Ficha Licitación

Licitación ID: 1013353-37-LP22

Conservación Jardín Inf. sala cuna Renacer SLEPB.

Responsable de esta licitación: SERVICIO LOCAL DE EDUCACION LAS BARRANCAS

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 0

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descargar ficha

Productos o servicios

Instalación o reparación de paredes	1 Unidad
Cod: 72101607	1 Unidad
Ejecución de la Iniciativa de Conservación Jardín Infantil y Sala Cuna Renacer, Cerro Navia.

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

Conservación Jardín Inf. sala cuna Renacer SLEPB.

Estado:

Adjudicada

Descripción:

El Servicio Local de Educación Pública de Barrancas, de acuerdo con lo establecido en la ley N° 21.040, tiene a su cargo la administración de los Establecimientos Educacionales de las comunas de Cerro Navia, Lo Prado y Pudahuel; por lo que, en el cumplimiento de sus funciones como entidad sostenedora, requiere contratar la ejecución de la iniciativa denominada “Ejecución de la Iniciativa Conservación Jardín Infantil y Sala Cuna Renacer de la comuna de Cerro Navia.

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 5.000 UTM (LP)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

Subir

2. Organismo demandante

Razón social:

SERVICIO LOCAL DE EDUCACION LAS BARRANCAS

Unidad de compra:

SERVICIO EDUCATIVO PROGRAMA 2

R.U.T.:

65.154.021-6

Dirección:

Av. General Bonilla 6100 Lo prado Ex mundo Mágico

Comuna:

Lo Prado

Región en que se genera la licitación:

Región Metropolitana de Santiago

Subir

3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 07-07-2022 20:00:00

Fecha de Publicación: 15-06-2022 10:47:00

Fecha inicio de preguntas: 15-06-2022 13:22:00

Fecha final de preguntas: 29-06-2022 18:00:00

Fecha de publicación de respuestas: 02-07-2022 13:30:00

Fecha de acto de apertura técnica: 08-07-2022 9:00:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 08-07-2022 9:00:00

Fecha de Adjudicación: 26-07-2022 10:08:30

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato 15-07-2022

Tiempo estimado de evaluación de ofertas 2 Días

Extensión automática del plazo de ofertas:

Se estableció para esta licitación que: "Si a la fecha de recepción de ofertas, se han recibido 2 o menos propuestas, el plazo de cierre se ampliará automáticamente en 2 días hábiles, por una sola vez, bajo las condiciones establecidas en el artículo 25, inciso octavo, del Reglamento de la ley 19.886."

VISITA A TERRENO 28-06-2022 15:00:00

Subir

4. Antecedentes para incluir en la oferta

Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.

Documentos Administrativos

1.- ANEXOS N°1 AL N°5

Documentos Técnicos

1.- ANEXO N°7 PLAZO DE EJECUCIÓN

2.- ANEXO N°8

3.- ANEXO N°9

4.- ANEXO N°11 CARTA GANTT

5.- ANEXO N|12 PLANOS INFORMATIVOS

Documentos Económicos

1.- ANEXO N°6 OFERTA ECONÓMICA

2.- ANEXO N°10 ITEMIZADO VALORES

3.- ITEMIZADO DETALLADO

Subir

5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona natural

- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad

- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica

- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa

- Certificado de Vigencia de la Sociedad

- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales

- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial

Subir

6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 Capacidad económica disponible (ratio liquidez)	La capacidad económica disponible se evaluará analizando el último Balance Tributario Clasificado presentado ante el S.I.I. por los oferentes y la última Declaración de Renta (F22). Para determinar esta capacidad económica disponible se utilizará el indicador financiero RATIO DE LIQUIDEZ: ▪ Ratio de liquidez: miden la capacidad de pago que tiene la empresa para atender sus deudas a corto plazo, mediante el efectivo disponible. ▪ Activo circulante; Son los activos que serán utilizados o vendidos en un período inferior a un año. Por ejemplo: gasolina, libros, clientes ▪ Pasivo Circulante: El pasivo circulante es la parte del pasivo que contiene las obligaciones a corto plazo de una empresa, es decir, las deudas y obligaciones que tienen una duración menor a un año. Se calculará según la siguiente fórmula: 𝑹𝒂𝒕𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝑳𝒊𝒒𝒖𝒊𝒅𝒆𝒛= 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑪𝒊𝒓𝒄𝒖𝒍𝒂𝒏𝒕𝒆𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 𝑪𝒊𝒓𝒄𝒖𝒍𝒂𝒏𝒕𝒆 Y se evaluará conforme a la siguiente tabla: RATIO DE LIQUIDEZ (x) PUNTAJE PORCENTAJ	5%
2 Registro de Contratistas MOP y/o MINVU	A los oferentes que acrediten pertenecer al Registro de Contratistas del MOP o del MINVU, a través de los correspondientes certificados, se le asignara puntaje según la siguiente tabla: Registro de contratistas MOP y/o MINVU PUNTAJE PORCENTAJE La empresa acredita pertenecer a cualquier categoría de MOP y/o MINVU 100 2% No acredita registro MOP y/o MINVU 0	2%
3 Cumplimiento de los requisitos	Cumplimientos requisitos formales	5%
4 Experiencia de los Oferentes	Experiencia del oferente (Anexo N°8)	7%
5 Comportamiento contractual anterior	Comportamiento de bases y sanciones históricas.	7%
6 Plazo de Entrega	PLAZO DE EJECUCIÓN ANEXO N°7	12%
7 Precio	X= Precio mínimo ofertado * 100 /Precio Oferta X	50%
8 Gastos generales y utilidades	El oferente deberá proponer sus gastos generales y utilidades según Anexo N°9. Se evaluará la sumatoria de los porcentajes por ambos conceptos. La sumatoria de los porcentajes de gastos generales y utilidades señalados, se evaluará en la siguiente tabla: SUMA (%) GASTOS GENERALES Y UTILIDADES PUNTAJE PONDERACIÓN 𝒙 ≤5% 100 7% 5% 20% 0	7%
9 Carta Recomendación de Clientes	La evaluación se realizará conforme al número de cartas de recomendación de mandantes que presente el oferente según el formato establecido en el Anexo N°13. Las cartas de recomendación deben ser de mandantes a los que se le haya prestado servicios en el ámbito de la mantención de infraestructura, y/o en la ejecución de obras menores, y debe ceñirse al formato entregado en el Anexo N° 8, los que deben entregarse debidamente firmado y timbrado. Solo se contabilizará una carta de recomendación por mandante y hasta un máximo de 10 cartas de recomendación, cualquier carta de recomendación adicional no será considerada. El puntaje se asignará de acuerdo con la siguiente fórmula: 𝑷𝒖𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 𝑶𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒕𝒆= (𝑪𝑹𝑶𝑪𝑹𝑴⁄) × 𝟏𝟎𝟎 × 𝟓%	5%

Subir

7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Presupuesto Disponible

Fuente de financiamiento:	3102004



Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	Sin observaciones

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica

Nombre de responsable de pago:	UNIDAD DE TESORERIA
e-mail de responsable de pago:	RECEPCION.FACTURAS@BARRANCAS.EDUPUB.CL

Nombre de responsable de contrato:	CRISTIAN RIQUELME
e-mail de responsable de contrato:	CRISTIAN.RIQUELME@BARRANCAS.EDUPUB.CL
Teléfono de responsable del contrato:	56-22-24065031-

Prohibición de subcontratación:	Se permite subcontratación

Subir

8. Garantías requeridas

Garantías de Seriedad de Ofertas

Beneficiario:	SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE BARRANCAS
Fecha de vencimiento:	03-09-2022
Monto:	200000 Peso Chileno

Descripción:	La caución deberá ser pagadera a la vista y de carácter irrevocable. Para efectos de remitir esta garantía, proveedor deberá ajustarse a lo establecido en el inciso segundo artículo 31 del Decreto N° 250, en el sentido de tener presente que “la garantía podrá otorgarse física o electrónicamente. En los casos en que se otorgue de manera electrónica, deberá ajustarse a la Ley N° 19.799 sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de Certificación de dicha firma”; así aquellas garantías que sean emitidas y suscritas en formato físico, deberán ser entregadas físicamente en la Oficina de Partes “SLEP BARRANCAS”, ubicada en Avenida San Pablo # 9176, comuna de Pudahuel, ciudad de Santiago, Región Metropolitana, entre las 09:00 y las 14:00 horas, hasta el día de cierre de recepción de las ofertas; para los casos en que la Garantía se otorgue y suscriba por medio de firma electrónica, podrá entregarse de manera electrónica, teniendo presente lo contemplado en la Ley N° 19.799, sobre documentos electrónicos, firma electrónica, y servicio de certificación de dicha firma. Para lo anterior, enviar el instrumento de garantía digitalizado al correo electrónico garantias@barrancas.edupub.cl y con copia al correo electrónico de compras@barrancas.edupub.cl, en los mismos plazos y hora señalados anteriormente.

Glosa:	“Para garantizar la Seriedad de la Oferta en el llamado a Licitación Pública ID…1013353-37-LP22.

Forma y oportunidad de restitución:	- Respecto de los oferentes cuyas ofertas fuesen declaradas inadmisibles, podrán retirarla a contar del día siguiente a la fecha de adjudicación informada en el portal de mercado público. - Respecto de los oferentes no adjudicados, podrán solicitar la devolución de su garantía a contar del día subsiguiente a la fecha en que la resolución que adjudique la propuesta sea publicada en el portal de mercado público, en cuyo caso se entenderá que renuncian a la posibilidad de readjudicación. Para ello deberá indicar en asunto “solicita devolución de la boleta de garantía”, indicar motivo de retiro y los antecedentes del instrumento (número y banco emisor). - El correo deberá ser enviado a garantias@barrancas.edupub.cl, con copia a la Unidad de Adquisiciones (compras@barrancas.edupub.cl), con a lo menos 48 horas de anticipación, indicando el día y la hora estimada del retiro de la boleta y el nombre de la persona responsable de realizar el trámite. Debe presentar poder simple del representante legal de la empresa involucrada y fotocopia del RUT de la empresa. - Respecto del oferente adjudicado, se devolverá una vez recibida en conformidad la garantía de fiel cumplimiento del contrato.

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

Beneficiario:	SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE BARRANCAS
Fecha de vencimiento:	12-01-2023
Monto:	10 %

Descripción:	Esta garantía deberá ser entregada físicamente al momento de la firma del contrato, para lo que se estipula un plazo no superior a 5 días hábiles. Esta garantía sólo será entregada por el proveedor adjudicado.

Glosa:	“Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato ID ” (1013353-37-LP22) y de los derechos laborales de los trabajadores

Forma y oportunidad de restitución:	La restitución de la garantía será realizada una vez que: ● Se haya cumplido la fecha vencimiento del documento. Previa acreditación del pago de obligaciones laborales y sociales de los trabajadores. ● Se haya cumplido la fecha vencimiento del documento. Previa acreditación del pago de la totalidad de las multas, cuando las mismas constituyan incumplimiento grave, es decir cuando sumadas exceden el 20%, del precio total contratado (en caso de existir éstas.) Se deja constancia que retiro será obligación y responsabilidad exclusiva del proveedor.

Subir

9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Cláusula de Readjudicación

Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.

Resolución de Empates

Cuando respecto del puntaje total, dos o más ofertas obtengan la misma puntuación, de manera que queden ubicadas en el primer orden de elegibilidad, se seleccionará la propuesta que haya presentado la mejor propuesta económica, en caso de persistir el empate, se considerará el siguiente orden de prioridad para desempatar:
1. Plazo de Ejecución
2. Capacidad Económica
3. Gastos generales y utilidades
4. Experiencia
5. Comportamiento de bases y sanciones históricas
6. Registro de Contratistas MOP y/o MINVU
7. Cumplimiento requisitos formales

Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 41 del Decreto Nº 250, los interesados podrán realizar consultas sobre la evaluación y/o adjudicación, dentro del plazo fatal de 2 días hábiles siguientes a la respectiva notificación del acto, consultas que se realizarán mediante correo electrónico compras@barrancas.edupub.cl, indicando el nombre del proponente, dirección de correo electrónico y nombre e ID de la propuesta. Las respuestas serán remitidas dentro de los 2 días hábiles siguientes al vencimiento del plazo para efectuar las consultas aludidas, mediante correo electrónico dirigido al proveedor que hubiere formulado la consulta. Junto al envío de dicho correo y dentro del mismo plazo, las preguntas y respuestas serán publicadas como anexo a la Licitación.
Sin perjuicio de lo anterior, se entenderá que el oferente adjudicado no acepta la adjudicación en los siguientes casos:
a) No concurra a suscribir el contrato dentro del plazo establecido por el Servicio.
b) Al momento de suscribir el contrato no tenga la calidad de “hábil” en el Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado.
c) No entregue los documentos señalados precedentemente en los plazos señalados al efecto por el Servicio.
d) No entregue en tiempo y forma el documento de Garantía por el fiel y oportuno cumplimiento del contrato; la Garantía por correcta ejecución de las obras; Póliza de Seguro a todo riesgo de construcción; Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil; Seguro de accidentes personales.
En estos casos el Licitante podrá adjudicar y suscribir el contrato con el oferente que hubiere ocupado el siguiente lugar en la evaluación o bien declarar desierta la Licitación, sin perjuicio del cobro de la garantía por la seriedad de la oferta.
Para estos efectos el oferente ubicado en el siguiente lugar en la evaluación deberá cumplir con la entrega de la documentación correspondiente, previo a la suscripción del contrato, en los plazos establecidos.

Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes

Si durante la evaluación de las ofertas se detectaren errores u omisiones formales, se podrá solicitar a esos proveedores que salven dichos errores u omisiones. Lo anterior, siempre y cuando ello se efectúe de conformidad a lo establecido en el artículo 40 del Decreto Nº 250, de 2004.
La Comisión Evaluadora enviará, vía portal www.mercadopublico.cl la correspondiente solicitud de aclaración, informando los antecedentes omitidos que faltan. Tanto las aclaraciones solicitadas, como las respuestas pasarán a formar parte integrante de los antecedentes del contrato, en caso de ser adjudicado.
Se hace presente que sólo serán consideradas aquellas certificaciones o antecedentes que se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar las ofertas o, se refieran a situaciones que no hayan mutado entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluación.
Los oferentes tendrán el término fatal de 24 horas para entregar los antecedentes omitidos, plazo que se contará desde la publicación de la solicitud de aclaración.
Prórroga de plazos
De producirse algunas de las hipótesis precedentemente señaladas se entenderán prorrogados automáticamente los plazos relativos a la evaluación de las propuestas, hasta la publicación de la Resolución que adjudique la Licitación. Dicha prórroga no requerirá acto administrativo previo.

Causales de inadmisibilidad de las ofertas

El SLEPB podrá declarar inadmisible la/s oferta/s presentada/s en los siguientes casos: a. Los documentos recibidos no incluyan la información y requisitos solicitados. b. Incurra en falsedad con respecto a la información proporcionada en la integración de su oferta. c. Que no presente Garantía de Seriedad de la Oferta en los plazos y fechas señaladas en las presentes bases. d. Excedan presupuesto máximo disponible para esta contratación. e. Proveedor no haya asistido a visita a terreno de carácter obligatoria. f. Contengan precios que sean exageradamente elevados o bajos en relación con los precios promedio del mercado. g. Que el plazo de ejecución ofertado sea superior a 60 días corridos. h. Que el ratio de liquidez sea igual o menor a 1, o bien que no se entregue la información solicitada para el cálculo del ratio de liquidez i. La no presentación de los Anexos N° 6, 7 y 9 en los formatos solicitados y con toda la información que en ellos se solicita. j. La no presentación de la carta Gantt elaborada en Project y entregada en formato MPP y PDF (Anexo N° 11) k. La no presentación del Anexo N° 10 Itemizado de Valores Ofertados. l. Contengan plazo de ejecución que sean exageradamente bajos en relación con los tiempos promedio del mercado para trabajos /obras de la misma envergadura.

Subir

10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.

Subir