Ficha Licitación

Licitación ID: 3785-12-LQ20

“CONSERVACIÓN LICEO DOMINGO ORTIZ DE ROZAS, COMUNA DE COELEMU”

Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE COELEMU

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 9

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descargar ficha

Productos o servicios

Construcción de obras civiles	1 Unidad
Cod: 72131702	1 Unidad
SERVICIO SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS ADJUNTAS A LA LICITACION

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

“CONSERVACIÓN LICEO DOMINGO ORTIZ DE ROZAS, COMUNA DE COELEMU”

Estado:

Adjudicada

Descripción:

“CONSERVACIÓN LICEO DOMINGO ORTIZ DE ROZAS, COMUNA DE COELEMU”

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM (LQ)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

Subir

2. Organismo demandante

Razón social:

I MUNICIPALIDAD DE COELEMU

Unidad de compra:

Depto. De Educacion

R.U.T.:

69.150.200-7

Dirección:

Julio Lamas 653

Comuna:

Coelemu

Región en que se genera la licitación:

Región del Ñuble

Subir

3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 19-03-2020 10:56:00

Fecha de Publicación: 06-03-2020 12:59:00

Fecha inicio de preguntas: 06-03-2020 16:47:00

Fecha final de preguntas: 12-03-2020 9:47:00

Fecha de publicación de respuestas: 13-03-2020 16:47:00

Fecha de acto de apertura técnica: 19-03-2020 10:57:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 19-03-2020 10:57:00

Fecha de Adjudicación: 16-04-2020 13:53:57

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato No hay información

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

VISITA A TERRENO OBLIGATORIA 10-03-2020 10:00:00

Subir

4. Antecedentes para incluir en la oferta

Documentos Administrativos

1.- Anexo N° 1 Identificación del Oferente Anexo N°2 Declaración Jurada Simple Prácticas Antisindicales Anexo N°3 Declaración Jurada Simple Aceptación de Bases Anexo N°4 Experiencia del oferente debidamente certificados, no las ordenes de compra. Anexo N° 5 Oferta Económica y plazo de entrega Anexo N° 6 Carta compromiso de contratación de mano de obra -certificado comercial actualizado Certificado de capital actualizado.

No hay información de Antecedentes Técnicos

Documentos Económicos

1.- -Anexo N°7 “Presupuesto Detallado” Los valores que debe ingresar al portal deben ser netos (sin impuesto). Anexo N° 8 “Análisis por precio unitario” Los Anexos mencionados deben ser enviados a través del Sistema www.mercadopublico.cl, y no por otro medio.

Subir

5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Subir

6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 CONTRATACION MANO DE OBRA LOCAL	c) CONTRATACION MANO DE OBRA LOCAL (10%) Se evaluara la contratación de mano de obra local. Este criterio se evaluará aplicando una tabla de puntaje según cantidad de cartas compromisos presentadas en el proceso de Licitación para la contratación de mano de obra. Los compromisos se presentarán según los formatos adjuntos en el Anexo N°6 para compromiso de contratación de mano de obra. La comunidad local corresponderá a Coelemu, Los puntajes serán los siguientes: CRITERIO PUNTAJE Más de 5 cartas compromiso 100 puntos Entre 3 y 5 cartas compromiso 50 puntos Menos de 3 cartas compromiso 20 puntos 0 cartas compromiso 0 puntos Las cartas compromiso firmadas y subidas correctamente de acuerdo al ANEXO N°6 serán verificados por el Departamento de Educación, con las personas firmantes, será una obligación esencial para la ejecución de la obra, y debe ser en las condiciones informadas en las Cartas Compromisos, salvo que la contraparte se desista voluntariamente de la prestación del	10%
2 OFERTA ECONOMICA (20%)	Se evaluará en base al cálculo del precio mínimo ofertado, siendo la fórmula de cálculo la siguiente: PUNTAJE = ((Precio Mínimo Ofertado)/(Precio Oferta)) * 100	20%
3 PLAZO DE ENTREGA DEL SERVICIO	b) PLAZO DE ENTREGA DEL SERVICIO (35%) PUNTAJE= (((plazo Mínimo Ofertado)/(Plazo Oferta))100)0,35)	35%
4 EXPERIENCIA DE LA EMPRESA Y PROFESIONAL	. Experiencia de la empresa (60%): Para la evaluación de este criterio la empresa proponente deberá presentar todos los antecedentes de acreditación detallando las obras que acreditaran la experiencia en obras similares. Detallar a lo menos con el nombre de la obra, monto, metros cuadrados construidos y el nombre del acreditado, según el ANEXO N°4. Esta debe ser acreditada por quienes encomendaron la ejecución de la obra. El anexo N°4 deberá ser acompañado de los siguientes certificados: a. Certificados emitidos por Instituciones Públicas que actúan como mandante de una obra. b. Certificados emitidos por Instituciones Privadas que actúan como mandante de una obra, debiendo ser distintas al Oferente, y se evaluara de acuerdo a la siguiente tabla: Cantidad de obras similares Puntaje Más de 5 proyectos ejecutados 60 puntos Entre 3 y 5 proyectos ejecutados 30 puntos Entre 1 y 2 proyectos ejecutados 10 puntos No informa o no indica 0 puntos d.2. Experiencia Profesional Resident	35%

Subir

7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Presupuesto Disponible

Fuente de financiamiento:	No hay información
Monto Total Estimado:	162446295


Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	Sin observaciones

Tiempo del Contrato	12 Meses

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Cheque

Nombre de responsable de pago:	RODRIGO ARAVENA BELTRAN
e-mail de responsable de pago:	raravena@municoelemu.cl

Nombre de responsable de contrato:	RODRIGO ARAVENA BELTRAN
e-mail de responsable de contrato:	raravena@municoelemu.cl
Teléfono de responsable del contrato:	56-42-2204976-

Prohibición de subcontratación:	Se permite subcontratación

Subir

8. Garantías requeridas

Garantías de Seriedad de Ofertas

Beneficiario:	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COELEMU, DEPTO. EDUCACION
Fecha de vencimiento:	20-04-2020
Monto:	500000 Peso Chileno

Descripción:	No hay información

Glosa:	Para garantizar la Seriedad de la Oferta de la Licitación“CONSERVACIÓN LICEO DOMINGO ORTIZ DE ROZAS, COMUNA DE COELEMU”

Forma y oportunidad de restitución:	por correo electronico a finanzas.

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

Beneficiario:	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COELEMU, DEPTO. EDUCACION
Fecha de vencimiento:	01-12-2020
Monto:	10 %

Descripción:	No hay información

Glosa:	La garantía debe indicar que es para garantizar el “Fiel Cumplimiento del Contrato “CONSERVACIÓN LICEO DOMINGO ORTIZ DE ROZAS, COMUNA DE COELEMU”

Forma y oportunidad de restitución:	SOLICITAR POR CORREO ELECTRONICO O CARTA ENVIADA AL DAEM

Subir

9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

PLAZO DE VIGENCIA DE LAS PROPUESTAS

Las ofertas mantendrán su vigencia por un plazo de 60 días hábiles contados desde la fecha de cierre de presentación de las propuestas. Si dentro del plazo antes referido no se pudiera efectuar la adjudicación, la municipalidad de Coelemu, podrá solicitar a los proponentes, antes de la fecha de su expiración, una prórroga de la validez de las mismas por igual período. Si alguno de ellos no lo hiciere, dicha oferta se entenderá desistida. El Oferente tendrá un plazo de 48 horas desde el requerimiento por el portal, para responder si acepta la solicitud de prórroga de la validez de su oferta, sino lo hiciere en dicho plazo, se entenderá por no aceptada la solicitud, manteniéndose el plazo de vigencia original.

PARTICIPANTES

Podrán participar todas las Personas Naturales o Jurídicas que se encuentren inscritas en el Sistema de Compras y Contratación Pública, Chile Compra, en adelante portal Mercado Público o www.mercadopublico.cl, que no registren alguna de las inhabilidades establecidas en los incisos 1° y 6° del Artículo 4° de la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, de tal manera, y en conformidad a lo dispuesto en dicha norma, quedarán excluidas las personas naturales y jurídicas que al momento de la presentación de la oferta, hayan sido condenados por prácticas anti sindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, o por los delitos concursales establecidos en los Artículos 463 y siguiente del Código Penal,dentro de los dos últimos años anteriores a la fecha de presentación de las ofertas, y tampoco el proponente podrá ser o tener entre sus socios, a personas vinculadas a los órganos de la Administración del Estado en los términos señalados en el inciso 6° del mismo artículo.

Requisitos que Deben cumplir para poder Ofertar:

 1.1 El vehículo debe estar inscrito o en proceso de inscripción en el Registro Nacional de Servicios de Transporte Remunerado de Escolares. 1.2 Ser transportista con iniciación de actividades en el rubro y que posean vehículo escolar, que cumpla con toda la normativa vigente y exigida por el Ministerio de Transporte y con revisión técnica al día. 1.3 Deben encontrarse inscritos en el Chile Compra. 1.4 El o los conductores deberán contar con licencia tipo A3. 1.5 Certificado de Antecedentes sin

VERIFICACION DE LA CORRECTA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.

La Comisión Evaluadora, en primer lugar, verificará respecto de cada propuesta que haya sido presentada siguiendo las indicaciones entregadas en las bases y que no exista ninguna deficiencia en ella que pueda alterar los principios de igualdad entre los oferentes y de estricta sujeción a las bases, contenidas en los artículos 6 y 10 de la Ley de Compras Públicas. De acuerdo a lo anterior, se considerará fuera de bases a la(s) propuesta(s) respecto de la(s) cual(es) se presente una o más de las siguientes situaciones: a) La no presentación oportuna de la garantía de seriedad de la oferta. b) Falta de uno o algunos de los Anexos Nº 6 Y 7 c) Inobservancia de las indicaciones especificas entregadas para la presentación de las propuestas. Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión Evaluadora podrá solicitar a los oferentes, a través del portal Mercado Público, que salven errores u omisiones formales, quienes deberán responder dentro de 48 horas de formulada la solicitud, siempre y cuando las rectificaciones de dichos errores u omisiones no les confieran a éstos una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes. También se podrá solicitar antecedentes de los vehículos y conductores que se hayan omitido subir al portal. El plazo fatal para la corrección de estas omisiones será de 48 horas, contado desde el requerimiento formulado por el portal Mercado Público. Asimismo, la Comisión Evaluadora podrá solicitar a los oferentes la presentación de antecedentes que permitan corroborar la exactitud y veracidad de la información contenida en alguno de los documentos que componen las propuestas. Dicha solicitud deberá ser fundada y atendida por el respectivo proponente dentro de 48 horas de formulada por el Portal Mercado Público. En el caso de no responder en los tiempos indicados, la o las ofertas no serán evaluadas, quedando por tanto fuera de bases. Se deja establecido que a los oferentes que no den cumplimiento de los requisitos formales de presentación de la oferta, tendrán un menor porcentaje en la evaluación del criterio correspondiente.

LOS DEMAS REQUERIMIENTOS

TODOS LOS REQUERIMIENTOS PARA OFERTAR SE ENCUENTRAN DESCRITOS EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES ADJUNTA A ESTA LICITACION EN LOS ANEXOS

Subir

10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.

Subir