Licitación ID: 2282-99-LP26
semaforización Ruta T-350 con T-340 Valdivia
Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 19
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato CSV. Más información.

Descarga los datos de esta licitación en formato JSON. Más información en API Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato OCDS. Conoce el estandar en el Sitio Oficial OCDS.

Dejar un reclamo sobre esta licitación Dejar un reclamo sobre esta licitación
Productos o servicios
1
Señales de tránsito 1 Unidad
Cod: 46161504
Construcción semaforización interesección Ruta T-350 con ruta T-340, Valdivia, código BIP 40075689-0  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
semaforización Ruta T-350 con T-340 Valdivia
Estado:
Cerrada
Descripción:
Construcción semaforización intersección Ruta T-350 con ruta T-340, Valdivia, código BIP 40075689-0, Propuesta Pública 101-2026
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 5.000 UTM (LP)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Licitación de contrato de obra:
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
Unidad de compra:
SECRETARIA PLANIFICACION MUNICIPAL
R.U.T.:
69.200.100-1
Dirección:
ARAUCO 642/ Liceo Santa María
Comuna:
Valdivia
Región en que se genera la licitación:
Región de Los Ríos
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 02-10-2026 11:00:00
Fecha de Publicación: 01-09-2026 16:45:26
Fecha inicio de preguntas: 01-09-2026 17:00:00
Fecha final de preguntas: 15-09-2026 12:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 25-09-2026 17:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 02-10-2026 11:00:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 02-10-2026 11:00:00
Fecha de Adjudicación: 02-11-2026 17:00:00
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
Agendamiento para visita a terreno al correo: visitaterreno@munivaldivia.cl, hasta el día 7 de septiembre del 2026 a las 17:00 horas. 07-09-2026 17:00:00
La visita a terreno voluntaria se realizará el día 11 de septiembre del 2026 desde las 10:00 hrs. Se adjuntará documento en Mercado Público antes de la visita, con el horario de cada uno de los interesados en participar. 11-09-2026 16:00:00
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- De acuerdo a lo señalado en el punto 4 de las Bases Administrativas Generales y punto 6 de las Especiales
Documentos Técnicos
1.- De acuerdo a lo señalado en el punto 4 de las Bases Administrativas Generales y punto 6 de las Especiales
 
Documentos Económicos
1.- De acuerdo a lo señalado en el punto 4 de las Bases Administrativas Generales y punto 6 de las Especiales
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Oferta Económica De acuerdo a lo señalado en la tabla de calificaciones, punto 6.1 de las Bases Administrativas Especiales 80%
2 Plazo de ejecución de la obra De acuerdo a lo señalado en la tabla de calificaciones, punto 6.1 de las Bases Administrativas Especiales 4%
3 Programa de integridad De acuerdo a lo señalado en la tabla de calificaciones, punto 6.1 de las Bases Administrativas Especiales 3%
4 Contratación de seguros De acuerdo a lo señalado en la tabla de calificaciones, punto 6.1 de las Bases Administrativas Especiales 5%
5 Mano de obra local De acuerdo a lo señalado en la tabla de calificaciones, punto 6.1 de las Bases Administrativas Especiales 2%
6 Cumplimiento de los requisitos De acuerdo a lo señalado en la tabla de calificaciones, punto 6.1 de las Bases Administrativas Especiales 2%
7 Cumplimiento contractual anterior De acuerdo a lo señalado en la tabla de calificaciones, punto 6.1 de las Bases Administrativas Especiales 4%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Precio Referencial
Fuente de financiamiento: No hay información
Monto Total Estimado: 268365000
Justificación del monto estimado Monto referencial con impuesto incluido
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica, Cheque
Nombre de responsable de pago: ITO QUE SE DESIGNE
e-mail de responsable de pago: david.zapata@munivaldivia.cl
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: Gobierno Regional de Los Ríos
Fecha de vencimiento: 31-07-2027
Monto: 5 %
Descripción: Garantía por un 5% del monto total neto ofertado por el adjudicatario, en pesos chilenos o en UF equivalente a dicho monto, tomada a nombre del Gobierno Regional de Los Ríos, RUT: 61.978.900-8, con una vigencia del plazo de duración del contrato más 60 días hábiles, plazo que se contará desde la emisión de la garantía del fiel cumplimiento, de acuerdo a lo señalado en el punto 18 de las Bases Administrativas Especiales.
Glosa: En garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato y Obligaciones Laborales, Propuesta Pública N° 101-2026 CONSTRUCCIÓN SEMAFORIZACIÓN INTERSECCIÓN RUTA T-350 CON RUTA T-340, VALDIVIA, CÓDIGO BIP 40075689-0
Forma y oportunidad de restitución: De acuerdo a lo señalado en el punto 18.7 de las Bases Administrativas Especiales.
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Cláusula de Readjudicación
De acuerdo a bases.
Resolución de Empates
En caso que exista empate entre oferentes, el desempate se resolverá favoreciendo a quien presente el mayor puntaje en el criterio oferta económica, de persistir el empate se resolverá según el mayor puntaje en el criterio contratación de seguros, luego mayor puntaje en el criterio plazo de ejecución de la obra, luego cumplimiento contractual anterior, si continúa el empate programa de integridad, luego el criterio mano de obra local y finalmente mayor puntaje en criterio cumplimiento de requisitos formales.
10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.