|
Resolución de Empates |
- 1 er. Lugar : Oferta Económica
- 2 do. Lugar : Experiencia
- 3 er. Lugar : Presencia Comunal
- 4 to. Lugar : Plazo de Ejecución
- 5 to. Lugar : Calidad
- 6 to. Lugar : Programa de Integridad
|
|
|
|
Pacto de integridad |
|
El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:1.- El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.2.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influír o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.3.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma.4.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.5.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.6.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.7.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.8.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluídos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.
|
|
|
|
|
COMISIÓN EVALUADORA: |
|
Estará conformada por 03 funcionarios/as
|
|
|
|
|
OFERENTES QUE PUEDEN PARTICIPAR |
|
Podrán participar en esta propuesta pública todas aquellas Personas Jurídicas, Naturales y Uniones Temporales de Proveedores, que estén habilitados y con su información actualizada en el Registro de Proveedores del Estado y que cumplan con los requisitos enunciados en las presentes bases.
Tratándose de Uniones Temporales de Proveedores, todas las personas o empresas que las componen deberán encontrarse hábil en el Registro de Proveedores ya que las causales de inhabilidad establecidas en la Ley afectarán a cada integrante de la unión individualmente considerado y acompañar al momento de ofertar, la escritura pública notarial que dé cuenta de este acuerdo para participar de esta forma.
Cada integrante de la Unión Temporal de Proveedores no podrá ofertar en forma individual en esta licitación. La Unión Temporal de Proveedores deberán hacer cumplimiento a lo establecido en los Artículos 51 a 54 del Capitulo IX de la Ley N°21.634 que Moderniza la Ley 19.886 y otras leyes.
|
|
|
|
|
MODALIDAD DEL CONTRATO |
|
El precio total corresponderá al de un contrato a suma alzada en pesos chilenos, sin reajustes, en el cual deberá incluir el valor del proyecto, pago de aportes y derechos de inspección correspondiente, pagos honorarios, impuestos y demás y la forma de pago por estados de avance de la obra aprobado por la I.T.O.
|
|
|
|
|
PUBLICACION DEL LLAMADO |
|
La Municipalidad de Curanilahue/Departamento de Salud, publicará el llamado a Propuesta Pública en el portal Mercado Público, el día que está estipulado en el Cronograma de licitación.
|
|
|
|
|
PRESUPUESTO MAXIMO DISPONIBLE |
|
El presupuesto asciende a $ 50.000.000.- (Cincuenta millones de pesos) IVA incluido. Si la o las ofertas económicas sobrepasan este presupuesto quedaran fuera de competencia.
|
|
|
|
|
CONSULTAS Y ACLARACIONES |
|
Los proponentes, podrán hacer consultas, durante todo el periodo comprendido entre el comienzo de la notificación de publicación, la fecha y horario indicada como término de plazo para consultas, estipulado en el Cronograma correspondiente, solamente a través del Portal Mercado Público.
Las respuestas se entregarán a través del Portal Mercado Público, en el horario y día indicado en el cronograma con el objetivo de incluir el documento en el portal escaneados en los ANEXOS ADMINISTRATIVOS, debidamente firmadas.
La Municipalidad de Curanilahue/Departamento de Salud, podrá publicar los documentos que estime necesarios (aclaraciones) y que ayuden al mejor entendimiento del proyecto y, por ende, de la oferta, haciendo presente que las aclaraciones tienen solo por objeto resolver las dudas de los consultores y no afectan los elementos esenciales del llamado a licitación sin perjuicio que corresponda efectuar una modificación de bases de conformidad a la ley, ósea, aprobándola dicha modificación por Decreto Alcaldicio y publicándola en el Portal.
Tantos las respuestas a Consultas, como las Aclaraciones que formule la La Municipalidad de Curanilahue/Departamento de Salud, se entenderán como parte integrante de las presentes bases, para todos los efectos legales.
Las aclaraciones y consultas derivadas de este proceso, teniéndose por conocidas y aceptadas por todos los oferentes aun por aquellos que no la hubieren solicitado, por lo que no podrán alegar desconocimiento de las mismas. Por lo dicho anteriormente, será responsabilidad de cada oferente, revisar el “foro” del Portal donde se accede mediante el lD de la presente licitación.
|
|
|
|
|
FORMA DE PRESENTAR LA PROPUESTA EN EL PORTAL MERCADO PÚBLICO |
|
Las propuestas se subirán al Portal Mercado Publico en " ANEXOS ADMINISTRATIVOS", “ANEXOS TECNICOS” y "ANEXOS ECONOMICOS", anexando los siguientes documentos escaneados.
A. ANEXOS ADMINISTRATIVOS
A.1 Declaración Jurada simple no notarial (Formulario Nº 1).
A.2 Programa de construcción o Carta Gantt, incluyendo todas las partidas del presupuesto detallado.
A.3 Declaración Jurada del Profesional Residente, firmada (simple no notarial) (Formulario Nº 3).
A.4 Curriculum del profesional residente.
A.5 Carta Compromiso “Calidad” simple no notarial (Formulario Nº 4).
A.6 Aclaraciones debidamente firmadas por el oferente en señal de aceptación (si las hubieren, independiente si las hayan formulado o no).
A.7 Anexo Nº 1 firmado simple no notarial.
A.8 Anexo Nº 2 firmado simple no notarial si es que fuera persona jurídica y tuviera socios, si no, no es necesario subirlo al portal.
A.9 Fotocopia Patente comercial y/o industrial, del RUBRO, AL DIA Y VIGENTE, conforme a lo dispuesto en el DL N°3063, Ley de Rentas Municipales, correspondiente al rubro que postula. Solo se aceptará documento que acredite patente municipal vigente; no admitiéndose aquellos documentos que indiquen patente municipal en trámite.
La no presentación en el Portal Mercado Público dentro de la fecha y hora señalada de cualquier documento estipulado en los puntos A.1 a la A.9 de los Anexos Administrativos, es causal de quedar fuera de competencia.
B.- ANEXOS TECNICOS
B.1 Presupuesto Detallado por partidas
La no presentación en el Portal Mercado Público dentro de la fecha y hora señalada del presupuesto detallado según lo estipulado en el punto B.1 de los Anexos Técnicos es causal de quedar fuera de competencia.
C.- ANEXOS ECONOMICOS
C.1 Formato de Oferta Económica, indicando el monto total ofertado, IVA y monto neto, además del plazo de ejecución. (Formulario Nº 2).
La no presentación en el Portal Mercado Público dentro de la fecha y hora señalada de cualquier documento estipulado en el punto C.1 de los Anexos Económicos es causal de quedar fuera de competencia.
|
|
|
|
|
APERTURA DE LA PROPUESTA |
|
La apertura de la propuesta se realizará solo en forma virtual en el portal Mercado Público en la fecha y hora señalada en el portal y en el Cronograma adjunto.
Los oferentes pueden hacer observaciones en relación al proceso de licitación dentro de las 24 horas siguientes a la apertura conforme a lo establecido en el Párrafo 5, Art. 51 del Reglamento de ese texto legal, aprobado por Decreto N°661/2024.
|
|
|
|
|
DE LAS OFERTAS |
12.1 ESTUDIO DE ANTECEDENTES Y PRESENTACION DE LA OFERTA
Es de responsabilidad del oferente haber efectuado el estudio completo y acabado de los antecedentes de las obras y conocer las condiciones que deberán enfrentar en su ejecución. Su contenido y forma de presentación deberá ajustarse a lo establecido en las presentes Bases y en especial a lo consignado, Especificaciones Técnicas, eventuales Aclaraciones y Anexos que forman parte de estos antecedentes.
12.2 VIGENCIA DE LA OFERTAS:
La oferta del proponente se mantendrá vigente como mínimo durante 60 días corridos, a contar de la fecha de apertura.
|
|
|
|
|
PLAZO DE EJECUCION: |
|
El plazo de ejecución de la obra será de 60 días corridos, quien oferte un plazo mayor quedará fuera de competencia declarándose inadmisible su oferta.
El plazo de ejecución de la obra comenzara a regir desde el día siguiente de la fecha del Acta Entrega de Terreno.
|
|
|
|
|
GARANTIAS |
|
Se entregaran las garantías que correspondan de acuerdo a los montos y plazos estipulados en las presentes bases, las que deberán cumplir con los requisitos establecidos en el Párrafo 3 Art. 121 y Art. 122 del Decreto N° 661/2024.
Las garantías pueden ser tomadas por el o los oferentes o por terceros a su nombre.
En los casos de aumento de plazos en el contrato se podrá prorrogar la vigencia de las garantías con un certificado emitido por la entidad financiera, en original y con los timbres correspondientes.
14.1 Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.
Consiste en una garantía, emitida a favor de la Municipalidad de Curanilahue/Departamento de Salud, y con la siguiente glosa: “Para garantizar el fiel cumplimiento del contrato “MODIFICACION ESTRUCTURAL Y HABILITACION CENTRO DE SALUD SECTOR MIRAFLORES 1”.
Sin necesidad de expresión la garantía de fiel cumplimiento del contrato garantiza en conformidad a la ley el cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales del Contratista. Por lo cual en caso de incumplimientos del contratista de las obligaciones que le impone el contrato la Municipalidad estará facultada para hacer efectiva esta garantía administrativamente, sin necesidad de requerimiento ni acción judicial o arbitral alguna y sin perjuicio de las sanciones que puedan corresponder a lo señalado en el Titulo XVIII y Titulo XXI de las Bases Administrativas Generales. Lo anterior tampoco obstara a las acciones que la Municipalidad pueda ejercer para exigir el cumplimiento forzado de lo pactado o la resolución del contrato, en ambos casos con la correspondiente indemnización de perjuicio. El incumplimiento comprende también el cumplimiento deficiente o tardío de las obligaciones del contratista.
La garantía de fiel cumplimiento del contrato tendrá una vigencia como mínimo: el plazo ofertado para la ejecución, indicado por el oferente en el Formulario de Oferta Económica (Formulario N° 2), más 90 días corridos y deberá ser entregada por el Adjudicatario dentro del plazo máximo de diez días corridos contados a partir del día siguiente de la emisión de la Orden de Compra en el portal Mercado Público www.mercadopublico.cl y con anterioridad a la suscripción del contrato de ejecución de obras y corresponderá al 5% del monto neto de la oferta consignado en el Formulario de Oferta Económica (Formulario N° 2) del Adjudicatario.
La Municipalidad de Curanilahue/Departamento de Salud se reserva el derecho de solicitar la certificación de autenticidad del documento de garantía por fiel cumplimiento del contrato, a la institución emisora.
La garantía por fiel cumplimiento del contrato le será devuelta al Contratista una vez realizada la recepción provisoria de las obras sin observaciones y entregado por éste el documento de garantía por correcta ejecución de las mismas.
En caso que existan aumentos en el precio del contrato la garantía deberá ser renovada de tal manera que siempre corresponda al 5% del valor neto.
14.2.- Garantía Por Correcta Ejecución De Las Obras.
Consiste en una garantía emitida a favor de la Municipalidad de Curanilahue/ Departamento de Salud y con la siguiente glosa “Para garantizar correcta ejecución de las obras del contrato: “MODIFICACION ESTRUCTURAL Y HABILITACION CENTRO DE SALUD SECTOR MIRAFLORES 1”. La garantía de correcta ejecución de las obras tendrá una vigencia mínima de 400 días corridos, contados a partir de la fecha de la recepción provisoria de la obra sin observaciones y deberá ser entregada por el Contratista a la Inspección Técnica de la Obra junto con los antecedentes que conforman el expediente de la recepción provisoria. La garantía será devuelta al Contratista una vez realizada la Recepción definitiva y liquidación final del contrato, sin perjuicio del plazo legal de responsabilidad civil del Contratista, regla tercera del Código Civil o de los plazos previstos en la normativa vigente aplicable a la materia. La garantía de Correcta Ejecución de las Obras corresponderá al 10% del monto neto contrato y sus modificaciones posteriores.
En caso de incumplimientos del contratista de las obligaciones que le impone el contrato la Municipalidad estará facultada para hacer efectiva esta garantía administrativamente, sin necesidad de requerimiento ni acción judicial o arbitral alguna y sin perjuicio de las sanciones que puedan corresponder a lo señalado en el Titulo XVIII y Titulo XXI de las Bases Administrativas Generales. Lo anterior tampoco obstara a las acciones que la Municipalidad pueda ejercer para exigir el cumplimiento forzado de lo pactado o la resolución del contrato, en ambos casos con la correspondiente indemnización de perjuicio. El incumplimiento comprende también el cumplimiento deficiente o tardío de las obligaciones del contratista
Cuando la garantía de correcta ejecución corresponda a un vale vista, no se consignará en éste la glosa señalada.
La Municipalidad de Curanilahue se reserva el derecho de solicitar, a través de la Inspección Técnica de la Obra, la certificación de autenticidad del documento de garantía por correcta ejecución de las obras contratadas, a la institución bancaria emisora.
La Inspección Técnica de la Obra, conformada por uno o más funcionarios municipales designados a través de decreto alcaldicio, para inspeccionar la ejecución de ellas, tendrá bajo su responsabilidad la obligación de velar por la vigencia de las garantías de fiel cumplimiento del contrato y de correcta ejecución de las obras, en relación con los montos y plazos de vigencia de las mismas.
La renovación o reemplazo de la garantía por fiel cumplimiento del contrato deberá ser realizada por el Contratista antes de la tramitación de la modificación del contrato respectivo.
|
Las Garantías, deben ser tomadas a nombre de la Municipalidad de Curanilahue Departamento de Salud, Rut Nº 69.160.202-8
|
|
|
|
|
|
ADJUDICACIÓN DE LAS OBRAS |
|
La unidad técnica podrá adjudicar la obra una vez que se evalúen las propuestas presentadas, seleccionando la oferta más conveniente para los intereses municipales.
|
|
|
|
|
CONTRATO |
|
Una vez adjudicada la obra el oferente adjudicado tendrá como máximo 10 días corridos a partir del día siguiente de la emisión de la Orden de Compra en el Portal, para presentar la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato y firmarlo, la no presentación de la garantía sin justificación alguna facultará a la Municipalidad a readjudicar al siguiente mejor evaluado o declarar inadmisible la propuesta sino existiera otro oferente. Además si el adjudicatario desistiera de firmar el contrato o aceptar la orden de compra o no cumpliese con las demás condiciones y requisitos establecidos en las presentes bases para la suscripción o aceptación de los referidos documentos, la Municipalidad podrá junto con dejar sin efecto la adjudicación, adjudicar la licitación al oferente que le sigue en puntaje y así sucesivamente.
Una vez firmado el contrato el contratista tendrá un plazo máximo de 05 días corridos para firmar el Acta de Entrega de Terreno si no concurriese se aplicará el Art 36 de las Bases Administrativas Generales, pero si existe algún inconveniente en terreno, no atribuible al contratista este plazo se podrá aumentar.
|
|
|
|
|
FORMA DE PAGO |
|
Se considera la cancelación de estados de pago de acuerdo al avance físico de la obra.
Se realizará de acuerdo al punto N° 5.1.4 del Manual de Procedimiento Administrativos en la Ejecución de Obras y al Título XI Art. 39 al 44 de las Bases Administrativas Generales de la presente Propuesta, a excepción del último estado de pago que se cancelará previa Recepción Provisoria y corresponderá a un 10% del monto total contratado.
Además de los documentos exigidos en el artículo 42 de las Bases Administrativas Generales, en cada Estado de Pago, deberá ir: Certificado de la Inspección del Trabajo, que certifique que no hay reclamo laboral pendiente con relación a las obras y que las cotizaciones previsionales correspondientes y el pago de remuneraciones de sus trabajadores se encuentren, como mínimo al día, en el mes anterior al de la presentación del Estado de Pago y copia de planilla de cotizaciones previsionales al día debidamente pagadas.
El contratista deberá presentar todos los documentos en original y dos copias.
Factura a nombre de Ilustre Municipalidad de Curanilahue-Departamento de Salud, calle Arturo Prat 653, Curanilahue, RUT 69.160.202-8
|
|
|
|
|
RECEPCIÓN DE LA OBRA |
|
20.1 RECEPCIÓN PROVISORIA
En todo lo concerniente al procedimiento de la Recepción Provisoria está estipulado en el punto N°5.1.7 del Manual de Procedimiento Administrativos en la Ejecución de Obras junto con lo establecido en las Bases Administrativas Generales en su Título XVI Art. 80 al 84.
20.2 RECEPCIÓN DEFINITIVA
Se procederá a la recepción Definitiva, después de 365 días de efectuada la Recepción Provisoria de la Obra, de acuerdo a lo establecido en el punto N°5.1.8 del Manual de Procedimiento Administrativos en la Ejecución de Obras junto con lo establecido en las Bases Administrativas Generales en el 85 de las B.A.G. de igual manera la Comisión de Recepción Definitiva será nominada por el Alcalde.
|
|
|
|
|
MULTAS |
|
Las sanciones se aplicarán administrativamente, sin forma de juicio y se deducirán de los estados de pago pendientes, de las garantías del contrato, o de cualquier otro valor que se le adeude al contratista y de acuerdo a lo estipulado en el Titulo XXI “SANCIONES” de las Bases Administrativas Generales y complementario a ello lo que estipule el punto N°5.1.10 del Manual de Procedimiento Administrativo para la Ejecución de Obras
|
|
|
|
|
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA |
|
El Contratista estará obligado a cumplir con lo estipulado en el Contrato y sus documentos Anexos, por lo cual, toda obra que presente falla o vicios constructivos deberá ser demolida, reparada o reconstruida por su cuenta y cargo.
El Contratista será el único responsable de la obra frente al Mandante y a terceros.
El Contratista debe contemplar en sus costos los permisos de edificación correspondientes y todo lo que conlleva obtenerlo y no deberá comenzar la obra sin estos permisos aprobados.
La faena deberá estar a cargo de un profesional del área de la construcción de acuerdo a lo establecido en el Art. 1.1.2 de la Ordenanza general de Urbanismo y Construcciones. El contratista favorecido con la adjudicación de la Propuesta, deberá presentar al momento de la firma del acta entrega a terreno los antecedentes de dicho profesional, certificado de título.
Todo daño o perjuicio de cualquier naturaleza o atribuible a fenómeno natural, que con motivo de la ejecución de las obras se ocasione a terceros, será de exclusiva responsabilidad del contratista debiendo subsanarlos a su costo.
El contratista que trabaje en vías públicas deberá colocar y mantener por su cuenta, de día y de noche, la señalización de peligro y tomar las medidas de seguridad adecuadas a la naturaleza de los trabajos, con los permisos respectivos.
Para el efecto de que la Municipalidad de Curanilahue/Departamento de Salud sea demandada por esta causa, cualquier suma, compensación o indemnización que se adeude a terceros, deberá ser solventada exclusivamente por el contratista para cuyo efecto la Municipalidad de Curanilahue/Departamento de Salud, podrá hacer efectivas todas sus garantías, pagos pendientes y retenciones que tenga, sin perjuicio de las eventuales acciones legales que correspondan.
Será responsabilidad del contratista la vigilancia y cuidado de las obras durante su ejecución y hasta el momento de la recepción final de ésta, y en consecuencia, serán de su cargo cualquier merma o deterioro que pudiere producirse en las obras en este periodo.
El Mandante no cancelará al contratista ningún gasto proveniente de daños o indemnizaciones producto de lo establecido en el párrafo anterior.
El Contratista debe cumplir con la reglamentación vigente sobre Seguridad Industrial y Prevención de riesgo Profesional (Ley N° 16.744), debiendo otorgar al personal, como mínimo zapatos de seguridad y cascos, y/o todo aquél elemento de protección que sea necesario de acuerdo a la función que desempeña el trabajador.
El pago de consumos básicos (agua, energía eléctrica y gas) durante el periodo de ejecución de las obras, será de cargo del contratista, aunque su cobro por parte de las distribuidoras se efectúe con posterioridad a la recepción de las obras.
El contratista deberá bajo su responsabilidad y costo acoger cualquier modificación o mejora que se haga a los proyectos de especialidades y que sea condición de aprobación de estos por los servicios respectivos, si correspondiese.
El contratista deberá mantener en la obra, una carpeta con todos los documentos y antecedentes del proyecto y permitir la supervisión y monitoreo del avance y cumplimiento de las obras. Lo anterior sin perjuicio de la supervisión del profesional relacionado con las especialidades cuyas observaciones solo podrán ser dirigidas a la Inspección Técnica de Obra, quien las evaluará y corregirá si procediera.
El contratista debe contemplar dentro de sus costos la instalación de un letrero de obra y su instalación serán de cargo del contratista, y sus características serán indicadas por el ITO, deberá estar instalado en un plazo no superior a 15 días corridos desde la fecha del Acta Entrega de terreno de lo contrario se cobrará multa por cada día de atraso, de acuerdo al Art 96 de las Bases Administrativas Generales.
|
|
|
|
|
CONTROLES |
|
Dicha exigencia deberá cumplirse mediante Certificados otorgados por Instituciones Oficiales de Control Técnico de calidad de materiales, elegidos por la ITO, quien será la responsable de indicar al Contratista los ensayos de materiales que deban realizarse, según Normas Chilenas, e indicará los puntos en donde se deberán tomar las muestras. Estos certificados deberán ser adjuntados a los Estados de Pago cuando corresponda.
|
|
|
|
|
CERTIFICADOS |
|
El Contratista deberá entregar al I.T.O. antes de la cancelación del último Estado de Pago, que no será inferior al 5% del monto del Contrato, lo siguiente:
Certificado de la Inspección del Trabajo que certifique que no hay reclamo laboral pendiente y que las cotizaciones previsionales del personal se encuentren al día. Este Certificado se presentará a la vez, acompañando todos los Estados de Pago para su cancelación. Para la cancelación del último Estado de Pago además deberá adjuntar fotocopias de las Planillas de Pago de cotizaciones de A.F.P. del último mes en que se trabajó en la obra.
|
|
|
|
|
CRITERIOS DE EVALAUCION |
|
CUADRO DE EVALUACIÓN
Para el análisis y evaluación de las propuestas se efectuará, en base a las siguientes pautas y criterios:
|
PARAMETRO
|
% DE CALIFICACION
|
|
OFERTA ECONOMICA
|
20
|
|
CALIDAD
|
25
|
|
PRESENCIA COMUNAL
|
10
|
|
PLAZO DE EJECUCIÓN
|
10
|
|
EXPERIENCIA
|
30
|
|
PROGRAMA DE INTEGRIDAD
|
05
|
|
TOTAL
|
100%
|
15.1.- OFERTA ECONOMICA: 20% Este criterio será evaluado según Presupuesto
NOTA: Se debe ofertar por la totalidad de las partidas e item del presupuesto tipo.
|
OFERTA ECONOMICA
|
PUNTOS
|
PONDERACION
|
|
1 er. Precio más económico
|
100
|
20
|
|
2 do. Precio más económico
|
80
|
16
|
|
3 er. Precio más económico
|
60
|
12
|
|
4 to. Precio más económico
|
40
|
8
|
|
5 to. Precio más económico
|
20
|
4
|
|
6 to. y demás Precio más económico
|
0
|
0
|
15.2.- CALIDAD: 25 %
EL O LOS OFERENTES QUE NO CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS, SERÁ CAUSAL PARA NO CONSIDERAR LA OFERTA.
|
CALIDAD
|
PUNTOS
|
PONDERACION
|
|
Cumple con todas las especificaciones técnicas descritas en el documento y adjunta carta de compromiso de la ejecución del 100% descrito en EETT y Planos del proyecto.
|
100
|
25
|
|
No cumple con todas las especificaciones técnicas descritas en el documento y no adjunta carta de compromiso de la ejecución del 100% descrito en EETT y Planos del proyecto.
|
50
|
12.5
|
15.3.- PRESENCIA COMUNAL: 10 % Se considerará la dirección asignada en la Patente Municipal
|
PRESENCIA COMUNAL
|
PUNTOS
|
PONDERACION
|
|
Presenta patente en la comuna de Curanilahue
|
100
|
10
|
|
Presenta patente en otra comuna de la provincia de Arauco
|
50
|
5
|
|
Presenta patente de otra comuna a nivel nacional
|
0
|
0
|
15.4.- PLAZO DE EJECUCIÓN EN DÍAS CORRIDOS: 10%
SE DEBE ADJUNTAR CARTA GANTT CON EL DETALLE Y PLAZOS DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, QUIEN NO ADJUNTE CARTA GANTT DETALLADA ES CAUSAL DE NO SER EVALUADO).
|
PLAZO DE EJECUCION (días corridos)
|
PUNTOS
|
PONDERACION
|
|
Adjuntar Carta Gantt con el detalle y plazos de ejecución de la obra
|
100
|
10
|
|
No Adjunta Carta Gantt con el detalle y plazos de ejecución de la obra
|
0
|
0
|
15.5.- EXPERIENCIA: 30%
ACREDITACION EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES
|
EXPERIENCIA
|
PUNTOS
|
PONDERACION
|
|
Mediante órdenes de compra en condición “Aceptadas”, en servicios públicos durante estos 5 últimos años.
|
100
|
30
|
|
Mediante órdenes de compra en condición “Aceptadas”, en servicios públicos durante estos 5 últimos años.
|
50
|
15
|
|
No presenta órdenes de compra
|
0
|
0
|
15.6.- PROGRAMA DE INTEGRIDAD: 05 %
|
PROGRAMA DE INTEGRIDAD
|
PUNTOS
|
PONDERACION
|
|
Adjunta programa de integridad y documento o listado que acredite el conocimiento de este programa por el personal de la empresa
|
100
|
05
|
|
No adjunta programa de integridad que sea conocido por su personal.
|
0
|
0
|
|
|
|
|