Licitación ID: 4023-14-LE22
Mejoramiento Puesta a Tierra Radio Parinacota
Responsable de esta licitación: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUTRE
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 2
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato CSV. Más información.

Descarga los datos de esta licitación en formato JSON. Más información en API Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato OCDS. Conoce el estandar en el Sitio Oficial OCDS.

Dejar un reclamo sobre esta licitación Dejar un reclamo sobre esta licitación
Productos o servicios
1
Conjuntos o dispositivos de puesta a tierra 1 Unidad
Cod: 39121613
Servicio de Mejoramiento Puesta a Tierra de protección por descargas electroestáticas para instalaciones de la Radio Parinacota.  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
Mejoramiento Puesta a Tierra Radio Parinacota
Estado:
Adjudicada
Descripción:
Entregar una solución para que la transmisión de la Radio Parinacota no se vea interrumpida ante el riesgo de siniestro que podrían sufrir tanto la infraestructura física como algunos componentes de los equipos de transmisión. Por lo anterior, se plantea una solución según las EETT del proyecto.
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Contrato
Se requerirá suscripción de contrato
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Licitación de contrato de obra:
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUTRE
Unidad de compra:
Secoplac
R.U.T.:
69.250.800-9
Dirección:
José Miguel Carrera N°350, Putre
Comuna:
Putre
Región en que se genera la licitación:
Región de Arica y Parinacota
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 02-12-2022 13:00:00
Fecha de Publicación: 17-11-2022 9:19:00
Fecha inicio de preguntas: 17-11-2022 10:01:00
Fecha final de preguntas: 28-11-2022 23:59:00
Fecha de publicación de respuestas: 30-11-2022 18:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 05-12-2022 15:00:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 05-12-2022 15:00:00
Fecha de Adjudicación: 24-03-2023 9:02:12
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
VISITA OBLIGATORIA DE TERRENO, CON ESPERA MÁXIMA DE 15 MINUTOS. PUNTO DE ENCUENTRO ZAPAHUIRA (CRUCE CARRETERA 11CH CON A-31), A LAS 10:45 DEL DÍA 28-11-2022 10:45:00
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- Según lo indicado en el numeral 7.1. de las BAG.
Documentos Técnicos
1.- Según lo indicado en el numeral 7.2. de las BAG.
 
Documentos Económicos
1.- Según lo indicado en el numeral 7.3. de las BAG.
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Oferta Económica Se realizará estableciendo un ranking de todos los precios recibidos, ordenándolos de menor a mayor y asignándoles puntajes. 25%
2 Experiencia del Residente de la Obra Se evaluará la experiencia del residente de la obra del proponente, en conjunto con su preparación académica asociada. 20%
3 Presentación de Antecedentes Se evalua toda la documentación de la propuesta administrativa, técnica y económica. 10%
4 Plazo de Ejecución Se realizará estableciendo un ranking de todos los plazos recibidos, ordenándolos de menor a mayor y asignándoles puntajes. 20%
5 Experiencia del Oferente Se evaluará la experiencia en obras iguales o asociadas al proyecto, de los proponentes en cualquier lugar urbano o rural, comunal, regional o a nivel país, ejecutados o en ejecución en los últimos 5 años. 25%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: ZOFRI
Monto Total Estimado: 29954175
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica, Cheque
Nombre de responsable de pago: ORLANDO ALCOCER FLORES
e-mail de responsable de pago: orlando.alcocer@imputre.cl
Nombre de responsable de contrato: CECILIA ALICIA CHURATA CHOQUE
e-mail de responsable de contrato: cecilia.churata@imputre.cl
Teléfono de responsable del contrato: 56-58-2572515-
Prohibición de subcontratación: No permite subcontratación
SEGÚN NUMERAL 12.4 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES.
8. Garantías requeridas
    Garantías de Seriedad de Ofertas
Beneficiario: Municipalidad de Putre
Fecha de vencimiento: 31-01-2023
Monto: 300000 Peso Chileno
Descripción: Para garantizar la seriedad de la propuesta, se deberá entregar cualquier tipo de instrumento de garantía que asegure el cobro de la misma de manera rápida y eficaz, pagadera a la vista y con el carácter de irrevocable.
Glosa: Garantía de Seriedad de la Oferta en la Licitación Pública "Mejoramiento de Puesta a Tierra Radio Parinacota, en Cerros Tilivire y Portezuelo" ID N°4023-14-LE22
Forma y oportunidad de restitución: A los proponentes cuyas ofertas hayan sido declaradas inadmisibles o desestimadas, se les hará devolución de la garantía a los 10 días hábiles desde la notificación de la resolución que de cuenta de la inadmisibilidad, de la preselección de los ofertentes o de la adjudicación. Al proponente adjudicado, se le devolverá la garantía a los 10 días siguientes después de la firma del contrato y recepción de la garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: Municipalidad de Putre
Fecha de vencimiento: 31-07-2023
Monto: 10 %
Descripción: Para garantizar el fiel cumplimiento del contrato y obligaciones laborales y previsionales, el contratista adjudicado deberá entregar cualquier tipo de instrumentos de garantía que asegure el cobro de la misma en forma rápida y eficaz, pagadera a la vista y con el carácter de irrevocable.
Glosa: Garantía el Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato y Obligaciones Laborales y Previsionales en la Obras de la Licitación pública “Mejoramiento de Puestas a Tierra Radio Parinacota, en Cerros Tilivire y Portezuelo”, ID N°4023-14-LE22
Forma y oportunidad de restitución: Esta se devolverá al proponente adjudicado, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha del Acta de Recepción Final de la Obra “Sin Observaciones”, según determinación de la respectiva Comisión Receptora de las Obras y previo canje de la Boleta de Garantía por la Correcta ejecución de las Obras.
    Otras Garantías
Beneficiario: Municipalidad de Putre
Fecha de vencimiento: 31-08-2024
Monto: 10 %
Descripción: Para garantizar la correcta ejecución de las obras, el contratista adjudicado deberá entregar cualquier tipo de instrumentos de garantía que asegure el cobro de la misma en forma rápida y eficaz, pagadera a la vista y con el carácter de irrevocable.
Glosa: Garantía de la Correcta Ejecución de las Obras en la Licitación “Mejoramiento de Puestas a Tierra Radio Parinacota, en Cerros Tilivire y Portezuelo”, ID N°4023-14-LE23
Forma y oportunidad de restitución: Esta Garantía se devolverá al proponente adjudicado en un plazo de (30) días siguientes a la fecha del Acta de Recepción Definitiva de la Obra “Sin Observaciones”, emitida por parte de la respectiva Comisión Receptora de las Obras, previa Liquidación y Cierre del Contrato mediante Decreto Alcaldicio.
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Cláusula de Readjudicación
En el evento de que el adjudicatario no suscribiera el contrato en el plazo establecido en estas Bases Administrativas, podrá readjudicar al segundo, tercer y sucesivos mejores oferentes que alcancen los puntajes mínimos para adjudicar. Si el oferente adjudicado se desiste de una oferta total o parcialmente, no suscribe el contrato de adjudicación por causas imputables a él, o no presenta la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato dentro de los plazos establecidos para estos hechos, la Municipalidad podrá dejar sin efecto la adjudicación y se hará efectiva la Garantía de Seriedad de la Oferta, por simple resolución administrativa.
Resolución de Empates
En caso de presentarse un empate entre 2 o más ofertas, ello se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “Plazo de Ejecución”. Si aplicando la fórmula anterior aún persiste el empate entre oferentes, dicha situación se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “Experiencia del Oferente”. De persistir el empate, se adjudicará al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio "Experiencia del Residente de Obras” y, finalmente, de continuar aun así empatados los oferentes, se adjudicará al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “Oferta Económica”.
10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.