Licitación ID: 3898-4-LE25
INSTALACION LUMINARIAS PEATONALES SECTOR ESPOLON
Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 35
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato CSV. Más información.

Descarga los datos de esta licitación en formato JSON. Más información en API Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato OCDS. Conoce el estandar en el Sitio Oficial OCDS.

Dejar un reclamo sobre esta licitación Dejar un reclamo sobre esta licitación
Productos o servicios
1
Alumbrado público 1 Unidad
Cod: 39111603
SE REQUIERE LA INSTALACIÓN Y MONTAJE DE LUMINARIAS FOTOVOLTAICA EN 2 PUNTOS DE EMBARCACIÓN Y ACCESO AL SECTOR ESPOLON, PUERTO CALERON Y PUERTO POLETTO EN LA COMUNA DE FUTALEUFU. ESPECIFICACIONES TECNICAS EN DOCUMENTO ADJUNTO  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
INSTALACION LUMINARIAS PEATONALES SECTOR ESPOLON
Estado:
Revocada
Descripción:
INSTALACION DE LUMINARIAS FOTOVOLTAICAS EN 2 PUNTOS DE EMBARCACIÓN Y ACCESO AL SECTOR ESPOLON, PUERTO CALDERON Y PUERTO POLETTO, COMUNA DE FUTALEUFU. EN DICHOS PUNTOS ACCEDEN POBLADORES Y VISITANTES EN BARCAZA HACIA EL INTERIOR DEL SECTOR.
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Contrato
Se requerirá suscripción de contrato
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Licitación de contrato de obra:
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
Unidad de compra:
Secplan
R.U.T.:
69.231.200-7
Dirección:
Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu
Comuna:
Futaleufú
Región en que se genera la licitación:
Región de los Lagos
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 01-10-2025 16:00:00
Fecha de Publicación: 08-09-2025 14:47:00
Fecha inicio de preguntas: 08-09-2025 15:01:00
Fecha final de preguntas: 24-09-2025 17:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 26-09-2025 16:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 03-10-2025 10:00:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 03-10-2025 10:00:00
Fecha de Adjudicación: 03-10-2025 17:00:00
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
VISITA TERRENO PREVIA REUNION OFICINA SECPLAN 25-09-2025 8:00:00
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- ADMINISTRATIVOS
Documentos Técnicos
1.- TECNICOS
 
Documentos Económicos
1.- ECONOMICO
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Cumplimiento de los requisitos 10%: cumple con el 100% de los requerimientos de acuerdo con las bases. 5%: No cumple con el 100% de los requerimientos de acuerdo con las bases y son adjuntados en una segunda instancia por solicitud de la comisión en FORO. Queda fuera de bases: no adjunta antecedentes de acuerdo con requerimientos de bases o una parte de ella. 10%
2 Plazo de Entrega (Plazo mínimo ofertado x 25) / Plazo ofertado 25%
3 Precio ( Precio mínimo ofertado x 25) /Precio Oferta 25%
4 Experiencia de los Oferentes 0 mts2: 0% 1-500 mts2: 5% 501-1000 mts2: 10% 1001-2000 mts2: 15% 2001 y más mts2: 25% 25%
5 CAPACIDAD ECONOMICA MAYOR O IGUAL al 20% del valor ofertado = 15% MENOR AL 20% DEL VALOR OFERTADO = 5% 15%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: FNDR DEL GOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS
Contrato con Renovación: NO
Observaciones .
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica, Cheque
Nombre de responsable de pago: GOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS
e-mail de responsable de pago: mhernandez@futaleufu.cl
Nombre de responsable de contrato: PAUL STEEL BOUZA
e-mail de responsable de contrato: paul.steel@futaleufu.cl
Teléfono de responsable del contrato: 56-65-2721820-
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
Fecha de vencimiento: 23-11-2026
Monto: 5 %
Descripción: El instrumento de caución por correcta ejecución de las obras tendrá un plazo de validez de 12 meses contados desde la fecha del acta de recepción provisoria sin observaciones de la obra, transcurrido este plazo y previa verificación por la Unidad Técnica del buen estado de conservación de las obras, la garantía le será devuelta al Contratista a su solicitud, sin perjuicio del plazo de responsabilidad del Contratista por 5 años, a que se refiere el Código Civil, artículo 2.003, inciso 3. El Contratista siempre deberá mantener vigente el documento de garantía legalmente aceptado y válido, pagadera a la vista, fiel cumplimiento del contrato y correcta ejecución de las obras, hasta que se cumplan las condiciones establecidas en las Bases Administrativas para que se proceda a su devolución. Si el Contratista no cumple oportunamente con esta disposición, se le aplicará una multa equivalente al 0,3% del monto bruto del contrato (IVA incluido), por cada día de atraso. Dicha multa será descontada en el siguiente estado de pago. Si tal situación persistiese por un período superior a 15 días corridos, contados desde le fecha en que contractualmente debían ser renovadas, el mandante estará facultado para liquidar anticipadamente el contrato de ejecución de obras por causas imputables al Contratista.
Glosa: “Para garantizar el fiel cumplimiento del contrato y correcta ejecución de las obras proyecto: “INSTALACION LUMINARIAS PEATONALES SECTOR PUERTO CALDERON - PUERTO POLETTO”
Forma y oportunidad de restitución: SEGUN LO INDICADO EN BASES
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Cláusula de Readjudicación
Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.
Resolución de Empates
En la eventualidad de registrarse empate en el puntaje obtenido por dos o más proponentes, se resolverá la prelación de las ofertas sobre la base de las siguientes consideraciones complementarias, ordenadas de modo que la anterior prevalezca sobre la siguiente y sólo se considerará esta última en el caso en que la primera no resuelva o mantenga el empate: 1 Mejor Oferta Económica 2 Menor Plazo de ejecución de la Obra 3 Mayor experiencia 4 Mejor Cumplimiento de los Requisitos Formales de Presentación Para la evaluación de la Propuesta se considerará la documentación e información entregada por los oferentes de acuerdo con lo solicitado en las presentes Bases, así como los demás documentos de la Licitación.
Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación
Concluido el proceso de apertura y de evaluación de criterios de la propuesta, la Unidad Técnica constatará que cada oferta obedezca a los requisitos especificados en los antecedentes de licitación, así como con las normas, reglamentos y ordenanzas vigentes que correspondan. Cualquier incumplimiento al respecto por parte del oferente implicará el rechazo inmediato de la respectiva oferta. Se establece que el adjudicado deberá tener como mínimo un 75% en la ponderación final para proceder al procedimiento de Adjudicación, caso contrario se declarará Desierta la presente Licitación por no cumplir con las exigencias mínimas. 25.1 Evaluación de Criterios Cuando las ofertas hayan sido aceptadas a través del portal Mercado Público, previo al término del acto de Apertura, de aquellos oferentes que cumplan con todas las exigencias, la comisión evaluadora procederá a evaluar en detalle las ofertas según lo exigido en las Bases Administrativas – Evaluación de Criterios en donde aplicará todas las fórmulas y cálculos que las bases soliciten y que, como resultado final, dará al oferente que mayor puntaje haya obtenido. Deberá la comisión evaluadora, dejar establecido al final de la evaluación de criterios, la ponderación y resultado final de todos los oferentes evaluados con sus puntajes finales. 25.2 Acta de Proposición Una vez concluida la fase de evaluación de criterios y el Acta se encuentre firmado por todos los integrantes de la comisión evaluadora, se deberá redactar un acta dirigida al Sr. Alcalde, cuya proposición será el resultado final que se haya obtenido en la evaluación de criterios. Se indicará una terna con los oferentes que hayan obtenido los 3 mejores puntajes, indicando los montos ofertados, plazos y ponderación final. Posteriormente, la comisión deberá proponer el oferente que haya obtenido la mayor ponderación para adjudicación. Firmada por la comisión evaluadora, el Acta de Proposición se entregará al Sr. Alcalde para la aprobación y firma de esta. Posteriormente a través de un Decreto Exento, se redactará la respectiva adjudicación de la presente licitación. Para finalizar el proceso, se comunicará por escrito esta decisión al oferente favorecido con la Licitación y proceder a las firmas del contrato.
Acreditación de cumplimiento de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social
El Contratista queda especialmente sujeto a las disposiciones contenidas en el Código del Trabajo y las leyes que regulan las relaciones con sus trabajadores. Será de cargo del Contratista suministrar los elementos de protección personal (EPP) a los trabajadores, conforme lo dispuesto en el artículo 68° de la Ley N° 16.744 y el Decreto Supremo N° 594, sobre Condiciones Sanitarias Ambientales Básicas en Lugares de Trabajo. El Contratista será el único responsable por accidentes que puedan ocurrir en la obra, o en acciones que se realicen para esta finalidad. El Contratista deberá entregar previo a la iniciación de ejecución de obras, una carpeta que contenta la póliza de un seguro de accidentes para cada uno de los trabajadores y/o terceros que puedan verse afectados por la ejecución de las obras.
VISITA TECNICA
LA VISITA TECNICA CONSTA DE 2 ETAPAS:

1.- Reunión el 25 de sept de 2025 a las 8.00 + 0:00 en las oficinas de SECPLAN en dependencias de la Municipalidad.
 2.- A continuación cada oferente deberá desplazarse por sus propios medios a Puerto Caldearon para tomar la barcaza a Puerto Poletto. Se regresará inmediatamente en la barcaza que regresa devuelta
10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.