|
CONSULTAS Y ACLARACIONES |
|
Las consultas referentes a las Bases Técnicas y Administrativas deberán ser realizadas
sólo por la modalidad FORO del portal de compras del Estado, durante las fechas
indicadas en el Calendario de esta licitación (punto 3). Las respuestas a dichas
preguntas se publicarán a través de la mencionada modalidad FORO de esta licitación
en el mencionado portal de compras.
Las aclaraciones respecto de las ofertas de los proveedores, se realizaran por la
modalidad de Foro Inverso del portal de ChileCompra. Las respuestas que deban
hacer los oferentes a las aclaraciones solicitadas, las deberán hacer por la ya
mencionada modalidad de Foro Inverso.
|
|
|
|
TÉRMINO ANTICIPADO DE LOS SERVICIOS |
|
La Corporación queda facultada para declarar administrativamente el término
anticipado del servicio, sin derecho a indemnización alguna para el adjudicatario, si
concurre alguna de las causales que se señalan:
a) Si el Contratista fuere declarado en quiebra o manifiesta insolvencia financiera a
menos que se mejoren las cauciones entregadas.
b) Si se disolviese la empresa Contratista.
c) Si se produjese cualquier incumplimiento grave de las obligaciones del Contratista.
d) Cuando CONAF, de común acuerdo con el Contratista resuelvan poner término al
Contrato.
e) Si el representante legal del adjudicado es sometido(a) a proceso por algún delito que
merezca pena aflictiva.
f) Fallecimiento del representante legal de Contratista, que implique el término del giro
de la sociedad o persona.
g) Si el Contratista no comenzare a prestar los servicios dentro de los 5 días después de
haber suscrito el contrato.
h) Si en la evaluación hecha a los 12 meses, según Anexo N° 2 Ficha Evaluación del
Contrato, el proveedor obtiene un puntaje menor a 25 puntos.
i) Por la aplicación de más de dos multas señaladas en el número 2) del punto 9.14.
|
|
|
|
|
VIGENCIA DE LOS PRECIOS OFERTADOS |
|
El precio de los servicios ofrecidos se mantendrá vigente por toda la duración del
Contrato. Los precios podrán ser reajustados por parte del Adjudicatario, sólo en la
medida de la variación que experimente el IPC, en el periodo correspondiente.
Para reajustar los valores, el Adjudicatario deberá solicitar a través de su
administración, como Proveedor Adjudicado, la modificación de los precios de aquellos
servicios que se variarán, con una anticipación de 30 (treinta) días hábiles a la fecha
del cumplimiento de un año del contrato. En este caso, la Corporación realizará un
análisis de los precios propuestos, pudiendo aceptar, rechazar o acordar
modificaciones con el Adjudicatario, en un plazo de 10 días hábiles contados desde la
recepción de la solicitud, teniendo siempre presente el compromiso de mejor precio.
El silencio de la Corporación se entenderá como aceptación de los precios propuestos.
De ser rechazada la solicitud por la Corporación, el Adjudicatario podrá mantener el
Listado Vigente de precios, o bien podrá solicitar por escrito el término del Convenio
de suministro, en la forma establecida en la cláusula “Termino Anticipado del
Contrato”.
|
|
|
|
|
MULTAS |
|
Se establecerán las siguientes multas:
1) Para el caso de atraso en la entrega de los servicios solicitados se establecerá una
multa del 3% del total del trabajo realizado por cada día de atraso, de acuerdo al
plazo de entrega señalado por el proveedor adjudicado al momento de encargarle un
trabajo.
2) Por la no aceptación de un trabajo se establecerá una multa de 1 UF, la que se
descontara de la siguiente factura que entregue el proveedor.
|
|
|
|
|
VIGENCIA DE LA OFERTA |
|
La oferta presentada deberá tener validez por los siguientes 30 días corridos a contar
de la fecha indicada como plazo máximo de recepción de ofertas.
|
|
|
|
|
MODIFICACIONES DE LAS BASES |
|
La Corporación podrá modificar las Bases de esta licitación pública hasta antes de la
fecha de cierre de la misma, de acuerdo a las consultas realizadas a través de la
Plataforma de Compras, otorgando un plazo prudencial para que los proveedores
elaboren buenas ofertas.
|
|
|
|
|
DOCUMENTOS QUE REGULAN LA OFERTA |
|
Esta licitación y los servicios que de ésta se desprendan se realizarán y regirán por los
siguientes documentos:
Las Bases Administrativas y Técnicas, las especificaciones y los anexos que se incluyan
en este proceso de licitación.
Las consultas, respuestas y aclaraciones, derivado del procedimiento establecido en
las Bases.
La oferta técnica y la oferta económica del(los) oferente(s) adjudicado(s).
Las modificaciones efectuadas a las Bases Técnicas y Administrativas, si las hubiere.
Otros antecedentes documentados que solicite o proporcione la Corporación.
|
|
|
|
|
PRORROGA FECHA RECEPCION DE LAS OFERTAS |
|
La fecha de cierre de recepción de ofertas podrá ser prorrogada en tres días hábiles
más, lo que se indicará oportunamente en el portal www.mercadopúblico.cl, en caso
que a dicha fecha no se hayan recibido ofertas. Por el mismo plazo de tiempo serán
ampliadas cada una las fechas de todas las etapas de esta licitación pública.
|
|
|
|
|
REQUISITOS PARA LOS OFERENTES EN CHILEPROVEEDORES |
|
Para aquellos proveedores que estén inscritos en el registro de ChileProveedores, no
es necesario adjuntar los documentos que se encuentren disponibles en dicho registro,
tanto para personas naturales como jurídicas.
|
|
|
|
|
APERTURA ELECTRÓNICA DE LAS OFERTAS |
|
La apertura electrónica de las ofertas económicas y técnicas se realizará directamente en
el portal de compras del Estado y será efectuada por:
Jefe Departamento Administración y Finanzas Regional.
Jefe Sección Administración Regional.
Jefe Unidad Jurídica, quien actuara como ministro de fe, velando por la legalidad del
proceso.
O quienes los subroguen.
La apertura considerará la verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos de
participación; esto es, el chequeo de la recepción de todos los antecedentes
requeridos.
|
|
|
|