Licitación ID: 691944-18-LE26
Canalización vertiente OHiggins
Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE
Fecha de Cierre: 26-05-2026 15:00:00
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 84
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.
Faltan 13 días para que cierre esta licitación.

Descarga los datos de esta licitación en formato CSV. Más información.

Descarga los datos de esta licitación en formato JSON. Más información en API Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato OCDS. Conoce el estandar en el Sitio Oficial OCDS.

Dejar un reclamo sobre esta licitación Dejar un reclamo sobre esta licitación
Productos o servicios
1
Construcción de obras civiles 1 Unidad
Cod: 72131702
Canalización de una vertiente natural ubicada en la intersección de Calle O'Higgins con Calle Loma Baja, en el acceso norte de la comuna. El objetivo principal de esta canalización es gestionar adecuadamente el flujo de agua de la vertiente, evitando posi  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
Canalización vertiente OHiggins
Estado:
Publicada
Descripción:
Gestionar adecuadamente el flujo de la vertiente, evitando posibles anegamientos y contribuyendo a la infraestructura hídrica local. Contempla hormigonado de boca calle en la intersección de Loma Baja con O'Higgins y veredas.
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Contrato
Se requerirá suscripción de contrato
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Licitación de contrato de obra:
172026
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
I MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE
Unidad de compra:
OBRAS
R.U.T.:
69.160.200-1
Dirección:
No hay información
Comuna:
No hay información
Región en que se genera la licitación:
Región del Biobío
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 26-05-2026 15:00:00
Fecha de Publicación: 12-05-2026 16:56:53
Fecha inicio de preguntas: 12-05-2026 17:16:00
Fecha final de preguntas: 15-05-2026 21:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 18-05-2026 17:30:00
Fecha de acto de apertura técnica: 26-05-2026 15:30:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 26-05-2026 15:30:00
Fecha de Adjudicación: 25-06-2026 13:00:00
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
Visita a terreno (optativa) 14-05-2026 9:00:00
14-05-2026 10:00:00
14-05-2026 11:00:00
14-05-2026 12:00:00
14-05-2026 14:30:00
14-05-2026 15:30:00
14-05-2026 16:30:00
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- A.1 Declaración Jurada simple no notarial (Formulario Nº 1). A.2 Programa de construcción o Carta Gantt, incluyendo todas las partidas del presupuesto detallado. A.3 Certificado, confirmación o constancia bancaria de capital o de Contador, cuya fecha de emisión del mismo tenga una anterioridad no superior a 30 días corridos a la fecha de apertura de la Propuesta. A.4 Declaración Jurada del Profesional Residente, firmada (simple no notarial) (Formulario Nº 3), junto con Curriculum y certificados que avalen por lo menos 3 año de experiencia como Residente o ITO de obras, no otro tipo de experiencia. A.5 Aclaraciones debidamente firmadas por el oferente en señal de aceptación (si las hubieren, independiente si las hayan formulado o no). A.6 Anexo Nº 1 firmado simple no notarial. A.7 Anexo Nº 2 firmado simple no notarial si es que fuera persona jurídica y tuviera socios, si no, no es necesario subirlo al portal. A.8 Listado de experiencia del oferente, el cual debe contener solo aquella experiencia en construcción, reposición, habilitación, de puentes en Chile. Si no tienen experiencia no es obligatorio subir estos documentos, pero será evaluado con 0 por este criterio o no está el listado de experiencia o no existen respaldos en el Portal también serán evaluados con 0 puntos. A.9 Para acreditar la experiencia se deberá adjuntar solo certificados del mandante (no subcontrataciones) de obra indicando, año de ejecución, monto adjudicado. Si no tienen experiencia no es obligatorio subir estos documentos, pero será evaluado con 0 por este criterio o no está el listado de experiencia o no existen respaldos en el Portal también serán evaluados con 0 puntos. A.10 Certificado de Inscripción vigente, en el Registro MINVU o MOP o de alguna Municipalidad del País, el cual deberá haber sido extendido por el Registro correspondiente, con una anterioridad no superior a 30 días corridos, contados desde la fecha de apertura. A.11 Fotocopia de la patente municipal o iniciación de actividades, debe indicar la residencia del contratista, solo se considerará estos tipos de documentos, si no se encuentran disponible o ingresan otro tipo de documento serán calificado con nota cero en el criterio de Residencia del Oferente. A.12 Declaración Jurada Contratación Mano de Obra Local, que indica el porcentaje Formulario N°4. A.13 Programa de Integridad del oferente. La no presentación en el Portal Mercado Público dentro de la fecha y hora señalada de cualquier documento estipulado en el punto A.3 y A.4 de los Anexos Administrativos es causal de quedar fuera de competencia.
Documentos Técnicos
1.- B.1 Presupuesto Detallado por partidas B.2 Análisis de Precios Unitarios (APU) considerando como mínimo cada una de las partidas establecidas en el presupuesto detallado, cada APU como mínimo debe desglosarse de acuerdo al formato adjunto a las presentes bases. B.3 Plan de Inversiones parcial y acumulado expresada en pesos y porcentaje. La no presentación en el Portal Mercado Público dentro de la fecha y hora señalada de cualquier documento estipulado en los puntos B.1 y B 2 de los Anexos Técnicos es causal de quedar fuera de competencia. Además, la no presentación en el Portal dentro de los Anexos Técnicos de uno o más de los Análisis de Precio Unitario concordante a cada ítem del presupuesto será causal de quedar fuera de competencia. Si uno o más APU vienen con error ya sea en el monto o nombre del ITEM respecto al presupuesto detallado ofertado y también aquellos APU que no cumplan con el formato adjunto se considerara en ambos casos como incumplimiento de los requisitos formales
 
Documentos Económicos
1.- C.1 Formato de Oferta Económica, indicando el monto total ofertado, separando el valor neto del I.V.A., además del plazo de ejecución. (Formulario Nº 2). La no presentación en el Portal Mercado Público dentro de la fecha y hora señalada de cualquier documento estipulado en los puntos C.1 de los Anexos Económicos es causal de quedar fuera de competencia. Todos los antecedentes administrativos, técnicos y económicos solicitados, podrán ser ingresados al Portal Mercado Público respetando la numeración como se detalló en los puntos preliminares. Lo anterior en la fecha y antes de la hora de cierre de ofertas indicado en el calendario de licitación.
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Contratación mano obra local (Punto N°18 de las BAE: Si el postulante pasa la primera etapa de la evaluación de la oferta). CONTRATACION DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA LOCAL (Formulario N°4) 5%
2 Oferta económica (Punto N°18 de las BAE: Si el postulante pasa la primera etapa de la evaluación de la oferta).Se ordenará desde la oferta económica menor que ocupará el primer lugar y obtendrá el mayor puntaje, así sucesivamente: Oferta menor 1º lugar 100 puntos 2º lugar 90 puntos 3º lugar 80 puntos 4º lugar 70 puntos 5º lugar 60 puntos Inferior a 90%
3 Plazo ejecución (Punto N°18 de las BAE: Si el postulante pasa la primera etapa de la evaluación de la oferta).Se ordenará desde el plazo menor que ocupará el primer lugar y obtendrá el mayor puntaje y asi sucesivamente: Plazo menor ofertado 1º lugar 100 puntos 2º lugar 90 puntos 3º lugar 80 puntos 4º lugar 70 puntos 5º lugar 60 puntos 5%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: Municipal
Monto Total Estimado: 20000000
Justificación del monto estimado El Presupuesto para la obra asciende a 20.000.000.- veinte millones pesos IVA incluido, se declararán inadmisible todas las propuestas que excedan el presente presupuesto.
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica
Nombre de responsable de pago: Patricia Bustos Villar
e-mail de responsable de pago: patty@munichue.cl
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: Municipalidad de Curanilahue
Fecha de vencimiento: 07-11-2026
Monto: 5 %
Descripción: La garantía de fiel cumplimiento del contrato tendrá una vigencia como mínimo: el plazo ofertado para la ejecución, indicado por el oferente en el Formulario de Oferta Económica (Formulario N°2), más 120 días corridos y deberá ser entregada por el Adjudicatario dentro del plazo de quince días corridos contados a partir del día siguiente de la emisión de la Orden de Compra en el portal Mercado Público www.mercadopublico.cl y con anterioridad a la suscripción del contrato de ejecución de obras y corresponderá al 5% del monto neto de la oferta consignado en el Formulario de Oferta Económica (Formulario N°2) del Adjudicatario.
Glosa: Para garantizar el fiel cumplimiento del contrato CANALIZACION VERTIENTE O'HIGGINS
Forma y oportunidad de restitución: La garantía por fiel cumplimiento del contrato le será devuelta al Contratista una vez realizada la recepción provisoria de las obras sin observaciones y entregado por éste el documento de garantía por correcta ejecución de las mismas.
    Otras Garantías
Beneficiario: Municipalidad de Curanilahue
Fecha de vencimiento: 26-01-2027
Monto: 5 %
Descripción: La garantía de correcta ejecución de las obras tendrá una vigencia mínima de 200 días corridos, contados a partir de la fecha de la recepción provisoria de la obra sin observaciones y deberá ser entregada por el Contratista a la Inspección Técnica de la Obra junto con los antecedentes que conforman el expediente de la recepción provisoria.
Glosa: Para garantizar correcta ejecución de las obras del contrato: CANALIZACION VERTIENTE OHIGGINS
Forma y oportunidad de restitución: La garantía será devuelta al Contratista una vez realizada la Recepción definitiva y liquidación final del contrato, sin perjuicio del plazo legal de responsabilidad civil del Contratista, regla tercera del Código Civil o de los plazos previstos en la normativa vigente aplicable a la materia.
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Resolución de Empates

En caso de presentarse un empate entre dos o más ofertas, ello se resolverá de la siguiente manera:

1er lugar           : Oferta económica

2do lugar          : Plazo de Ejecución

3er lugar          : Contratación de mano de obra no calificada local

4to lugar           : Quien haya sido el primero en ingresar la oferta a la plataforma
Revisión de antecedentes
Una vez realizada la apertura de ofertas, se revisarán los antecedentes presentados por los oferentes, si alguno de ellos no cumple con los requisitos establecidos en las presentes bases o en sus anexos que forman parte del presente proceso licitatorio o en su Declaración Jurada de requisitos para ofertar (Anexo administrativo “Declaración Jurada”) transgrede el Capitulo VII Articulo 35 quater de la Ley N°21.634 de fecha 11 de Diciembre del 2023 que moderniza la Ley N°19.886 y otras leyes, su oferta será declarada inadmisible y no será evaluada o si existieran dudas razonables con respecto a lo anterior, se enviará una Consulta a la Unidad Jurídica Municipal quien deberá pronunciarse al respecto
Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes

El Departamento Técnico podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confiera a esos oferentes una situación de privilegio respecto los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del Sistema de Información (artículo Nº 56 del reglamento de Ley 19886).  También, se reserva el derecho de rechazar todas las ofertas, si ellas no son convenientes para los intereses municipales, las cuales serán notificadas en su debido momento.
Evaluación de la oferta
La evaluación de las ofertas será efectuada por una Comisión de Evaluación designada para el efecto, la que se llevará a cabo en dos etapas y en cumplimiento a lo señalado por el tribunal de defensa de la libre competencia, en instrucciones de carácter general N°6/2024.
Contrato
Una vez adjudicada la obra el oferente tendrá 15 días corridos a partir del día siguiente de la emisión de la Orden de Compra en el Portal, para presentar la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato y firmarlo, la no presentación de la garantía sin justificación alguna facultará a la Municipalidad a readjudicar al siguiente mejor evaluado, y así sucesivamente o declarar inadmisible la propuesta sino existieran más oferentes. Si en el transcurso de tiempo antes señalado el oferente adjudicado rechaza la Orden de Compra y/o informa que desiste de su oferta, también facultara a la Municipalidad a dejar sin efecto la adjudicación y readjudicar al siguiente mejor evaluado si existiese o declarar inadmisible la propuesta.
10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.