Licitación ID: 2817-134-LE24
MEJORAMIENTO 2DO.PISO OFICINA DOMPISOS Y VENTANAS
Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 35
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato CSV. Más información.

Descarga los datos de esta licitación en formato JSON. Más información en API Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato OCDS. Conoce el estandar en el Sitio Oficial OCDS.

Dejar un reclamo sobre esta licitación Dejar un reclamo sobre esta licitación
Productos o servicios
1
Instalación o reparación de paredes 1 Unidad
Cod: 72101607
MEJORAMIENTO 2DO. PISO OFICINA DOM (PISOS Y VENTANAS), MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, (DETALLE EN BASES ADMINISTRATIVAS Y ESPECIFICACIONE TECNICAS ADJUNTAS)  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
MEJORAMIENTO 2DO.PISO OFICINA DOMPISOS Y VENTANAS
Estado:
Desierta (o art. 3 ó 9 Ley 19.886)
Descripción:
“MEJORAMIENTO 2DO. PISO OFICINA DOM PISOS Y VENTANAS MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO”.Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N°3615 de fecha 06 de agosto de 2024, a la cuenta: 215-22-06-001-000-000 “MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES” Área de Gestión: Gestión Interna 1, Centro de Costo: D.O.M. 16, del Presupuesto Municipal Vigente año 2024.
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Contrato
Se requerirá suscripción de contrato
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO
Unidad de compra:
I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO
R.U.T.:
69.090.100-5
Dirección:
Carampangue 865
Comuna:
San Fernando
Región en que se genera la licitación:
Región del Libertador General Bernardo O´Higgins
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 21-10-2024 15:00:00
Fecha de Publicación: 08-10-2024 12:36:00
Fecha inicio de preguntas: 08-10-2024 15:00:00
Fecha final de preguntas: 16-10-2024 15:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 21-10-2024 8:45:00
Fecha de acto de apertura técnica: 21-10-2024 15:01:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 21-10-2024 15:01:00
Fecha de Adjudicación: 18-11-2024 16:59:58
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
VISITA A TERRENO DE CARACTER OBLIGATORIA, DIA 14/10/2024 HASTA LAS 12.00 hrs, LUGAR DEPTO. SECPLAN, UNIDAD DE ADQUISICIONES, CARAMPANGUE 865, MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO. 14-10-2024 12:00:00
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- LO QUE SE INDICA EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
Documentos Técnicos
1.- LO QUE SE INDICA EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
 
Documentos Económicos
1.- LO QUE SE INDICA EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Experiencia de los Oferentes EXPERIENCIA DE LA EMPRESA (40%) En este componente se evaluará, según el Anexo N°2: “Experiencia Específica en el Área Pública y Privada, la experiencia en proyectos ejecutados en los últimos 5 años en Chile (contados desde la fecha de cierre de la licitación en el portal mercadopublico.cl). Para tal efecto, la acreditación será a través de certificados, según se detalla en el punto 11.1 ANEXOS ADMINISTRATIVOS, letra c) “Certificados de Experiencia” de las presentes Bases. Cada documento debe dar cuenta expresamente del tipo de trabajos realizados, cantidad de metros cuadrados, fecha de ejecución y el precio contratado, aplicándose la siguiente tabla: Experiencia previa en trabajos similares Puntaje Igual o Superior a 5.000 metros cuadrados 100 De 3.000 metros cuadrados a 4.999 metros cuadrados 75 De 1.000 metros cuadrados a 2.999 metros cuadrados 50 De 1 metro cuadrado a 999 metros cuadrados 25 No informa o no acredita 0 No se aceptará para acreditar experiencia, contratos ni órdenes de compra. Puntaje Experiencia previa en proyectos similares = Puntaje obtenido * 0.4 40%
2 Precio 14.1 OFERTA ECONÓMICA (30%) Este criterio evalúa el Precio Total propuesto por cada oferente según Anexo N° 6 “Formulario Oferta Económica” aplicándose la siguiente fórmula: Pje Oi = (Oe/Oi)*30 Donde: Pje Oi : Puntaje total obtenido por oferente i Oe : Oferta más conveniente Oi : Oferta total del oferente i 30%
3 PLAZO EJECUCIÓN DE LA OBRA Se evaluará con mayor puntaje a la oferta que presente el menor plazo de ejecución de la obra de conformidad a lo informado en Anexo N°6 y teniendo presente lo establecido en el punto N°6 de las presentes Bases: Pje Pi = (POm/POi) *20 Donde : Pje Oi : Puntaje total obtenido por oferente i POm: Menor plazo de ejecución de obra ofertado POi : Plazo de ejecución de obra en análisis ofertado 20%
4 PROGRAMA DE INTEGRIDAD PROGRAMA DE INTEGRIDAD (5%): Se evaluará si el oferente cuenta con programas de integridad que sean conocidos por su personal, lo cual deberá ser declarado mediante Declaración Jurada simple y adjunta a su propuesta en la plataforma de Mercado Público. Criterio Puntaje obtenido Oferente Declara contar con Programa de Integridad 100 Oferente NO Declara contar con Programa de Integridad 0 5%
5 Cumplimiento de los requisitos CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES (5%): Este criterio evaluará la completitud de la oferta en relación a los antecedentes requeridos en las presentes bases de licitación (Punto N° 11 “Presentación de las Ofertas”). En tal sentido cuando el oferente cumpla con todos los requisitos formales al momento de presentar la oferta, obtendrá el máximo puntaje en este criterio. Presentación de antecedentes Puntaje a asignar 1 El oferente presenta todos los antecedentes requeridos no obligatorios, en el punto 11, en el plazo de cierre de licitación en la plataforma electrónica de Mercado Público. 100 puntos 2 El oferente presenta todos los antecedentes requeridos no obligatorios, en forma posterior al cierre de la licitación, de acuerdo a lo dispuesto en el punto 11.4 “Errores u Omisiones Detectados Durante la Evaluación”, párrafo segundo de las presentes Bases. 50 puntos 3 El oferente no presenta todos los antecedentes requeridos no obligatorios, en el nuevo plazo, establecido en el punto 11.4 “Errores u Omisiones Detectados Durante la Evaluación“ de las presentes Bases. 0 punto Puntaje Cumplimiento de Requisitos Formales = Puntaje obtenido * 0.05 5%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: PRESUPUESTO DISPONIBLE
Monto Total Estimado: 14000000
Justificación del monto estimado PRESUPUESTO MUNICIPAL
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica, Cheque
Nombre de responsable de pago: PABLO LEÓN MADARIAGA
e-mail de responsable de pago: pablo.leon@munisanfernando.com
Nombre de responsable de contrato: JOSEPH PALOMINO CASTRO
e-mail de responsable de contrato: joseph.palomino@munisanfernando.com
Teléfono de responsable del contrato: 56-72-2976138-
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
    Garantías de Seriedad de Ofertas
Beneficiario: MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO
Fecha de vencimiento: 08-10-2024
Monto: 500000 Peso Chileno
Descripción: LO INDICADO EN EL PUNTO 12.1 BASES ADMINISTRATIVAS
Glosa: LO INDICADO EN EL PUNTO 12.1 BASES ADMINISTRATIVAS
Forma y oportunidad de restitución: LO INDICADO EN EL PUNTO 12.1 BASES ADMINISTRATIVAS
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO
Fecha de vencimiento: 08-10-2024
Monto: 10 %
Descripción: LO QUE SE INDICA EN EL PUNTO 12.2 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS.
Glosa: LO QUE SE INDICA EN EL PUNTO 12.2 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS.
Forma y oportunidad de restitución: LO QUE SE INDICA EN EL PUNTO 12.2 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS.
    Otras Garantías
Beneficiario: MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO
Fecha de vencimiento: 08-10-2024
Monto: 15 %
Descripción: LO QUE SE INDICA EN EL PUNTO 12.3 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS.
Glosa: LO QUE SE INDICA EN EL PUNTO 12.3 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS.
Forma y oportunidad de restitución: LO QUE SE INDICA EN EL PUNTO 12.3 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS.
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Cláusula de Readjudicación
Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.
Resolución de Empates

Si dos o más oferentes obtienen el mismo puntaje, el Sr. Alcalde adjudicará a quien tenga mayor puntaje en los ítems con mayor ponderación porcentual en orden descendente.

De persistir el empate, se tendrá en consideración aquella oferta que ingresó primero al portal www.mercadopublico.cl.

10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.