Licitación ID: 3898-5-LE25
INSTALACION LUMINARIAS PEATONALES SECTOR ESPOLON
Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 35
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato CSV. Más información.

Descarga los datos de esta licitación en formato JSON. Más información en API Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato OCDS. Conoce el estandar en el Sitio Oficial OCDS.

Dejar un reclamo sobre esta licitación Dejar un reclamo sobre esta licitación
Productos o servicios
1
Alumbrado público 1 Unidad
Cod: 39111603
SE REQUIERE LA INSTALACION DE 4 LUMINARIAS PEATONALES FOTOVOLTAICAS EN PUERTO CALDERON Y 4 LUMINARIAS PEATONALES FOTOVOLTAICAS EN PUERTO POLETTO  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
INSTALACION LUMINARIAS PEATONALES SECTOR ESPOLON
Estado:
Desierta (o art. 3 ó 9 Ley 19.886)
Descripción:
SE REQUIERE LA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS FOTOVOLTAICAS EN LOS DOS PUNTOS DE EMBARCACIÓN Y ACCESO AL SECTOR EL ESPOLON, PÚERTO CALDERON Y PUERTO POLETTO, COMUNA DE FUTALEUFU. LOS PUNTOS DE INSTALACION DE LUMINARIAS DE AMBOS PUERTOS, DONDE ACTUALMENTE NO EXISTE ILUMINACIÓN. DE ESTA MANER SE BUSCA GENERAR UNA MAYOR PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD EN LA POBLACION Y MEJORAR LOS ACCESOS.
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Contrato
Se requerirá suscripción de contrato
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
Unidad de compra:
Secplan
R.U.T.:
69.231.200-7
Dirección:
Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu
Comuna:
Futaleufú
Región en que se genera la licitación:
Región de los Lagos
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 20-10-2025 15:00:00
Fecha de Publicación: 03-10-2025 12:10:19
Fecha inicio de preguntas: 03-10-2025 17:01:00
Fecha final de preguntas: 10-10-2025 17:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 16-10-2025 10:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 20-10-2025 15:01:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 20-10-2025 15:01:00
Fecha de Adjudicación: 24-10-2025 16:00:00
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- ADMINISTRATIVOS
Documentos Técnicos
1.- TECNICOS
 
Documentos Económicos
1.- ECONOMICO
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Plazo de Entrega (Plazo mínimo ofertado x 5)/ Plazo ofertado 5%
2 Comportamiento contractual anterior Se evalúa el comportamiento intachable en obras del municipio los últimos 5 años COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL ANTERIOR PUNTAJE No ha sido sancionado o multado 5 Ha sido sancionado o multado 0 5%
3 PRECIO (Valor mínimo ofertado x 85)/Valor ofertado 85%
4 Programa de Integridad y etica empresarial Se le otorgará un puntaje de 100 puntos a el o los oferentes que presenten el programa de Integridad y Etica Empresarial y el Anexo N° 6, suscrito por el representante legal de la empresa, indicando que su personal conoce y aplica dicho instrumento. En el caso de UTP, este anexo N°6 debe ser suscrito por el apoderado de la UTP y debe refiriese a todos los integrantes de la UTP, en los mismos términos según se indica en el párrafo anterior. Si él o los oferentes no acompañen el referido Programa y/o Anexo N° 6, o lo presenta indicando que no existe un Programa de Integridad y Ética Empresarial en la empresa, o no adjunta el medio de verificación requerido en bases se evaluará con puntaje cero. Cumplimiento Puntaje Cumple 5 No cumple 0 5%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: SUBSECRETARIA DE PREVENCION DEL DELITO
Contrato con Renovación: NO
Observaciones .
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica, Cheque
Nombre de responsable de pago: MABEL HERNANDEZ
e-mail de responsable de pago: mhernandez@futaleufu.cl
Nombre de responsable de contrato: PAUL STEEL BOUZA
e-mail de responsable de contrato: paul.steel@futaleufu.cl
Teléfono de responsable del contrato: 56-65-2721820-
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
Fecha de vencimiento: 10-12-2026
Monto: 5 %
Descripción: A la firma del contrato el Contratista garantizará el fiel cumplimiento de éste, mediante Boleta Bancaria, Certificado de Fianza o Póliza de Seguro de Garantía, pagadero a la vista, con carácter irrevocable, que asegure el cobro de manera rápida y efectiva. En el caso de otorgarse de manera electrónica deberá ajustarse a la ley N°19.799, sobre documentos electrónicos, firmas electrónicas y servicios de certificados de dicha firma. Deberá ser extendida a favor de la Ilustre Municipalidad de Futaleufú, Rut 69.231.200-7, por un monto cuyo valor será el 5% del valor contratado. La validez de plazo no puede ser menor a 12 meses contados desde la fecha de término del contrato.
Glosa: Para garantizar el fiel cumplimiento del contrato y correcta ejecución de las obras proyecto: “INSTALACION LUMINARIAS PEATONALES SECTOR PUERTO CALDERON - PUERTO POLETTO
Forma y oportunidad de restitución: El instrumento de caución por correcta ejecución de las obras tendrá un plazo de validez de 12 meses contados desde la fecha del acta de recepción provisoria sin observaciones de la obra, transcurrido este plazo y previa verificación por la Unidad Técnica del buen estado de conservación de las obras, la garantía le será devuelta al Contratista a su solicitud, sin perjuicio del plazo de responsabilidad del Contratista por 5 años, a que se refiere el Código Civil, artículo 2.003, inciso 3. El Contratista siempre deberá mantener vigente el documento de garantía legalmente aceptado y válido, pagadera a la vista, fiel cumplimiento del contrato y correcta ejecución de las obras, hasta que se cumplan las condiciones establecidas en las Bases Administrativas para que se proceda a su devolución. Si el Contratista no cumple oportunamente con esta disposición, se le aplicará una multa equivalente al 0,3% del monto bruto del contrato (IVA incluido), por cada día de atraso. Dicha multa será descontada en el siguiente estado de pago. Si tal situación persistiese por un período superior a 15 días corridos, contados desde le fecha en que contractualmente debían ser renovadas, el mandante estará facultado para liquidar anticipadamente el contrato de ejecución de obras por causas imputables al Contratista.
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Cláusula de Readjudicación
Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.
Resolución de Empates
E

En la eventualidad de registrarse empate en el puntaje obtenido por dos o más proponentes, se resolverá la prelación de las ofertas sobre la base de las siguientes consideraciones complementarias, ordenadas de modo que la anterior prevalezca sobre la siguiente y sólo se considerará esta última en el caso en que la primera no resuelva o mantenga el empate:

1  Mejor Oferta Económica

2  Menor Plazo de ejecución de la Obra

3  Mayor experiencia

Para la evaluación de la Propuesta se considerará la documentación e información entregada por los oferentes de acuerdo con lo solicitado en las presentes Bases, así como los demás documentos de la Licitación.
10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.