Ficha Licitación

Licitación ID: 5300-39-E226

Servicio de ingeniería obra detonante PPL Quintay

Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA

Fecha de Cierre: 29-05-2026 15:00:00

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 8

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descargar ficha

Faltan 6 días para que cierre esta licitación.

Productos o servicios

Ingeniería arquitectónica	1 Global
Cod: 81101508	1 Global
SERVICIOS DE INGENIERÍA CIVIL PARA OBRA DETONANTE Y TOPOGRAFÍA DE ÁREAS DE INTERÉS PROYECTUAL

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

Servicio de ingeniería obra detonante PPL Quintay

Estado:

Publicada

Descripción:

SERVICIOS DE INGENIERÍA CIVIL PARA OBRA DETONANTE Y TOPOGRAFÍA DE ÁREAS DE INTERÉS PROYECTUAL

Tipo de licitación:

Privada-Licitación Privada Inferior a 100 UTM (E2).

Tipo de convocatoria:

CERRADO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

Subir

2. Organismo demandante

Razón social:

I MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA

Unidad de compra:

DIPLAD

R.U.T.:

69.061.400-6

Dirección:

CONSTITUCION 111

Comuna:

Casablanca

Región en que se genera la licitación:

Región de Valparaíso

Subir

3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 29-05-2026 15:00:00

Fecha de Publicación: 22-05-2026 12:00:38

Fecha inicio de preguntas: 22-05-2026 18:00:00

Fecha final de preguntas: 26-05-2026 18:00:00

Fecha de publicación de respuestas: 27-05-2026 18:00:00

Fecha de acto de apertura técnica: 29-05-2026 15:05:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 29-05-2026 15:05:00

Fecha de Adjudicación: 03-06-2026 18:00:00

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato 05-06-2026

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

Subir

4. Antecedentes para incluir en la oferta

Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.

Documentos Administrativos

1.- anexo identificación del oferente

2.- Anexo declaración sin Deudas Vigentes con Trabajadores

3.- Declaración jurada prácticas antisindicales

Documentos Técnicos

1.- Anexo experiencia del oferente

Documentos Económicos

1.- Anexo oferta económica

Subir

5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona natural

- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad

- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica

- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa

- Certificado de Vigencia de la Sociedad

- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales

- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial

Subir

6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 Experiencia de los Oferentes	La evaluación del presente criterio se realizará de acuerdo a informes favorables emitidos por SERVIU. y/o órdenes de compra en estado de recepción conforme y/o facturas con comprobante de depósito o en estado pagada y/o contratos con empresas privadas. cuyos proyectos se encuentren aprobados (se debe adjuntar comprobante de aprobación). Todo lo anterior, del respectivo oferente. Se debe adjuntar un máximo de 15 acreditaciones de experiencia. La asignación de puntaje se realizará de acuerdo a la siguiente formula:; Para la evaluación de las acreditaciones de servicios de ingenierías/asistencias técnicas realizadas por el oferente, se aplicará la siguiente tabla: Entre 11 a 15 acreditaciones 30% Entre 7 a 10 acreditaciones 20% Entre 3 a 6 acreditaciones 10% Menos de 3 acreditaciones 0	30%
2 Plazo de Entrega	a. Corresponde a la cantidad de días corridos ofertados para realizar el servicio requerido, siendo estos informados en el formulario oferta económica y en carta GANTT (el oferente debe adjuntar carta Gantt para su oferta). Este plazo no puede ser superior a 40 días corridos de acuerdo al punto 6 de estas Bases Administrativas. Nota: si en la presentación de los documentos hubiese diferencias en plazo de ejecución, prevalecerá el informado en carta GANTT. b .Dentro del plazo ofertado se deben considerar las distintas etapas del desarrollo del servicio indicadas en el punto 6 de los términos de referencias. La Carta Gantt, debe considerar todos los ítems informados en el cronograma de las actividades indicadas en los términos de referencias. Los plazos se informarán en días corridos y deben ser coincidentes con el formulario N°4. Los días imputados corresponden al plazo ofertado de ejecución de los trabajos, sin considerar el plazo que se toma el Mandante para revisar los antecedentes entregados en cada etapa, en cuyo caso se considerarán como días no imputados, correspondientes a la revisión por parte de la unidad técnica. c. Este criterio tiene un porcentaje de un 40. Para obtener el porcentaje correspondiente se aplicará la siguiente fórmula: Pje Oi (Oe/Oi) 40 Dónde: Pje Oi : Puntaje obtenido por oferente Oe : Oferta plazo más conveniente Oi : Oferta plazo del oferente	40%
3 Precio	Se evaluará con el mayor puntaje la oferta más económica. Las ofertas serán evaluadas de acuerdo a la siguiente fórmula: Pje Oi = (Oe/Oi) * 30 Dónde:Pje Oi : Puntaje obtenido por oferente Oe : Oferta más conveniente Oi : Oferta del oferente	30%

Subir

7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Presupuesto Disponible

Fuente de financiamiento:	No hay información
Monto Total Estimado:	4800000

Justificación del monto estimado	Presupuesto disponible Programa Para Pequeñas Localidades.

Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	Sin observaciones

Tiempo del Contrato	40 Días

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica

Nombre de responsable de pago:	NOELIA ZUÑIGA REYES
e-mail de responsable de pago:	nzuniga@municipalidadcasablanca.cl

Prohibición de subcontratación:	Se permite subcontratación

Subir

8. Garantías requeridas

No hay información de Garantías

Subir

9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Cláusula de Readjudicación

Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar yo la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.

Resolución de Empates

En el evento de que una vez culminado el proceso de evaluación de ofertas, hubiese dos o más proponentes que hayan obtenido el mismo puntaje máximo, quedando más de uno en condiciones de resultar adjudicados, se optará por aquella oferta que cuente con un mayor puntaje en el criterio PLAZO.
En caso de mantenerse el empate, se seleccionará aquella oferta que cuente con un mayor puntaje en el criterio EXPERIENCIA DEL OFERENTE.
De persistir el empate, se seleccionará a la oferta que presente un mayor puntaje en el criterio Precio.
Finalmente, si aún persiste el empate, se seleccionará a la propuesta que ingresó primero en www.mercadopublico.cl

Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación

Los oferentes podrán hacer consultas sobre la adjudicación a la entidad licitante, dentro del plazo fatal de 1 días Hábiles, contados desde la publicación de la resolución de adjudicación en el sistema www.mercadopublico.cl, a través de la siguiente casilla electrónica mercadopublico.cl

Subir

10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.

Subir