos no lo hiciere, dicha oferta se entenderá desistida.
|
|
|
|
|
De la Comisión de Evaluación y Adjudicación |
|
La Comisión de Evaluación y Adjudicación estará integrada, por las siguientes personas o quienes la subroguen:
a) Jefe Abastecimiento General
b) Jefe CR Operaciones
c) Jefe Unidad de Proyectos
d) Profesional Unidad de Proyectos
En caso de ausencia de uno de los integrantes será reemplazado por quien lo subrogue.
Sin perjuicio de lo anterior, ante la imposibilidad de proceder a la evaluación de las ofertas en pleno la comisión individualizada precedentemente podrá sesionar, con la comparecencia de al menos 3 de sus miembros, de acuerdo a lo señalado en el artículo 37 inciso 4° del Reglamento de la Ley 19886, contenido en el D.S. 250/2004, del Ministerio de Hacienda.
Funciones de la comisión:
a) Resolver por sí sola cualquier duda o discrepancia que en el acto de apertura pueda surgir en relación con la interpretación o aplicación de las presentes Bases o Ficha Técnica del Portal Mercado Público.
b) Solicitar a los oferentes las aclaraciones a sus propuestas que estime necesarias, para una correcta evaluación de las mismas, así como también solicitar que subsane errores menores o aclare los documentos presentados, cuando existan dudas, todo lo cual deberá ser canalizado e informado al resto de los oferentes a través del Sistema de Información. Fuera de este mecanismo, los oferentes no podrán mantener contacto alguno con la Comisión. El oferente deberá dar respuesta en a través del mismo medio, dentro del plazo señalado, de la forma indicada en el párrafo “Presentación de Aclaraciones y Antecedentes Omitidos”.
c) Revisar y estudiar la documentación solicitada, ponderando las ofertas técnica y económicamente, confeccionando un cuadro comparativo entre los oferentes, todo ello en conformidad a los criterios de evaluación contemplados en el pliego de condiciones.
d) De existir empate en la nota final entre dos o más ofertas en el resultado, aun cuando de la evaluación se esté usando el máximo de decimales posibles, ésta deberá dirimir a través del análisis del criterio de evaluación con mayor ponderación, según lo establecido en el párrafo de “Resolución de Empates”.
e) Podrá proponer la declaración de inadmisibilidad de una oferta, si de la evaluación se determina que no cumple con lo exigido en las bases. De la misma forma, La comisión podrá sugerir la declaración de la presente licitación como desierta, cuando no se presentaren ofertas, o bien, porque juzga que las ofertas presentadas no resultan convenientes a los intereses del Hospital.
f) En el caso de presentarse la situación regulada en el 42 del Reglamento de la Ley de Compras, podrá incorporar en el acta la exigencia de que el oferente respectivo mejore la garantía por el valor de la diferencia del precio con la oferta que le sigue.
g) Confeccionar un “Informe de Evaluación”, el cual considerará en su análisis todos los antecedentes exigidos a los oferentes, sean éstos de carácter administrativo, técnico, legal, económico u otros, y contendrá a lo menos: los hitos más relevantes del proceso de licitación, Cuadro Comparativo o Evaluativo de las Ofertas, y el puntaje o nota final obtenido por cada oferente según la ponderación de la pauta de evaluación. Dicho documento será firmado por los integrantes de la presente comisión para ser presentado a la Autoridad del Servicio que adjudicará.
h) En caso de existir discrepancias entre los miembros de la comisión, podrán solicitar asesoría al departamento Jurídico del Hospital, para que éste dirima como contraparte, de acuerdo a lo señalado en la Directiva de Compras N° 14.
i) Insertar en el informe una declaración en la cual los integrantes de la comisión afirmen no tener conflicto de intereses. De presentarse la situación de tener algún conflicto de este tipo, el integrante afectado deberá abstenerse, siendo reemplazado por otro funcionario mediante acto administrativo
|
|
|
|
|
Presentación de Aclaraciones y Antecedentes Omitidos |
|
Una vez realizada la apertura electrónica de las ofertas, el Hospital Guillermo Grant Benavente podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del sistema de información. Se permitirá la presentación de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas y el período de evaluación o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluación. Los oferentes tendrán un plazo máximo de 48 horas corridas, contados desde la notificación del respectivo requerimiento, para responder lo solicitado por el Hospital Guillermo Grant Benavente, o para acompañar los antecedentes requeridos por ésta.
El Hospital no considerará las respuestas recibidas una vez vencido dicho plazo, dejando la oferta inadmisible. Las aclaraciones podrán ser reiteradas máximo 2 veces.
|
|
|
|
|
De la Adjudicación |
|
Finalizado el proceso de evaluación de las Ofertas, el Hospital adjudicará bajo la modalidad de Adjudicación simple; aceptando la oferta que obtenga el mayor puntaje en la evaluación, emitiendo al efecto la Resolución Fundada de Adjudicación, la que se publicará a través del Sistema de Informaciones www.mercadopublico.cl, entendiéndose notificada luego de las 24 horas transcurridas desde su publicación en el portal.
El Hospital declarará inadmisible la oferta cuando ésta no cumpla con los requisitos establecidos en las bases y podrá declarar desierta la licitación en forma total, cuando no se presenten ofertas, o bien cuando estas no resulten convenientes a sus intereses. Lo anterior, de acuerdo a lo establecido en la normativa legal y reglamentaria aplicable, previa resolución fundada dictada al efecto. La adjudicación será dejada sin efecto por el Hospital dictando la resolución fundada correspondiente, en los siguientes casos:
a) Si el adjudicatario rechaza la adjudicación: Se entenderá por rechazada la adjudicación cuando el adjudicatario rechaza expresamente, ya sea por escrito o a través del portal.
b) Si el adjudicatario no acompaña la garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, o no presenta firma o el contrato dentro de los plazos establecidos en estas Bases.
c) Si el adjudicatario no acredita encontrarse inscrito en el Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado, de la Dirección de Compras y Contratación Pública, previo a la suscripción del contrato.
d) Si el adjudicatario infringiere la Ley N° 19.886 en cualquier modo que afecte su capacidad y calidad para contratar con la Administración del Estado, en los términos contemplados en el artículo 4° de la referida Ley.
En todos estos casos, y sin perjuicio de la aplicación de la garantía de seriedad de la oferta, el Hospital podrá readjudicar la licitación, para lo cual se volverá a evaluar el o los ítems en cuestión y se reasignarán los puntajes, eliminando al o a los proveedores que por las razones expuestas anteriormente desisten de la adjudicación, lo que generará un nuevo cuadro de evaluación y acta de readjudicación respectiva, definiendo al siguiente proveedor adjudicado que cumple íntegramente con las Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas, y siempre que resulte convenientes a los intereses institucionales. En caso de no existir otro oferente, se deberá dejar sin efecto la adjudicación y declarar desierta la licitación.
El Hospital Guillermo Grant Benavente tendrá la facultad de adjudicar en una fecha distinta a la establecida originalmente. Luego, este cambio de fecha, se formalizará a través del acto administrativo correspondiente, el cual se publicará en el portal para que estén en conocimientos los oferentes. (En concordancia con lo establecido en artículo 41 de Decreto N°250 que establece Reglamento de compras).
Cuando el precio de la oferta presentada por un Oferente sea menor al 50% del precio presentado por el Oferente que le sigue, y se verifique por parte del Hospital que los costos de dicha oferta son inconsistentes económicamente, el HGGB podrá solicitar una ampliación de las garantías de fiel cumplimiento, hasta por la diferencia del precio con la oferta que le sigue, lo que quedará consignado en la resolución de Adjudicación, lo anterior de conformidad con el art. 42 del Reglamento.
El HGGB se reserva el derecho de:
1. Declarar desierta la propuesta si de la evaluación se determina que la o las ofertas no dan cumplimiento estricto a lo establecido en las bases administrativas y especificaciones técnicas.
2. De adjudicar parcialmente o disminuir cantidades si de la evaluación y modificaciones presupuestarias que se estiman pertinentes.
3. Adjudicar el total de la oferta que resulte más conveniente, en términos de criterios de evaluación indicados en las Bases Administrativas. Omitidos
4. La adjudicación de la propuesta corresponderá al Subdirector Administrativo del HGGB, o a quien le subrogue.
5. Una vez adjudicado, el HGGB informará a través del portal mercado público el resultado del proceso a los proponentes.
El oferente adjudicado recibirá por esta misma vía la respectiva Orden de Compra, la cual deberá ser aceptada por el adjudicado en un plazo no superior a 48 hrs.
|
|
|
|
|
Mecanismo para la Solución de Consultas respecto de la Adjudicación |
|
Las consultas generadas producto de la adjudicación deberán realizarse a través de correo electrónico a Jefe de la Unidad Abastecimiento General y al responsable del proceso de compra cmariman@ssconcepcion.cl y jomartinez@ssconcepcion.cl
|
|
|
|
|
Aumentar o Disminuir Partidas |
|
Al momento de la adjudicación, el Hospital Guillermo Grant Benavente se reserva el derecho de aumentar o disminuir las partidas requeridas, sin variar el presupuesto, hasta en un 30% de lo solicitado, fundadamente conforme a sus intereses y presupuestos disponibles, sin alterar el principio de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes.
|
|
|
|
|
Acreditación de Cumplimiento de Remuneraciones o Cotizaciones de Seguridad Social |
|
Para ser contratados, el proveedor adjudicado deberá adjuntar el formulario 4A o 4B según corresponda y certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales emitido por la Dirección del Trabajo, con una vigencia no superior a 30 días, acreditando o no el cumplimiento de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social para con sus trabajadores. Si el proveedor registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con trabajadores actuales o con trabajadores contratados durante los últimos dos años, deberá destinar los primeros estados de pago producto del contrato licitado al pago de dichas obligaciones, debiendo acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses.
|
|
|
|
|
Del Plazo de Entrega |
|
1. El proveedor deberá indicar el plazo de entrega de los productos ofertados en días corridos.
2. El plazo de entrega ofertado por el adjudicado comenzara a regir desde el día hábil siguiente a la emisión de la orden de compra.
3. Si plazo vence en día sábado, domingo o festivo se correrá al primer día hábil siguiente.
|
|
|
|
|
Del Factoring y Prohibición de Cesión |
|
El HGGB respetará los contratos de factoring suscritos por sus adjudicatarios, siempre y cuando se le notifique oportunamente dicho contrato y no existan obligaciones o multas pendientes.
Por otro lado, el adjudicatario no podrá ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de una licitación, y en especial los establecidos en el contrato definitivo, salvo que una norma legal especial permita la cesión de derechos y obligaciones.
Lo anterior, es sin perjuicio que los documentos justificativos de los créditos que emanen de estos contratos podrán transferirse de acuerdo a las normas del derecho común.
|
|
|
|
|
Del incumplimiento y sus Sanciones |
|
El (los) siguiente(s) incumplimiento(s), obligará(n) al Hospital para aplicar las sanciones que se detallan a continuación:
32.1. Faltas Leves:
• El atraso en el plazo de entrega propuesto por el proveedor que no supere los 5 días hábiles, salvo que se trate de caso fortuito o fuerza mayor, obligará al Hospital Guillermo Grant Benavente de Concepción a aplicar una multa equivalente al 0,2% del Monto Neto, respecto al valor de la orden de compra.
32.2. Faltas Graves:
• El atraso en el plazo de entrega propuesto por el proveedor, por cada día hábil y siempre que supere el plazo señalado en el punto anterior, salvo que se trate de caso fortuito o fuerza mayor, obligará al Hospital Guillermo Grant Benavente de Concepción a aplicar una multa equivalente al 0,5% del Monto Neto, respecto al valor de la orden de compra.
32.3. Faltas Gravísimas:
• Por incumplimiento de lo solicitado en los términos de referencia de las presentes bases administrativas, salvo que se trate de caso fortuito o fuerza mayor, se aplicará una multa equivalente al 2% del Monto Neto, respecto al valor de la orden de compra y por cada día hábil de retraso que exista en el reemplazo del proyecto.
32.4. Los hechos que constituyen las causales de multa deberán ser informadas por el responsable del contrato mediante informe de Jefe Unidad Abastecimiento General para proceder con el proceso de evaluación de multa.
32.5. Las multas de que trata el presente artículo, se devengarán desde la fecha en que se haya verificado el hecho que la origina.
32.6. El Hospital podrá descontar las multas detalladas precedentemente en forma administrativa de los Estados de Pago hasta por el monto de la multa, salvo que el proveedor deposite el valor de la multa en la cuenta del Hospital. Si no existiere pago pendiente o el proveedor no hace el depósito, la multa deberá ser pagada dentro del plazo de 15 días corridos contados desde el requerimiento que al efecto formulará el Hospital. En caso de no pago, dicha multa devengará el máximo de interés para operaciones no reajustables hasta la fecha del pago. El HGGB podrá cobrar esta multa a la empresa, judicial o extrajudicialmente.
32.7. El cobro de una o más de las multas precedentes, es sin perjuicio del derecho del Hospital para poner término al Contrato por causa imputable al proveedor y exigir, en tal caso, la indemnización de los perjuicios.
32.8. Las multas serán aplicables hasta un tope del 50% del valor neto de la orden de compra.
32.9. No obstante lo anterior, el incumplimiento en la prestación de los servicios contratados, significará realizar la adquisición en el mercado, asumiendo el costo diferencial el oferente adjudicado.
Las multas serán aplicables hasta un tope del 50% del valor neto de la orden de compra. Además de las multas, una vez superado el 50% del valor neto de la orden de compra se dará inicio al término anticipado del contrato, cobrándose el total de la garantía de fiel cumplimiento.
En toda sanción, el Hospital Guillermo Grant Benavente deberá considerar las siguientes reglas:
32.10 Los hechos que constituyen las causales de sanción deberán ser informadas por el responsable del contrato mediante informe a la sección de Abastecimiento para proceder con el proceso de evaluación del mismo, salvo tratándose de la entrega del bien, en cuyo caso se analiza en base a los antecedentes proporcionados por bodega.
32.11 Las multas de que trata el presente artículo, se devengarán desde la fecha en que se haya verificado el hecho que la origina.
32.12 El HGGB podrá descontar las multas detalladas precedentemente en forma administrativa, del Estado de Pago o contra la garantía de fiel cumplimiento del contrato, hasta por el monto de la multa, salvo que el proveedor deposite el valor de la multa en la cuenta del Hospital. Si la garantía se hubiere tomado por un monto mayor al de las multas, igualmente se podrá hacer efectiva la Garantía, debiendo el HGGB consignar a cuenta del proveedor la diferencia a su favor dentro de diez (10) días de pagada la multa. Si se cobra la garantía por aplicación de multa, la empresa deberá emitir, dentro de un plazo de 5 días hábiles contados desde el cobro, un nuevo documento que garantice el monto total o parcial restante, de acuerdo a la multa aplicada, debiendo tener una vigencia igual a la garantía inicial.
32.13 Si no existiere documento de garantía o pago pendiente o el proveedor no hace el depósito, la multa deberá ser pagada dentro del plazo de quince (15) días contados desde el requerimiento que al efecto formulará el Hospital. En caso de no pago, dicha multa devengará el máximo de interés para operaciones no reajustables hasta la fecha del pago. El HGGB podrá cobrar esta multa a la empresa, judicial o extrajudicialmente.
32.14 El cobro de una o más de las multas precedentes, es sin perjuicio del derecho del HGGB para poner término al Contrato por causa imputable al proveedor y exigir, en tal caso, la indemnización de los perjuicios.
32.15 Las multas serán aplicables hasta un tope del 50% del valor neto de la orden de compra. Una vez superado el 50% de multas se dará inicio al término anticipado del contrato, cobrándose las garantías respectivas en los casos que proceda.
32.16 No obstante lo anterior, el incumplimiento en la entrega del bien o prestación de los servicios contratados, significará realizar la adquisición en el mercado, asumiendo el costo diferencial el oferente adjudicado.
32.17 Si por un mismo hecho se configura más de una causal de multa, se le aplicará al proveedor la multa de mayor valor.
|
|
|
|
|
Procedimiento para Aplicación de Sanciones |
|
En todos estos casos, detectada una situación que amerite la aplicación de multas, por parte de la entidad o del funcionario responsable, éste le informará al adjudicatario por carta certificada, indicando la infracción cometida, los hechos que la constituyen y el monto de la multa. A contar del tercer día hábil del despacho de la comunicación precedente, el adjudicatario tendrá un plazo de cinco días hábiles (lunes a viernes), para efectuar sus descargos, los que sólo podrán fundarse por caso fortuito o fuerza mayor, debiendo acompañar todos los antecedentes fundantes que lo justifiquen (utilizar formato adjunto). Vencido el plazo para presentar descargos, y sin que éstos se hayan presentado, la entidad dictará la respectiva Resolución o Acto Administrativo aplicando o no la multa. Si el adjudicatario hubiera presentado descargos en tiempo y forma, la entidad tendrá un plazo de veinte días hábiles a contar de la recepción de los mismos, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, lo que se determinará mediante resolución o acto administrativo, aplicando o no la multa que corresponda, notificándose por carta certificada al adjudicatario o a su representante legal.
Se hace presente las notificaciones se realizarán al domicilio que el proveedor haya informado en el Formulario N° 6 o, en su defecto, el que tenga registrado en Mercado Público. En caso que la carta sea devuelta por cambio de domicilio u otro motivo, se volverá a enviar una segunda notificación, entendiéndose notificado el proveedor transcurrido el plazo de 3 días hábiles desde el segundo envío, manteniendo el plazo posterior de 5 días hábiles para presentar descargos.
Sin perjuicio de lo expuesto, posterior a la tramitación de la Resolución que determina la aplicación de multa, el adjudicatario podrá interponer los Recursos establecidos en la Ley 19.880 de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.
|
|
|
|
|
De los criterios de evaluación |
|
El Hospital se reserva el derecho de no adjudicar a la oferta que obtenga el más alto puntaje si esta correspondiere a un Proveedor mal calificado por la Unidad que solicita los artículos licitados, según informes enviados a esta Oficina de Abastecimiento, dichos informes deberán reflejar el historial de mal comportamiento de ese Proveedor, en cuanto a calidad, oportunidad, no despacho de mercadería u otros aspectos que impidan el normal funcionamiento de la unidad solicitante.
|
|
|
|
|
Del Contrato |
|
1. Una vez adjudicada la propuesta; se elaborará el contrato por Unidad Abastecimiento General, de acuerdo a las presentes Bases Administrativas, a la oferta adjudicada, y a los demás antecedentes del llamado a propuesta, debiendo ser autorizado ante notario y protocolizado en una notaría de la ciudad de Concepción.
2. Plazo para celebrar el Contrato: El adjudicatario debe celebrar el contrato dentro de los 30 días corridos siguientes a la notificación de la Resolución de adjudicación. Dicho plazo podrá ampliarse, lo cual quedará consignado en la resolución de adjudicación, en caso de requerir alguna formalidad especial que deba presentar el proveedor adjudicado, el que podrá ser hasta por 30 días corridos adicionales, debiendo ampliarse la garantía de seriedad de la oferta en 30 días corridos más.
3. Serán parte integrante del Contrato las presentes Bases y todos los antecedentes de la propuesta, incluidas las consultas y respuestas relativas a las Bases y el contenido de la oferta del adjudicatario.
4. El contrato entrará en vigencia a contar de la total Resolución aprobatoria de contrato, acto que permitirá el envío de la orden de compra.
|
|
|
|
|
De la Orden de compra |
|
La orden de Compra será emitida una vez que sea totalmente tramitada la resolución de adjudicación. Se entenderá notificada al adjudicatario a contar de las 24 Horas siguientes a su publicación en el portal Mercado Publico.
|
|
|
|
|
Vigencia y renovación. |
|
Vigencia: la licitación es de carácter inmediato, a contar de la entrega del acta de terreno.
Renovación: No se contempla renovación.
|
|
|
|
|
Del consumo |
|
El consumo se encuentra indicado en la Hoja de Cotización del portal, de los cuales se pueden consumir todos o parte de ellos. Este consumo es estimativo, no obliga al Hospital a adquirirlos en su totalidad, ya que las cantidades se indican solamente para efectos de estimación de precios unitarios y cálculo global de la propuesta.
El HGGB podrá adquirir hasta un 30% más del presupuesto total adjudicado.
|
|
|
|
|
Del consumo |
|
El consumo se encuentra indicado en la Hoja de Cotización del portal, de los cuales se pueden consumir todos o parte de ellos. Este consumo es estimativo, no obliga al Hospital a adquirirlos en su totalidad, ya que las cantidades se indican solamente para efectos de estimación de precios unitarios y cálculo global de la propuesta.
El HGGB podrá adquirir hasta un 30% más del presupuesto total adjudicado.
|
|
|
|
|
De la recepción |
|
El servicio deberá ser recepcionado conforme por Bodega de Servicios de Abastecimiento General mediante acta de recepción, documento requerido para proceder al pago del mismo y firmado por profesional de la Unidad de Proyectos, responsable del resguardo del cumplimiento de las bases técnicas de la presente propuesta.
|
|
|
|
|
De Las Modificaciones Y Término Anticipado Del Contrato |
|
De las modificaciones:
Las partes podrán modificar el correspondiente contrato suscrito por ellas. Todas las modificaciones de servicios acordadas durante el periodo de vigencia del respectivo contrato, se incorporarán en nuevos anexos, los que, para todos los efectos legales, formarán parte integrante de dicho contrato. Al respecto, los señalados anexos deberán perfeccionarse por mutuo acuerdo de las partes y aprobarse mediante el correspondiente acto administrativo. Las modificaciones no podrán superar el 30% del valor total del respectivo contrato ni alterar la naturaleza de éste por aplicación de los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes (Art. 77 del Reglamento).
Del Término Anticipado del Contrato:
Por otro lado, el Hospital Guillermo Grant Benavente, previo procedimiento administrativo, declarará el término de la resolución que aprueba el contrato por alguna de las siguientes causales:
1) Que el valor total de las multas supere el 50% del valor neto de la orden de compra.
2) Que el proveedor se encuentre en estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.
3) Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, a la mitad del período de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses.
4) En caso de término de giro, liquidación o disolución de la sociedad ejecutora.
5) Si cede o transfiere en forma alguna, total o parcialmente, los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de la presente licitación, y en especial los establecidos en la Resolución y/o Contrato definitivo.
6) Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.
7) Por incumplimiento en las especificaciones técnicas de los productos recibidos, salvo que se trate de caso fortuito o fuerza mayor, se aplicará una multa equivalente al 20% del Monto Neto respecto al valor del producto sin perjuicio de que se realizará término anticipado del contrato.
8) Resciliación o mutuo acuerdo entre los contratante.
PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO:
En el caso de que se genere una o más de las situaciones señaladas en los numerales 1 a 8, detectada la situación por parte de la entidad o del funcionario responsable, se informará al proveedor por carta certificada, indicando la causal, los hechos que la constituyen y la decisión de poner término al contrato pactado. A contar del tercer día hábil del despacho de la comunicación precedente, el proveedor tendrá un plazo de cinco días hábiles para hacer sus descargos acompañando los antecedentes que lo justifiquen. Vencido el plazo para presentar descargos y sin que éstos se hayan presentado, la entidad dictará la respectiva resolución o acto administrativo dando término al contrato y procederá al cobro total de garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.
Si el proveedor hubiera presentado descargos en tiempo y forma la entidad tendrá un plazo de veinte días hábiles a contar de la recepción de los mismos para rechazarlos o acogerlos ya sea total o parcialmente lo que se determinará mediante resolución o acto administrativo.
En virtud del Artículo 6 y 79 ter del reglamento de compras públicas la resolución que ponga término anticipado del contrato deberá ser publicada en el sistema de información Mercadopublico y se entenderá notificada 24 horas siguientes a su publicación.
Sin perjuicio de lo expuesto, posterior a la tramitación de la Resolución que determina el término anticipado del contrato, el adjudicatario podrá interponer los Recursos establecidos en la Ley 19.880 de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.
El Hospital Guillermo Grant Benavente tomará las demás acciones legales que le pudieren corresponder en contra del proveedor, en el evento de que el perjuicio originado sea mayor al valor de la mencionada Garantía.
El término del contrato por la causal establecida en el numeral 9 se deberá generar mediante la suscripción de mutuo acuerdo del convenio de término anticipado del contrato, que deberá ser aprobado por Resolución o Acto Administrativo Exento sin necesidad de trámite judicial alguno.
Las partes de este contrato han acordado dar el valor esencial a la presente clausula.
|
|
|
|
|
Generalidades |
|
Las presentes Especificaciones Técnicas son de carácter general, y se refieren al tipo y calidad de materiales y al método o sistema de construcción que se consulta para cada una de las partidas que comprenden la ejecución total del proyecto denominado “Ampliación Unidad de Ley Médica”, perteneciente al Hospital Guillermo Grant Benavente, Concepción.
Esta obra se llevará a cabo en dependencias del propio Hospital, específicamente en el 5° piso del edificio Centro de Atención Ambulatoria.
Las Especificaciones Técnicas se coordinan y complementan con los respectivos planos de arquitectura, detalles, instalaciones y otros de este proyecto y comprenden todas las partidas especificadas y graficadas en los planos, en las presentes Especificaciones Técnicas, y en documentos anexos, por lo que basta que un elemento esté indicado y/o dibujado y/o especificado en alguno de estos documentos, para que deba ser valorado y colocado en la propuesta y posteriormente en la obra, sin ser considerado como aumento de obra u obra extraordinaria.
El Contratista y su personal a cargo de las obras, tendrá siempre presente que se le exigirá gran rigurosidad y perfección en la ejecución de cada partida, tanto de obra gruesa como de terminaciones e instalaciones.
El Contratista deberá tener presente que trabajará en un recinto hospitalario en funcionamiento, por lo tanto, el Contratista deberá: arbitrar las medidas de control durante todo el proceso constructivo, para prevenir molestias, daños y/o accidentes y garantizar la seguridad de las personas que trabajan en el Hospital Regional, de los pacientes y de las visitas, así como de los equipos y elementos que no serán remplazados en las zonas a reciclar y/o a remodelar; debiendo asegurar la protección de las áreas de circulación, que sirvan de conexión con las zonas a intervenir; y entregará un programa de obras para ser coordinado por la ITO y aprobado por la Dirección del Hospital; tomará todas las medidas de seguridad para el control de su personal y de manejo de materiales; cerrará mediante cierros provisorios las áreas de faenas según programación de etapas y no ocupará áreas o pasillos al interior del establecimiento para tránsito de personas o materia¬les, como no sean las expresamente indicadas y aprobadas para la ejecución del proyecto en cuestión. Los cierros deberán ser sellados en sus intersticios con espuma de poliuretano.
Asimismo, el Contratista deberá arbitrar todas las medidas necesarias, para garantizar la seguridad de sus trabajadores, directa o indirectamente vinculados a él, durante todo el período de ejecución de obras.
El Contratista se deberá ceñir estrictamente a las normas, reglamentos y procedimientos de funcionamiento, definidos por el HGGB. Esto será exigible tanto al personal propio como al personal de Subcontratistas.
Todas las obras incluidas en el contrato se ejecutarán en todas sus partes en conformidad a la “Ordenanza General de Construcciones y Urbanización” y “Normas I.N.N.”
Se da por entendido que el Contratista está en conocimiento de todas las Normas, Leyes, Reglamentos y recomendaciones de fabricantes, sin perjuicio de las indicaciones que pudieran entregar el Arquitecto y/o la I.T.O., por consiguiente cualquier defecto de materiales, omisión o mala ejecución de alguna partida ya sea de su propia ejecución o por subcontratis¬tas es de su única responsabilidad, por lo que se verá obligado a rehacer, modificar o reemplazar la obra defectuosa observada; ésta, dentro del período de duración de la construcción de recepción provisoria o definitiva de las obras.
Todas las instalaciones sanitarias, de gases, eléctricas, térmi¬cas y soldaduras, serán ejecutadas por personal calificado y de primera categoría comprobable, y si fuere requerido la ITO esta en posición de solicitar los respectivos certificados que lo acrediten.
El Contratista, además deberá contar con todos los equipos, herramientas, e implementos, tanto de construcción como de seguridad para un desarrollo eficiente, continuado y seguro de la obra. Así también, deberá cuidar de interferir el mínimo con el normal funcionamiento del Hospital en cuanto a accesibilidad, estética y orden de los materiales a usar en las faenas; todo daño provocado a las construcciones y terminaciones del edificio existente, más allá de los trazados para demoliciones o picados de proyecto, serán corregidos por el Contratista, a su cargo, hasta la recepción conforme de la ITO.
El Contratista será el único responsable ante el Mandante, y por tanto el único interlocutor válido. En consecuencia, todos los trabajos, equipos, y accesorios que forman parte de los subcontratos serán de su exclusiva responsabilidad.
Al momento de solicitar la Recepción Provisoria de la obra, el Contratista deberá entregar planos de todas las instala¬ciones según levantamiento real en sitio de la instalación tal como fue ejecutada, aun cuando estos no hayan sufrido modificaciones. Estos planos se entregarán en CD o dispositivo de almacenamiento externo, y dibujados en Autocad versión 2007 como mínimo.
Todos los productos y materiales que se indican para la obra deberán ser nuevos, encontrarse en buen estado al momento de su instalación, como de su entrega y cumplir con la especificación respectiva en cuanto a calidad, vida útil y aspecto, lo que será inspeccionado y aprobado en conformidad de la ITO.
Se deberá entregar todos los certificados de calidad de los materiales especiales, y si es preciso la I.T.O. podrá solicitar controles y pruebas de materiales y elementos construidos, para verificar el cumplimiento de lo especificado, de las normas vigentes y así asegurar su calidad.
Durante todo el proceso de ejecución de obra, el Contratista deberá disponerse de un Libro de Obras permanente, que será foliado, con hojas en triplicado y autocopiado. Este Libro será depositario de todas las órdenes, modificaciones y/o autorizaciones que la ITO o el Arquitecto determinen, así como las observaciones que ambas partes presenten para su revisión, corrección y constancia, teniendo prevalencia la posición del Arquitecto.
Para su validación deberá tener la rúbrica de la persona que anota su acotación.
|
|
|
|
|
Sustitución o modificación de materiales |
|
Será obligación del Contratista proveer y pagar todos los materiales que sea necesario para la correcta ejecución y terminación de la obra.
El Contratista al estudiar la propuesta deberá analizar detenidamente los elementos especificados, nacionales o extranjeros materia de importación, estén o no estos últimos en Chile, por lo tanto durante la ejecución de las obras deberá arbitrar las medidas necesarias para contar con dichos productos en forma oportuna ya que no se aceptarán sustitutos que no cumplan con la calidad de equivalente técnico ni elementos hechizos que pudieran cumplir con las funciones de lo especificado. El retraso en la provisión de ellos será de su única responsabilidad. El Contratista adquiere este compromiso con el solo hecho de presentarse a la licitación. Si por algún motivo el Contratista instala algún material o elemento sin aprobación previa y que no corresponda a lo especificado y no sea su equivalente técnico, la ITO ordenará su retiro inmediato de la obra y éste deberá ser reemplazado por el de la calidad especificada en el proyecto.
|
|
|
|
|
Planos |
|
Las obras específicas deberán ejecutarse en conformidad a las presentes Especificaciones Técnicas, a los planos de Arquitectura, Detalles e Instalaciones correspondientes, emitidos o que se emitan como complemento.
Si alguna partida estuviere omitida o especificada en forma incompleta, ya sea en planos o en especificaciones técnicas, el Contratista estará obligado a solicitar los antecedentes faltantes durante el período de consultas, para la correcta elaboración de la cubicación y presupuesto respectivos. Si no solicitara dichos antecedentes se entenderá que será de su cargo la ejecución de la o las partidas correspondientes, en conformidad al arte del buen construir, antecedentes entregados por la ITO en el periodo de ejecución de las obras.
|
|
|
|
|
Maquinaria y herramientas |
|
Será obligación del Contratista proveer y pagar todos los accesorios, herramientas, maquinarias, transporte y cualquier otro requerimiento que sea necesario para la correcta ejecución y terminación de la obra, incluida la de los subcontratistas, que pudiere requerir para la ejecución de las obras, la cual deberá contar con el VºBº de la I.T.O. Asimismo, el Contratista será responsable de las mantenciones respectivas.
|
|
|
|
|
De la licitación |
|
Deberá basarse en el análisis y escaneo realizado en terreno y como resultado de lo anterior, indicará la factibilidad de reparación del elemento losa o inclusive muros aledaños afectados, proponiendo en caso de resultar viable técnica y económicamente, la solución técnica que permita garantizar la recuperabilidad de los elementos y en consecuencia del espacio que configuran, restituyendo entonces la condición de habitabilidad segura.
Se deberá entregar memoria de cálculo, especificaciones técnicas, presupuesto de obras, y planos constructivos en formato CAD.
|
|
|
|
|
Objetivo |
|
Las presentes Especificaciones Técnicas tienen por objeto establecer los alcances de los trabajos necesarios para la Ampliación de la Unidad de Ley Médica, perteneciente a la Subdirección de Recurso Humano, del Hospital Guillermo Grant Benavente, que incluirá entre otras partidas intervención al suministro eléctrico, mobiliario y tabiquerías, así como reparaciones globales y/o reposición de materialidades de terminación, todo ello orientado a optimizar las condiciones actuales de los recintos.
|
|
|
|
|
Cierros provisorios |
|
Comprenden los cierros provisionales de la obra. En aquellos sectores donde especifique la I.T.O., se ejecutarán cierros de pino bruto 2”x3”, revestidos en placas MDF o equivalente técnico, ambas caras, con puertas de paso entre recintos y/o pasillos, sellando la totalidad del perímetro donde sean dispuestos (piso a cielo) con espuma de poliuretano, ubicación a disponer de acuerdo con la I.T.O. y la Jefatura involucrada, de acuerdo a programación de Obras Civiles. El objetivo de los cierros es para aportar seguridad a las obras, y principalmente a los pacientes y usuarios del Establecimiento.
Las construcciones tendrán la solidez necesaria para asegurar un buen servicio durante todo el período de las faenas.
|
|
|
|
|
Demoliciones y desarmes |
|
El Contratista deberá cumplir con lo que exigen las normativas chilenas vigentes. El contratista que se adjudique la Propuesta deberá presentar a consideración de la I.T.O. el programa de intervención en el sector donde se desarrollarán los trabajos. El contratista deberá tener el V°B° de la I.T.O. para iniciar faenas de demolición y desarme, así mismo, deberá someterse a los horarios que fije el Establecimiento para este tipo de partidas. Antes de iniciar los trabajos se realizara un inventario del area a intervenir en que participara personal de la constructora y del hospital para determinar qué elementos a extraer producto del desarme se encuentran en buen estado para ser entregados con respaldo escrito al jefe de la Unidad de Mantención del HGGB. Se deberá tener especial cuidado de no deteriorar innecesariamente el edificio existente en las áreas que se determinan las demoliciones.
|
|
|
|
|
Extraccion y retiro de escombros |
|
Se considera extracción de escombros el transporte fuera de la obra a botadero municipal autorizado, del volumen de material proveniente de las excavaciones del edificio.
El precio unitario comprende el carguío y transporte dentro de la obra, además del transporte y descarga del material y compensará totalmente la provisión de mano de obra necesaria, equipo, transporte, etc.
El Contratista deberá coordinar un programa de retiro de escombros, el que deberá tener el V°B° de la I.T.O. y la Direccion del Hospital, debiendose someter a los horarios que fije el Establecimiento para este tipo de partidas.
|
|
|
|
|
General de la obra |
|
El Contratista deberá mantener las faenas perfectamente aseadas. Diariamente deberán quedar libre de elementos punzantes o de corte, todas las zonas de trabajo y de circulación con actividades en proceso.
Una vez finalizada las faenas, la obra se entregará limpia o despejada de escombros y excedentes de materiales de la obra.
Las construcciones e instalaciones provisionales deberán ser totalmente demolidas y retiradas del recinto de la obra, al igual que los materiales sobrantes.
|
|
|
|
|
Tabiquería |
|
TABIQUE ALUMINIO
Se ejecutarán tabiques en perfilería de aluminio 80mmx40mm anodizado color bronce o Titanio, altura de piso a cielo o viga, de acuerdo a plano, con alma de melanina de 10mm espesor color blanco y vidrio incoloro en paño superior sobre dintel puerta. Se ejecutarán pilares de la misma perfilería de aluminio fijados a viga o losa de acuerdo a plano y escuadría anteriormente mencionada. Esta partida considerará además la reutilización de tabiquerías existentes retiradas, las cuales deberán ser reubicadas según proyecto.
|
|
|
|
|
Tabique volcometal |
|
Se consulta la provisión e instalación de tabiquería en sistema volcometal separando mueble archivos de los escritorios en posición según plano. Será de perfilería 80x40mm y revestido con placas yeso cartón 10mm espesor hacia escritorios y OSB de 9,5mm espesor hacia estantería interior.
|
|
|
|
|
Revestimiento muros interiores |
|
Preparación de superficies:
Se incluye en esta partida la preparación, raspado, limpieza, lijado y aplicación de pinturas a las superficies que se indican o la aplicación de barnices a ciertas superficies. Incluye también la aplicación de anticorrosivos a elementos metálicos que por diversas causas no lleguen a la obra con la protección y por último a aquellos elementos que se confeccionen en la obra y también aquellos elementos pre-pintados, que exhiban defectos en su pintura.
En esta partida se incluyen todas las pinturas interiores; en general todas las pinturas se ejecutarán con las manos necesarias hasta cubrir totalmente, mínimo tres. No obstante lo anterior, el Contratista deberá contar con la aprobación de la I.T.O., quien podrá exigir el repintado, en las manos que sea necesario, de aquellas áreas que a su juicio no presenten una correcta terminación. En todo caso el Contratista deberá atenerse estrictamente a las especificaciones y catálogos de las fábricas respectivas. Se harán muestras previas de recintos completos para verificar colores y texturas y cuantas veces se estimen necesarias. No se recibirán las pinturas si no se ha dejado previamente constancia escrita de la aprobación de muestras. Se da por establecido que se consideran todas las superficies con algún tipo de terminación y por lo tanto, el Contratista estará obligado a considerar el tipo más adecuado de terminación (Pinturas, Revestimientos, etc.) en los lugares donde hubieran podido ser omitidas las indicaciones y no podrá cobrar por ello.
En cada caso, se utilizará el mejor producto disponible en el mercado; todos los envases llegarán sellados a la obra y recepcionados por la ITO; las marcas y colores de las pinturas deberán contar con la aprobación de la ITO, previa muestra.
Se consulta la limpieza de todas las superficies a pintar, mediante proceso manual o mecánico de lijado, quedando todas las superficies a intervenir, libres de grasa o sustancias que perjudiquen la adherencia de la pintura aplicada. Luego se aplicará un impermeabilizante tipo Sika Conservado 5 en las zonas a tratar, y pasta muro, lijado de ésta, retape y lijado final. Se aplicarán las manos necesarias de pintura, considerándose como mínimo la aplicación de tres manos sobre todas las superficies a intervenir. El tiempo de secado entre capas no será inferior a 18 Hrs.
ESMALTE EPÓXICO ANTIBACTERIAL:
Se consulta la provisión y aplicación de esmalte epóxico antibacterial para todas las superficies de muros y cielos; Según normas sanitarias de la F.D.A. 1781010 (USA) formulada en base a resina epóxica emulsionada en agua, exento de resina acrílica y/o derivados acrílicos. Será de marca Chilcorrofín u otra reconocida como equivalente técnico aceptada por la I.T.O. deberá ser de dos ingredientes: resina y endurecedor, no deberá prepararse más pintura que la que se pueda usar antes de que fragüe. Se pintarán todas las superficies de las áreas exigentes de asepsia de acuerdo a las indicaciones del símbolo de terminaciones de cada recinto. Este tipo de pintura deberá incluir un certificado de cumplimiento con la norma que lo acredita como bacteriostático. Se incluye el aparejo básico necesario coordinado con este tipo de pintura. Se utilizara en todas las salas correspondientes al proyecto.
Todas las superficies serán previamente empastadas y lijadas prolijamente con lija al agua. Se seguirán estrictamente las instrucciones del fabricante para su aplicación.
Producto de referencia: Esmalte Chilcomar Epóxico HB75 + funguicida
Esmalte Sintético AS-44 de Stierling o equivalentes técnicos.
REPOSICIÓN PLACAS CIELO FALSO:
Para todos los recintos correspondientes al proyecto, se consulta la reposición de cielo tipo americano existente, considerando que sufrirá la intervención directa dado el desplazamiento de tabiques y nueva superficie fusionando ambos recintos, según proyecto.
Llevará escotillas de registro para inspección, en sectores y cantidad a indicar durante la ejecución de la partida.
|
|
|
|
|
Disposiciones generales |
|
El Contratista tendrá la obligación de concurrir a terreno conjuntamente con la ITO, con el fin de visitar la sala donde se deben de realizar los trabajos, con el fin de realizar las consultas que fuesen necesarias.
|
|
|
|
|
Anexos |
|
ANEXO N°1
|
|
“Criterios de Evaluación”
Para dar cumplimiento a la propuesta ID 4375-137-LE20, la empresa ofertante debe completar la siguiente tabla. Indicar los criterios de evaluación para el servicio correspondiente:
|
Descripción
|
Cantidad
|
Total Neto
|
|
Ampliación Unidad de ley Médica HGGB, según especificaciones técnicas adjuntas.
|
1 global
|
|
|
Experiencia
|
|
|
Tiempo de ejecución
|
|
|
Inclusión (SI/ NO)
|
|
Representante de la empresa:
RUT:
Firma:
Fecha:
|
|
ANEXO N°2
|
|
“Oferta Economica”
|
ITEMIZADO DE PRESUPUESTO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Proyecto Ampliación Unidad de Ley Médica
|
|
|
Propietario
|
Hospital Guillermo Grant Benavente
|
|
|
|
|
Ubicación
|
5° piso CAA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fecha
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ITEM
|
DESCRIPCION
|
UNIDAD
|
CANTIDAD
|
PRECIO UNITARIO
|
PRECIO TOTAL
|
|
|
|
I
|
OBRAS PRELIMINARES
|
|
|
|
|
|
I.1
|
Cierres provisorios
|
gl
|
|
$ -
|
$ -
|
|
|
I.2
|
Demoliciones y desarmes
|
gl
|
|
$ -
|
$ -
|
|
|
I.3
|
Extracción y retiro de escombros
|
gl
|
|
$ -
|
$ -
|
|
|
I.4
|
Aseo general de la obra
|
gl
|
|
$ -
|
$ -
|
|
|
II
|
TERMINACIONES
|
|
|
|
|
|
II.1
|
Tabiquería
|
|
|
|
|
|
|
II.1.1
|
Tabique aluminio
|
m2
|
|
$ -
|
$ -
|
|
|
II.1.2
|
Tabique volcometal
|
m2
|
|
$ -
|
$ -
|
|
|
II.2
|
Revestimiento muros interiores
|
|
|
|
|
|
|
II.2.1
|
Preparación de superficies
|
m2
|
|
$ -
|
$ -
|
|
|
II.2.2
|
Esmalte epoxico Antibacterial
|
m2
|
|
$ -
|
$ -
|
|
|
II.3
|
Reposición placas de cielo falso
|
m2
|
|
$ -
|
$ -
|
|
|
II.4
|
Terminaciones y otros
|
gl
|
|
$ -
|
$ -
|
|
|
Total Costo Directo
|
0
|
|
|
()% Gastos Generales
|
|
0
|
|
|
Sub-total
|
0
|
|
|
()% Utilidad
|
|
0
|
|
|
Total Neto
|
0
|
|
|
19% I.V.A
|
19%
|
0
|
|
|
TOTAL CONSTRUCCIÓN PROYECTO
|
0
|
|
|
|
|
NOMBRE EMPRESA CONTRATISTA:
|
|
RUT:
|
|
PLAZO DE EJECUCIÓN EN DIAS CORRIDOS:
|
|
|
ANEXO N°3
|
|
FORMATO PRESENTACIÓN DESCARGOS DE MULTA
_________________________________ (Nombre persona natural o representante legal), _____________________ (cédula de identidad), _______________________ (nombre empresa si corresponde), __________________ (RUT), con domicilio en ___________________, dentro del plazo otorgado, vengo a presentar los descargos por la multa notificada mediante:
Ordinario N° __________ de fecha _________
Orden de compra ID_____________________
Los argumentos que justifican los descargos son los siguientes: (indicar argumentos que digan relación con caso fortuito o fuerza mayor y concluir si acepta o no la aplicación de la multa)
Acompaño los documentos que individualizo a continuación: (obligatorio, para respaldar argumentos
NOMBRE Y FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA NATURAL: __________________
Ciudad, fecha.
|
|
ANEXO N°4
|
|
FORMATO RECURSO DE REPOSICIÓN
_________________________________ (Nombre persona natural o representante legal), _____________________ (cédula de identidad),_______________________ (nombre empresa si corresponde), __________________(RUT), con domicilio en ___________________, dentro del plazo otorgado, vengo a presentar recurso de reposición en contra del acto administrativo que aplica multa mediante resolución Exenta n° 3N1/_________ de fecha __________, en base a los siguientes argumentos de hecho y de derecho que expongo a continuación:
Argumentos de Hecho:
Argumentos de Derecho:
|
|
|
|
|
|
Formularios |
|
FORMULARIO N° 1 A
|
|
D E C L A R A C I Ó N J U R A D A
Sin Conflicto de Intereses
(Solo completar con los datos del representante legal o persona natural)
Yo ____________________________________________________________________
Cédula de identidad N° (RUT representante legal o persona Natural)__________________
Domicilio ________________________________________________________
Comuna ________________________________________________________
Ciudad ________________________________________________________
En representación de (razón social empresa)_____________________________________
RUT N°(Empresa)_______________________________, del mismo domicilio, declaro que tanto los gerentes, administradores, o directores de mi representada, no posee vínculos de parentesco con los funcionarios Directivos de los Órganos de la Administración del Estado y de las Empresas y Corporaciones del Estado, ni con personas unidas a ellas por los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la ley N° 18.575, ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, de acuerdo al Artículo N°4 Inciso 6 y 8 de la Ley 19.886 establecen que:
Inciso N° 6 “Ningún órgano de la administración del Estado y de las Empresas y corporaciones del estado o en que este tenga participación, podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes o presentación de servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentescos descritos en la letra b) del artículo 54 de la ley N° 18.575, ley orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, ni con sociedades de personas de las que aquéllos o éstas formen parten, ni con sociedades comanditas por acciones o anónimas cerradas en que aquellos o estas sean accionistas, ni con sociedades anónimas abiertas en que aquellos o estas sean dueños de acciones que representen el 10% o más del capital, ni con los gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera de las sociedades antedichas”.
Inciso N° 8 “Los contratos celebrados con infracción a lo dispuesto en el inciso anterior serán nulos y los funcionarios que hayan participado en su celebración incurrirán en la contravención al principio de probidad administrativa descrito en el numeral 6 del inciso”.2° del art. 62 de la ley 18.575. Sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal que les corresponda.
Ciudad ___________________________
Fecha ___________________________
__________________________
|
|
FORMULARIO N°1 B
|
|
DE C L A R A C I Ó N J U R A D A
Con Conflicto de Intereses en Algunos Organismos
(Solo completar con los datos del representante legal o persona natural)
Yo____________________________________________________________________
Cédula de identidad N° (RUT representante legal o Persona Natural)
__________________ Domicilio _____________________________________________
___________________________ Comuna ____________________________________
Cuidad ________________________________________________________
En representación de (razón social empresa) __________________________________
______________________________________________________________________
RUT N°(Empresa)_______________________________, del mismo domicilio, declaro que tanto los gerentes, administradores, o directores de mi representada, poseen vínculos de parentesco con funcionarios Directivos de los Órganos de la Administración del Estado y de las Empresas y Corporaciones del Estado, o con personas unidas a ellas por los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la ley N° 18.575, ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, de acuerdo al Artículo N°4 Inciso 6 y 8 de la Ley 19.886 establecen que:
Inciso N° 6 “Ningún órgano de la administración del Estado y de las Empresas y corporaciones del estado o en que este tenga participación, podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes o presentación de servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentescos descritos en la letra b) del artículo 54 de la ley N° 18.575, ley orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, ni con sociedades de personas de las que aquéllos o éstas formen parten, ni con sociedades comanditas por acciones o anónimas cerradas en que aquellos o estas sean accionistas, ni con sociedades anónimas abiertas en que aquellos o estas sean dueños de acciones que representen el 10% o más del capital, ni con los gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera de las sociedades antedichas”.
Inciso N° 8 “Los contratos celebrados con infracción a lo dispuesto en el inciso anterior serán nulos y los funcionarios que hayan participado en su celebración incurrirán en la contravención al principio de probidad administrativa descrito en el numeral 6 del inciso”. .2° del art. 62 de la ley 18.575. Sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal que les corresponda.
|
Institución del Estado
|
Rut Institución del Estado
|
Funcionario Institución del Estado
|
Funcionario Empresa
|
Relación de Parentesco
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ciudad ___________________
Fecha ___________________
_____________________
_____
<Firma>
<Nombre>
<Representante Legal o Persona Natural>
NOTA: Todos los datos solicitados deben ser completados por el representante legal, de faltar alguno de estos la declaración será rechazada.
|
|
FORMULARIO N°2
|
|
D E C L A R A C I Ó NJ U R A D A
Yo, <nombre de representante legal>, cédula de identidad N° <RUT representante legal> con domicilio en <domicilio>, <comuna>, <ciudad> en representación de <razón social empresa>, RUT N° <RUT empresa>, del mismo domicilio, declaro que mi representada no posee condenas por Prácticas Antisindicales, Infracción a los Derechos Fundamentales del Trabajador ni condenado por delitos concursales establecidos en el Art. 463 y siguientes del Código Penal, conforme a lo señalado en la ley 20.720, en los 2 últimos años.
<Ciudad>, <Fecha>
_________________________
<Firma>
<Nombre>
<Representante Legal>
|
|
FORMULARIO N°3
|
|
DECLARACIÓN JURADA DE SOCIOS
Instrucciones de Uso:
- Descargue este archivo a su computador personal.
- Complete los datos solicitados directamente en el archivo (Word), remplazando los textos entes paréntesis <>.
- En Tipo Sociedad: Registre si la sociedad a informar es una Soc. de responsabilidad Ltda, una EIRL, u otra.
- Registre para cada socio el Rut, nombre y porcentaje de participación en la sociedad informada. Es importante que este recuadro totalice el 100 % de la propiedad.
Para Sociedades que eventualmente constan con muchos socios, indicar solo los 12 de mayor participación, agregando una línea final de “Otros” para totalizar el 100%.
- Colocar Fecha de la Declaración: Esta fecha es importante porque determina la vigencia de la misma. Recuerde mantener actualizada esta información.
- Luego debe imprimir la declaración y traerlas a las oficinas comerciales de Chileproveedores para que sea acreditada en su ficha electrónica.
- La Declaración solo debe ser firmada por el Representante Legal o Gerente General; y no es necesario que se firme ante Notario.
Recuerde que la información contenida en esta declaración, tiene el carácter de “Jurada”, con los consiguientes efectos legales contemplados en la legislación.
- Recuerde que la Ley N° 20.285, sobre el Acceso a la Información Pública entró en vigencia el 20 de Abril de 2009, por lo que debe regularizar de forma inmediata la información de los socios de su Empresa.
Declaración Jurada de Socios
D E C L A R A C I Ó N J U R A D A
Yo, , cédula de identidad N° con domicilio en , en representación de , RUT N° , del mismo domicilio, declaro que los siguientes son los socios vigentes a esta fecha.
Tipo de Sociedad:
|
Nº
|
Rut Socio
|
Nombre de los Socios
|
% de Participación en la Sociedad
|
|
1
|
|
|
|
|
2
|
|
|
|
|
3
|
|
|
|
|
4
|
|
|
|
|
5
|
|
|
|
Nota:
- Esta declaración no requiere que se firme ante Notario
Fecha declaración
La vigencia corresponde a seis meses desde la fecha de la Declaración
Firma Representante Legal
RUT Rep. Legal________
|
|
FORMULARIO N°4 A
|
|
D E C L A R A C I Ó N J U R A D A
(Opción sin Deudas Vigentes con Trabajadores)
Yo, , cédula de identidad N° con domicilio en , , en representación de , RUT N° , del mismo domicilio, declaro que mi representada:
No registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con los actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos 2 años.
,
___________________
_______
|
|
FORMULARIO N°4 B
|
|
D E C L A R A C I Ó N J U R A D A
(Opción con Deudas Vigentes con Trabajadores)
Yo, , cédula de identidad N° con domicilio en , , en representación de , RUT N° , del mismo domicilio, declaro que mi representada:
Si registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con trabajadores
__________________________ actuales o con trabajadores contratados en los últimos 2 años.
Por lo anterior, se compromete a que los primeros estados de pago producto del contrato licitado deberán ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del período de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses.
,
|
|
FORMULARIO N°5
|
|
D E C L A R A C I Ó N J U R A D A
<Nombre de representante legal >, cédula de identidad N° <RUT representante> con domicilio en <domicilio>, <comuna>, <ciudad> en representación de <razón social empresa>, RUT N° <RUT empresa>, del mismo domicilio, declaro bajo juramento que la empresa que represento no ha sido condenada a alguna de las penas señaladas en la Ley 20.393 que establece la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas.
<Ciudad>, <Fecha>
FIRMA, TIMBRE NOMBRE EMPRESA OFERENTE
|
|
FORMULARIO N°6
|
|
IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE
NOMBRE PROPUESTA PÚBLICA:
|
|
|
|
1.
|
Antecedentes Empresa
|
|
|
Nombre/ Razón Social
|
|
|
|
Rut
|
|
|
|
Dirección
|
|
|
|
Cuidad
|
|
|
Teléfono
|
|
|
Fax
|
|
|
Correo Electrónico
|
|
|
N° Cuenta Corriente y Banco (Para Transferencia bancaria de pago)
|
|
|
2.
|
Antecedentes Representante Legal
|
|
|
Nombre
|
|
|
Rut
|
|
|
|
Dirección
|
|
|
|
Cuidad
|
|
|
3.-
|
Antecedentes Responsable de la Oferta
|
|
|
Nombre/ Razón Social
|
|
|
|
Rut
|
|
|
|
Dirección
|
|
|
|
Cuidad
|
|
|
|
Teléfono
|
|
|
|
Fax
|
|
|
|
Correo Electrónico
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NOMBRE DE LA EMPRESA :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RUT :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
REPRESENTANTE LEGAL :
|
|
|
|
|
|
|
Nombre
|
|
|
|
|
|
|
|
Rut
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Firma
|
|
|
Formulario N°7
|
|
CLAUSULA DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
El proveedor__________________________________________________ declara conocer lo lineamientos y directrices contenidos en el Manual de Prevención de delitos de Lavado de activos, delitos funcionarios y Financiamiento al terrorismo del Hospital Guillermo Grant Benavente, las normas legales vigentes sobre la materia y las sanciones establecidas frente a una eventual vulneración de ellas. A mayor abundamiento, se obliga el proveedor a no realizar alguna actividad o desarrollar conductas que puedan ser consideradas o constitutivas de delitos de Lavado de Activos, Financiamiento al terrorismo u otras ilicitudes que puedan afectar al HGGB o a sus funcionarios.
El formulario se encuentra disponible en http://www.hospitalregional.cl/
N° CEDULA DE IDENTIDAD REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
|
|
|
Formulario N°8
|
|
DECLARACIÓN PARA UNIONES TEMPORALES DE PROVEEDORES
(ESTE FORMULARIO DEBERÁ SER COMPLETADO EXCLUSIVAMENTE POR PROPONENTES QUE PRESENTEN SU OFERTA A TRAVÉS DE UNA UNIÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES)
Nombre de la Unión Temporal de Proveedores (UTP):
Integrantes de la UTP:
INDICAR QUE ANTECEDENTES PRESENTARÁ ESTA UTP PARA SER CONSIDERADOS EN LA EVALUACIÓN RESPECTIVA:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
La vigencia de la Unión Temporal de Proveedores que se constituye por este acto, inicia a contar de esta fecha y durará ___________________, es decir, cubrirá el periodo de vigencia del contrato que establecen las bases, más 60 días hábiles.[1]
REPRESENTANTE O APODERADO COMÚN DE LA UNIÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES: La presente UTP designa en este acto, como Representante o Apoderado común de ésta, a don (ña) ___________________, Rut_____________ el (la) cual está facultado (a) para: suscribir en nombre de la UTP las declaraciones a que aluden los anexos de las bases de licitación, presentar en nombre de la UTP la oferta técnica y económica para participar en el proceso señalado en la licitación pública ID ________________, suscribir el contrato que derive la licitación indicada, representar a la UTP ante la entidad licitante, gestionar el envío de las facturas para el pago respectivo y suscribir en representación de la UTP las modificaciones de contrato que sean necesarias previo consentimiento de las personas naturales o jurídicas que integran la UTP. En caso de ausencia e impedimento temporal del representante recién designado, se nombra como suplente del Representante o Apoderado común de ésta UTP, a don (ña) ___________________, Rut ________________, con las mismas facultades. –
NOMBRE Y FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL/ APODERADO UTP:
<Firma>
<Nombre>
<Representante Legal o Persona Natural>
<Ciudad>, <fecha>.
[1] En caso de que las bases contemplen renovación automática del contrato, el plazo de vigencia que se incorpore, deberá incluir el plazo de la renovación.
|
|
|
|
|