Licitación ID: 4377-24-LE20
CONSTRUCCIÓN POZOS PROFUNDOS SECTOR URBANOS
Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE SAN ROSENDO
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 5
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato CSV. Más información.

Descarga los datos de esta licitación en formato JSON. Más información en API Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato OCDS. Conoce el estandar en el Sitio Oficial OCDS.

Dejar un reclamo sobre esta licitación Dejar un reclamo sobre esta licitación
Productos o servicios
1
Construcción de obras civiles 1 Unidad
Cod: 72131702
El proyecto consiste en la “CONSTRUCCIÓN POZOS PROFUNDOS SECTOR URBANO, SAN ROSENDO”. El cual es detallado en las Especificaciones Técnicas adjuntas. Estos Pozos deben ser realizados en tres sectores, con carácter de Bien Nacional de Uso Público de Admin  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
CONSTRUCCIÓN POZOS PROFUNDOS SECTOR URBANOS
Estado:
Desierta (o art. 3 ó 9 Ley 19.886)
Descripción:
El proyecto consiste en la “CONSTRUCCIÓN POZOS PROFUNDOS SECTOR URBANO, SAN ROSENDO”. El cual es detallado en las Especificaciones Técnicas adjuntas. Estos Pozos deben ser realizados en tres sectores, con carácter de Bien Nacional de Uso Público de Administración Municipal, en la Comuna de San Rosendo. Las obras consideran Perforación, Entubación Ciega y Ranurada, Sello de Fondo, Filtro de Grava, Desarrollo, Sello Sanitario, Prueba de Bombeo e Informe de Perforación.
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Contrato
Se requerirá suscripción de contrato
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Licitación de contrato de obra:
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
I MUNICIPALIDAD DE SAN ROSENDO
Unidad de compra:
Ilustre Municipalidad de San Rosendo
R.U.T.:
69.151.100-6
Dirección:
Ibieta 225
Comuna:
San Rosendo
Región en que se genera la licitación:
Región del Biobío
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 03-03-2020 13:30:00
Fecha de Publicación: 21-02-2020 12:59:48
Fecha inicio de preguntas: 21-02-2020 14:00:00
Fecha final de preguntas: 25-02-2020 10:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 27-02-2020 18:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 03-03-2020 13:35:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 03-03-2020 13:35:00
Fecha de Adjudicación: 03-04-2020 18:00:00
Fecha de entrega en soporte fisico 24-02-2020
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
VISITA A TERRENO OPCIONAL 24-02-2020 11:00:00
BOLETA DE GARANTIA 03-03-2020 13:30:00
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Documentos Administrativos
1.- ver bases administrativas punto 12.1
Documentos Técnicos
1.- ver bases administrativas punto 12.2
 
Documentos Económicos
1.- ver bases administrativas punto 12.3
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
No hay información de requisitos para persona natural


Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
No hay información de requisitos para persona jurídica

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 EXPERIENCIA CON EL MUNICIPIO Sin experiencia u Oferente con Contratos sin Observaciones, Atrasos o Multas, con el Municipio. 100 Con experiencia, pero con Contratos con Observaciones, Atrasos o Multas, con el Municipio. 50 Contratos del Oferente con Termino Anticipado, Incumplimientos Graves, Cobros de Boleta de Garantía, Reclamos, Etc., con el Municipio. 0 20%
2 Cumplimiento de los requisitos Presentación completa de los requisitos formales. 100 Oferente completa los requisitos formales omitidos (Solicitados través del portal, dentro de los plazos estipulados). 50 Oferente no completa los requisitos formales omitidos (Solicitados través del portal, dentro de los plazos estipulados). Fuera de Bases 10%
3 Experiencia de los Oferentes Puntaje= (Cantidad de Documentos Validados)/(Cantidad máxima de Documentos Validados)∙100 40%
4 Precio Puntaje= (Precio mínimo ofertado)/(Precio oferta)∙100 30%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: ARCAS MUNICIPALES
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica, Cheque
Nombre de responsable de pago: MARCOS FUENTEALBA FIGUEROA
e-mail de responsable de pago: dafsanrosendo@gmail.com
Nombre de responsable de contrato: juan rocha guzman
e-mail de responsable de contrato: secplansanrosendo@gmail.com
Teléfono de responsable del contrato: 56-43-2461214-
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
    Garantías de Seriedad de Ofertas
Beneficiario: MUNICIPALIDAD
Fecha de vencimiento: 03-06-2020
Monto: 200000 Peso Chileno
Descripción: Cada Oferente deberá presentar una Garantía de Seriedad de la Oferta y Fiel Cumplimiento del Contrato, la que consistirá en una Boleta Bancaria de Garantía, Vale Vista, Depósito a la Vista, Certificado de Fianza o Póliza de Seguro, que debe ser pagadera a la vista y tener el carácter de irrevocable, por un monto de $200.000, tomada por el Oferente, a Nombre de la Ilustre Municipalidad de San Rosendo, RUT 69.151.100-6, con una vigencia igual al plazo ofertado, mas 90 días corridos a contar del día del Ingreso de esta por Oficina de Partes.
Glosa: La glosa debe indicar expresamente: “Para Garantizar la Seriedad de la Oferta y el Fiel Cumplimiento del Contrato de la Licitación Pública CONTRUCCIÓN POZOS PROFUNDOS SECTOR URBANO SAN ROSENDO”.
Forma y oportunidad de restitución: Para solicitar la devolución de las Documentos de Garantía, el interesado deberá realizar la petición escrita. El retiro de dichos documentos deberá ser en forma presencial por parte del Representante Legal o por intermedio de Poder Simple con datos de quien retira y su correspondiente Cédula de Identidad vigente.
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: MUNICIPALIDAD
Fecha de vencimiento: 03-06-2020
Monto: 200000 Peso Chileno
Descripción: Cada Oferente deberá presentar una Garantía de Seriedad de la Oferta y Fiel Cumplimiento del Contrato, la que consistirá en una Boleta Bancaria de Garantía, Vale Vista, Depósito a la Vista, Certificado de Fianza o Póliza de Seguro, que debe ser pagadera a la vista y tener el carácter de irrevocable, por un monto de $200.000, tomada por el Oferente, a Nombre de la Ilustre Municipalidad de San Rosendo, RUT 69.151.100-6, con una vigencia igual al plazo ofertado, mas 90 días corridos a contar del día del Ingreso de esta por Oficina de Partes.
Glosa: La glosa debe indicar expresamente: “Para Garantizar la Seriedad de la Oferta y el Fiel Cumplimiento del Contrato de la Licitación Pública CONTRUCCIÓN POZOS PROFUNDOS SECTOR URBANO SAN ROSENDO”.
Forma y oportunidad de restitución: Para solicitar la devolución de las Documentos de Garantía, el interesado deberá realizar la petición escrita. El retiro de dichos documentos deberá ser en forma presencial por parte del Representante Legal o por intermedio de Poder Simple con datos de quien retira y su correspondiente Cédula de Identidad vigente.
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Resolución de Empates

En caso de existir igual Puntaje en la ponderación de las ofertas, el empate se romperá seleccionando la oferta más atractiva en el siguiente orden de prioridad:

-      Oferta Económica.

-      Experiencia del Oferente.

-      Experiencia entre el Oferente y el Municipio.

-      Cumplimiento de Requisitos Formales.
Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación

Las Consultas sobre los antecedentes de esta Licitación deberán formularse en el portal Mercado Público y se recibirán hasta el día definido en el Cronograma de Licitación. No se Aceptará ni responderá ningún tipo de consulta telefónica, vía fax u otro mecanismo informal.

La Municipalidad de San Rosendo, a través del Portal dará respuesta a las consultas recibidas mediante el portal, el día definido en el Cronograma de Licitación, por lo que será responsabilidad de los oferentes su conocimiento.
Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes

En caso de que uno o más oferentes omitan algún antecedente de carácter Administrativo, podrán presentarlo en un plazo fatal de 24 horas, contados desde el requerimiento de la municipalidad, a través del portal. Lo anterior, solo si la municipalidad estima conveniente solicitar dichos antecedentes, de lo contrario se considerará Fuera de Bases.
multas
Por cada día de atraso en el cumplimiento del plazo estipulado para la ejecución de la obra, El Contratista deberá cancelar una multa equivalente a $50.000 del monto neto del contrato, incluida sus modificaciones, e que será descontado en forma administrativa del estado de pago pendiente y/o de las retenciones o garantías. Se multara con una suma equivalente a $50.000 cuando el Contratista no cumpla con instrucciones vertidas por la ITO. Se multará con una suma equivalente a $50.000 cada vez que en la obra se detecte incumplimiento de Normativa de Seguridad y/o Elementos de Seguridad y Protección Personal de los trabajadores. El Cobro de las Multas será independiente del cobro de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.
10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.