Ficha Licitación

Licitación ID: 4237-33-LR25

MEJORAMIENTO PARQUE BUENA ESPERANZA Y AREAS VERDES

Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE

Fecha de Cierre: 09-02-2026 15:00:00

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 56

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descargar ficha

Faltan 42 días para que cierre esta licitación.

Productos o servicios

Construcción de obras civiles	1 Unidad
Cod: 72131702	1 Unidad
MEJORAMIENTO PARQUE BUENA ESPERANZA Y AREAS VERDES DEL BARRIO, BARRIO BUENA ESPERANZA DE LA COMUNA DE CURANILAHUE

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

MEJORAMIENTO PARQUE BUENA ESPERANZA Y AREAS VERDES

Estado:

Publicada

Descripción:

MEJORAMIENTO PARQUE BUENA ESPERANZA Y AREAS VERDES DEL BARRIO, BARRIO BUENA ESPERANZA DE LA COMUNA DE CURANILAHUE

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública igual o superior a 5.000 UTM (LR)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Licitación de contrato de obra:

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

Subir

2. Organismo demandante

Razón social:

I MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE

Unidad de compra:

Secretaria de Planificación

R.U.T.:

69.160.200-1

Dirección:

Avda. Arturo Prat 801

Comuna:

Curanilahue

Región en que se genera la licitación:

Región del Biobío

Subir

3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 09-02-2026 15:00:00

Fecha de Publicación: 29-12-2025 16:31:45

Fecha inicio de preguntas: 29-12-2025 17:54:00

Fecha final de preguntas: 22-01-2026 17:00:00

Fecha de publicación de respuestas: 26-01-2026 17:30:00

Fecha de acto de apertura técnica: 10-02-2026 15:00:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 10-02-2026 15:00:00

Fecha de Adjudicación: 17-06-2026 16:40:00

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato No hay información

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

Subir

4. Antecedentes para incluir en la oferta

Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.

Documentos Administrativos

1.- los oferentes respetar los formatos establecidos en los anexos. 4.1 Antecedentes administrativos Los antecedentes administrativos a presentar son los siguientes: NOMBRE SUGERIDO CONTENIDO 01_identificacion.pdf Formulario de identificación completa del oferente: - Persona Natural (Anexo N°1A) - Persona Jurídica (Anexo N°1B) 02_aceptacion.pdf Declaración jurada simple de conocimiento y aceptación de Bases de Licitación: Carta de declaración de aceptación de las disposiciones de las presentes Bases. (Anexo N°2) 03_declaracion.pdf Declaración jurada simple firmada por el representante legal, que acredite no tener entre sus socios o él mismo, ni tiene entre sus trabajadores, a uno o más funcionarios pertenecientes a la Ilustre Municipalidad de Curanilahue, así como también no registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los dos últimos años. Declaración jurada simple prácticas antisindicales. Declaración jurada simple de no estar afectos a las prohibiciones contempladas en los Artículos N°8 y N°10 de la Ley sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas. Artículo primero de la Ley 20.393. - Persona Natural (Anexo N°3A) - Persona Jurídica (Anexo N°3B) 04_cond_locales.pdf Declaración jurada simple conocimiento de las condiciones locales. (Anexo N°4) 06_garantia.pdf Copia escaneada del instrumento de Garantía por Seriedad de la Oferta, y del anexo con la glosa en caso de ser necesario; u oferta electrónica, según lo estipulado en el numeral 6 de las presentes Bases Administrativas Especiales. 07_cedula.pdf Un único archivo con fotocopia simple de la cédula de identidad vigente, por ambos lados, de él o los representantes legales de la empresa. ANTECEDENTES ADICIONALES PERSONA JURÍDICA: NOMBRE SUGERIDO CONTENIDO 08_replegal.pdf Copia simple de documento donde conste la personería de él o los representantes legales de la empresa, con una antigüedad no superior a noventa (90) días corridos contados desde la fecha de cierre de recepción de ofertas. 09_rut_empresa.pdf Copia simple del Rol Único Tributario de la empresa. 10_vigencia.pdf Copia simple del certificado de vigencia de constitución de la empresa oferente, con una antigüedad no superior a noventa (90) días corridos contados desde la fecha de cierre de recepción de ofertas. ANTECEDENTES ADICIONALES UNIÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES – UTP: NOMBRE SUGERIDO CONTENIDO 11_utp.pdf Copia simple del Acuerdo de Unión Temporal de Proveedores, en idioma español, suscrito por los integrantes de ella o sus representantes legales, de conformidad a lo establecido en el Decreto Supremo Nº 661 año 2024, Artículos N°180, N°181, N°182 y N°183 del Ministerio de Hacienda, en el cual se especifique: a) Las condiciones de dicha Unión Temporal de Proveedores para efectos de la presentación de la oferta y del contrato. b) Pacto expreso de la obligación solidaria respecto del cumplimiento de las exigencias que se señalan en las Bases, de los contenidos de su oferta, contrato y de las normas legales pertinentes. c) La designación de un representante común, que será el encargado de mantener las comunicaciones con la Municipalidad durante la realización de la licitación. En caso de una Unión Temporal de Proveedores entre personas chilenas y extranjeras, el representante común deberá tener domicilio en Chile. Se deja expresa constancia que, en el caso de las UTP, se deben ingresar los siguientes antecedentes administrativos por cada uno de sus integrantes, según su naturaleza jurídica: • Identificación de cada integrante de la UTP según Anexo N°1A o Anexo N°1B. • Declaración jurada según Anexo N°3A o Anexo N°3B. • Cédula de identidad de los representantes legales. • Documento donde conste la personería del representante legal. • Rol único tributario de la empresa. • Certificado de vigencia de constitución de la empresa oferente. Los Anexo N°2, Anexo N°4 y Anexo N°5 deberán ser firmados por el representante común designado en el acuerdo de UTP, o en su defecto por los representantes legales válidos de cada uno de los integrantes.

Documentos Técnicos

1.- 4.2 Antecedentes técnicos Los antecedentes técnicos a presentar son los siguientes: NOMBRE SUGERIDO CONTENIDO A_profesionales.pdf Un único archivo, con la identificación del personal de obra según Anexo N°5, y que incluya al menos los siguientes antecedentes: • Certificado de título del Profesional Residente, y documentos que acrediten su validez en caso de que el título se haya obtenido en el extranjero. E_experiencia.pdf Un único archivo, indicando la experiencia del oferente de acuerdo con formato del Anexo N°6, las fichas detalladas según Anexo N°7 y documentos que los respaldan. G_Carta_Gantt.pdf El oferente deberá elaborar una programación mensual detallada de los trabajos, teniendo en consideración los periodos de construcción. Y deberá prever condiciones climáticas, condiciones sanitarias u otro factor interviniente en el proyecto. Se deja constancia que los oferentes que formen un consorcio o Unión temporal de proveedores deberán presentar una oferta técnica común.

Documentos Económicos

1.- 4.3 Antecedentes económicos Los antecedentes económicos a presentar son los siguientes: NOMBRE SUGERIDO DE ARCHIVO CONTENIDO Oferta_economica.pdf Presentación de oferta económica de acuerdo con Anexo N°8-A. Presupuesto.pdf Presentación del presupuesto itemizado referencial a Anexo N°8-B. Análisis de precio unitario Presentación de todos los precios unitarios de acuerdo al itemizado presentado Capacidad.pdf El oferente deberá entregar el balance general de la empresa al 31 de diciembre del 2024, extendido y firmado por el propio contador del oferente, que acredite la información declarada. La empresa deberá presentar un certificado de “capital comprobado”, emitido por la entidad bancaria en que el oferente esté suscrito, que deberá ratificar la información entregada en el balance general. Se comparará y verificará la información entregada. La vigencia de este certificado deberá ser de una antigüedad no superior a treinta (30) días antes del día fijado para la apertura de la propuesta. Además, el oferente deberá presentar Declaración Jurada Simple “Obras en Ejecución o por Ejecutar” donde deberá declarar los compromisos pendientes con instituciones públicas o privadas, señalando el nombre de la institución, nombre de la obra, monto de la obra y la proporción de avance de las respectivas obras, considerándose también las que están en vías de iniciación. Si el oferente omitiera información, y se comprobara que existen obras pendientes con instituciones públicas o con particulares, este será declarado fuera de bases. Lo anterior contenido en el Anexo N°8-C. Contratación de Mano de Obra no Calificada Local El oferente deberá presentar Declaración Jurada Simple “Porcentaje de mano de obra no calificada local a contratar Anexo 8-D Programa de Integridad Documento que acredite la existencia del Programa de Integridad y que sea conocido por los trabajadores. Se recuerda a los oferentes que el monto de la oferta económica a ingresar en el portal corresponde al valor neto. Sin desmedro de lo anterior, ante incongruencias entre lo indicado en el portal y el contenido del Anexo N°8A, primará lo indicado en dicho anexo.

Subir

5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona natural

- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad

- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica

- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa

- Certificado de Vigencia de la Sociedad

- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales

- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial

Subir

6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 CAPACIDAD ECONOMICA		45%
2 Experiencia de los Oferentes	1. Experiencia en obras equivalentes (EX)	50%
3 Cumplimiento de los requisitos	. Presentación formal de la propuesta (PF)	5%

Subir

7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Presupuesto Disponible

Fuente de financiamiento:	SERVIU - PRESUPUESTO MUNICIPAL



Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	Sin observaciones

Tiempo del Contrato	240 Días

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica, Cheque

Nombre de responsable de pago:	CLAUDIO PEÑAILILLO GUTIERREZ
e-mail de responsable de pago:	claudio.penailillo@munichue.cl

Prohibición de subcontratación:	Se permite subcontratación

Subir

8. Garantías requeridas

Garantías de Seriedad de Ofertas

Beneficiario:	MUNCIIPALIDAD DE CURANILAHUE
Fecha de vencimiento:	12-06-2026
Monto:	1000000 Peso Chileno

Descripción:	La Garantía, Boleta de Garantía o Vale Vista, Póliza de seguro u otro considerado en la Ley nro. 19.886, correspondiente a la “Seriedad de la Oferta”, deberá ser a la orden de la Ilustre Municipalidad de Curanilahue, RUT: 69.160.200-1, por un monto total de $1.000.000.- (un millón de pesos) y que deberá llevar la siguiente glosa: “Para garantizar la seriedad de la oferta presentada en la licitación para el “MEJORAMIENTO PARQUE BUENA ESPERANZA Y AREAS VERDES DEL BARRIO, BARRIO BUENA ESPERANZA DE LA COMUNA DE CURANILAHUE”. En caso de que por restricciones en la emisión del documento deba abreviarse el texto de la glosa anteriormente descrito, el oferente debe garantizar que se incluya correctamente, al menos, el ID de la licitación. Por otro lado, en el caso de vale vista y demás instrumentos bancarios que no admitan la inclusión de glosa, el nombre del tomador y algún identificador del instrumento, deberán ser consignados por el oferente en documento anexo, firmado por represente(s) legal(es), que deberá indicar además que fue tomado a nombre de la Ilustre Municipalidad de Curanilahue. La garantía citada deberá tener una vigencia de a lo menos ciento veinte (120) días corridos contados desde la fecha de apertura de recepción de ofertas y podrá ser tomada exclusivamente por el oferente. En el caso de las ofertas presentadas por consorcios o unión temporal de proveedores, deberán presentar una garantía única; ante el evento que cada oferente entregue garantías parciales, se entenderá que no han dado cumplimiento con este requisito y la oferta quedará fuera de bases. Dicho documento deberá ser tomado en una institución bancaria chilena o en otra institución que tenga representación o agencia en Chile y ante la cual la Unidad Técnica pueda ejercer su cobro, al menos, en la ciudad de Concepción. La Garantía, correspondiente a la “Seriedad de la Oferta”, deberá obligatoriamente ser ingresada al Portal Mercado Publico en los Anexos Administrativos. La no entrega de la citada garantía de seriedad de la oferta, en las condiciones y plazos fijados para ello, será considerada como causal suficiente para declarar a la oferta fuera de bases para todos los efectos legales. Esta obligación también se aplica respecto de las pólizas de seguro electrónicas a favor de organismos públicos, irrevocables, pagaderos a la vista y de ejecución inmediata. La devolución de esta garantía se efectuará conforme a lo siguiente: a) Los oferentes que hayan quedado fuera del proceso de evaluación de ofertas podrán retirar su garantía de seriedad de la oferta a contar del décimo día hábil siguiente a la publicación en el portal www.mercadopublico.cl, del acto administrativo que resuelve el proceso licitatorio. b) En el caso de las ofertas admisibles y calificadas, sus garantías les serán devueltas una vez que el oferente adjudicado haga entrega, en tiempo y forma, de los antecedentes requeridos para la firma del contrato, de lo contrario se procederá de acuerdo con lo previsto en el numeral 10 de estas bases, lo que será informado a través del portal. c) El adjudicatario podrá retirar su garantía de seriedad de la oferta una vez que suscriba el contrato correspondiente y efectúe la entrega de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato a que se refiere el numeral 15 las bases administrativas especiales. La garantía de seriedad de la oferta se hará efectiva por la Municipalidad, si: a) El oferente retira su oferta durante el periodo transcurrido entre la presentación de la oferta y la adjudicación. b) Una vez aceptada la oferta, el adjudicatario no firma el contrato o se desiste de él. c) El oferente adjudicado no entrega la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato al momento de su suscripción. d) La Municipalidad comprueba la falsedad de la información presentada, por cualquier medio fehaciente. En caso de que el proceso de adjudicación experimentase demoras o atrasos, la Unidad Técnica solicitará a los oferentes la renovación o prórroga de sus respectivas Garantías por Seriedad de la Oferta.

Glosa:	Para garantizar la seriedad de la oferta presentada en la licitación para el “MEJORAMIENTO PARQUE BUENA ESPERANZA Y AREAS VERDES DEL BARRIO, BARRIO BUENA ESPERANZA DE LA COMUNA DE CURANILAHUE

Forma y oportunidad de restitución:	La devolución de esta garantía se efectuará conforme a lo siguiente: a) Los oferentes que hayan quedado fuera del proceso de evaluación de ofertas podrán retirar su garantía de seriedad de la oferta a contar del décimo día hábil siguiente a la publicación en el portal www.mercadopublico.cl, del acto administrativo que resuelve el proceso licitatorio. b) En el caso de las ofertas admisibles y calificadas, sus garantías les serán devueltas una vez que el oferente adjudicado haga entrega, en tiempo y forma, de los antecedentes requeridos para la firma del contrato, de lo contrario se procederá de acuerdo con lo previsto en el numeral 10 de estas bases, lo que será informado a través del portal. c) El adjudicatario podrá retirar su garantía de seriedad de la oferta una vez que suscriba el contrato correspondiente y efectúe la entrega de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato a que se refiere el numeral 15 las bases administrativas especiales.

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

Beneficiario:	MUNCIIPALIDAD DE CURANILAHUE
Fecha de vencimiento:	30-07-2026
Monto:	5 %

Descripción:	El oferente adjudicado deberá tomar, a nombre de la MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE, Avda. Arturo Prat N°801, Curanilahue, RUT Nº 69.160.200-1, Giro: Administración Pública, una garantía la cual puede ser boleta bancaria, vale vista, certificado de fianza u otro instrumento idóneo, irrevocable, pagadero a la vista, para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento de los servicios convenidos. El monto de la Garantía por Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato deberá ser equivalente al cinco por ciento (5%) del precio neto de la obra contrata, expresada en moneda nacional y con una vigencia no inferior al plazo contractual más 120 días corridos. La caución o garantía también podrá otorgarse de manera electrónica. En este caso, esta deberá ajustarse a la Ley 19.799 sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de Certificación de dicha firma, de acuerdo con lo estipulado en el Art. 121 del Decreto 661 del año 2024 que Aprueba Reglamento de la Ley 19.886 de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios. La garantía deberá ser tomada en una institución bancaria chilena o en otra institución que tenga representación o agencia en Concepción, ante la cual la Municipalidad de Curanilahue pueda ejercer su cobro. Este documento asegurará que el oferente adjudicado cumpla a cabalidad con las obligaciones del contrato, y deberá llevar la siguiente glosa: “Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato de la licitación: “MEJORAMIENTO PARQUE BUENA ESPERANZA Y AREAS VERDES DEL BARRIO, BARRIO BUENA ESPERANZA DE LA COMUNA DE CURANILAHUE” En el caso de los vales vista u otro instrumento que no permita la inclusión de glosa en él, esta deberá consignarse por el oferente en documento anexo que deberá indicar además que fue tomado a nombre de la MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE, indicando el nombre del tomador. Si el oferente no presentare la Garantía por Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato previo a la suscripción de este, se procederá tal como se señala en el numeral 10 de las presentes Bases. La Garantía por Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato será devuelta al Contratista a su solicitud una vez cursado el último Estado de Pago y previa entrega de la Garantía de Correcta Ejecución, según se señala en el numeral 15.2 de las presentes Bases. Si la obra experimenta aumento de plazo y/o monto del contrato, el Contratista deberá aumentar consecuentemente el plazo y/o el monto de la garantía en proporción del contrato autorizado. En caso de ampliación de plazo para el término de la obra, la garantía deberá ser reemplazada por otra, de acuerdo con el nuevo plazo más sesenta (120) días corridos. Sólo cuando haya aumento de obra y no de plazo, se aceptará el documento de garantía complementaria a la original. Sin perjuicio de lo anterior, la Unidad Técnica podrá solicitar al Contratista la renovación de la garantía, en caso de que el plazo del contrato se extienda por cualquier causa o motivo, a fin de mantener debidamente caucionadas sus obligaciones durante la vigencia del contrato, por el período que determine la Ilustre Municipalidad de Curanilahue, siendo de cargo del Contratista los gastos que ello le irrogue. El Contratista deberá renovar el instrumento de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato dentro de un plazo no superior a diez (10) días corridos a contar de la fecha de autorización del aumento de plazo por parte de la Unidad Técnica.

Glosa:	“Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato de la licitación: “MEJORAMIENTO PARQUE BUENA ESPERANZA Y AREAS VERDES DEL BARRIO, BARRIO BUENA ESPERANZA DE LA COMUNA DE CURANILAHUE”

Forma y oportunidad de restitución:	La Garantía por Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato será devuelta al Contratista a su solicitud una vez cursado el último Estado de Pago y previa entrega de la Garantía de Correcta Ejecución, según se señala en el numeral 15.2 de las presentes Bases.

Otras Garantías

Beneficiario:	MUNCIIPALIDAD DE CURANILAHUE
Fecha de vencimiento:	22-06-2028
Monto:	5 %

Descripción:	15.4 Garantía por Correcta Ejecución de las Obras El oferente adjudicado deberá tomar, a nombre de la MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE, Avda. Arturo Prat N°801, Curanilahue, RUT Nº 69.160.200-1, Giro: Administración Pública, una garantía la cual puede ser boleta bancaria, vale vista, certificado de fianza u otro instrumento idóneo, irrevocable, pagadero a la vista y endosable, para garantizar la correcta ejecución de los servicios convenidos. La caución o garantía también podrá otorgarse de manera electrónica. En este caso, esta deberá ajustarse a la Ley 19.799 sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de Certificación de dicha firma. La garantía deberá ser tomada en una institución bancaria chilena, ante la cual el Municipio pueda ejercer su cobro. El monto de la Garantía por Correcta Ejecución de las Obras deberá ser equivalente al diez por ciento (5%) del valor neto de la obra contratada, expresada en moneda nacional y con una vigencia de trescientos sesenta y cinco (365) días corridos a contar de la Recepción Provisoria de las Obras sin Observaciones más sesenta (60) días corridos. Este documento asegurará la obra haya sido correctamente ejecutada y cumpla a cabalidad con las obligaciones del contrato, y su glosa deberá ser la siguiente: “Para garantizar la correcta ejecución de las obras de la licitación: “MEJORAMIENTO PARQUE BUENA ESPERANZA Y AREAS VERDES DEL BARRIO, BARRIO BUENA ESPERANZA DE LA COMUNA DE CURANILAHUE”. En el caso de los vales vista u otro instrumento que no permita la inclusión de glosa en él, esta deberá consignarse por el oferente en documento anexo que deberá indicar además que fue tomado a nombre de la MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE, indicando el nombre del tomador. Si durante el plazo de garantía se presentan fallas o desperfectos en la obra, la Unidad Técnica se lo comunicará al Contratista para que éste dé solución a las observaciones encontradas. La Municipalidad de Curanilahue, previo informe del ITO estará facultado para hacer efectiva la Garantía por Correcta Ejecución de las Obras, administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni acción judicial o arbitral alguna, en caso de que: a) El Contratista no subsane las observaciones realizadas por la Comisión de Recepción Definitiva en el plazo dado para ello en el Acta misma, el ITO quedará facultado para solicitar la ejecución de la presente garantía. b) El Contratista no solicita la Recepción Definitiva de las Obras en un plazo máximo de treinta (30) días corridos previos al vencimiento de ésta. Esta garantía deberá ser entregada por el Contratista conjuntamente con los antecedentes correspondientes al último Estado de Pago indicado en el numeral 16 de estas Bases Administrativas Especiales. La falta de entrega de esta garantía, en forma, plazo y condiciones facultará a la Municipalidad de Curanilahue para no cancelar pago correspondiente y ejecutar la boleta por fiel y oportuno cumplimiento del contrato. La devolución de la Garantía por Correcta Ejecución de las Obras se efectuará una vez realizada la Recepción Definitiva de las Obras sin observaciones y realizada la liquidación del contrato.

Glosa:	“Para garantizar la correcta ejecución de las obras de la licitación: “MEJORAMIENTO PARQUE BUENA ESPERANZA Y AREAS VERDES DEL BARRIO, BARRIO BUENA ESPERANZA DE LA COMUNA DE CURANILAHUE”.

Forma y oportunidad de restitución:	Esta garantía deberá ser entregada por el Contratista conjuntamente con los antecedentes correspondientes al último Estado de Pago indicado en el numeral 16 de estas Bases Administrativas Especiales. La falta de entrega de esta garantía, en forma, plazo y condiciones facultará a la Municipalidad de Curanilahue para no cancelar pago correspondiente y ejecutar la boleta por fiel y oportuno cumplimiento del contrato.

Subir

9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Cláusula de Readjudicación

Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.

Resolución de Empates

En caso de existir empate entre dos o más propuestas, se priorizará al oferente que tenga el mayor puntaje en el criterio Oferta Económica (OE). En caso de persistir el empate, se priorizará al oferente que haya obtenido el mayor puntaje en el criterio Plazo de Ejecución (PE). Si el empate persiste se priorizará la oferta que obtenga el mejor puntaje en el criterio Contratación de mano de obra no calificada local (CMO).

Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes

La oferta está compuesta por los documentos y antecedentes administrativos, técnicos y económicos, todos los cuales deberán ser presentados en formato digital a través de los campos habilitados para estos efectos en el portal www.mercadopublico.cl, de acuerdo a las fechas indicadas en el numeral 1 de estas Bases Administrativas Especiales. La omisión de este requisito significará que no se ha validado su participación en el proceso y, por tanto, su oferta no será evaluada.

La oferta, así como toda la documentación relativa a ella, deberá redactarse en idioma español. Excepcionalmente, se aceptarán antecedentes técnicos provistos originalmente por los fabricantes de equipos en idioma inglés.

El oferente será responsable de anexar adecuadamente en el portal www.mercadopublico.cl la documentación que ingrese por vía electrónica y verificar el efectivo y oportuno envío de su oferta. Asimismo, será de su exclusiva responsabilidad el contenido de la misma y la veracidad de lo que en ella conste. La Municipalidad no se hará responsable de problemas técnicos o de otra índole, relativos a la operación de la plataforma www.mercadopublico.cl.

La Unidad Técnica tendrá las facultades para efectuar la verificación de los antecedentes presentados por los oferentes y de aquellos que apoyen o respalden sus ofertas. La detección de antecedentes falsificados o alterados podrá dar lugar a la desestimación de la oferta o invalidación de la adjudicación, según corresponda.

Los anexos que requieran la firma de él o los representantes legales deberán estar firmados por la totalidad de ellos, salvo aquellos casos en que se adjunte debidamente el poder donde se autorice a cada uno de ellos a actuar en nombre de la empresa en forma independiente. En el caso de UTP, podrá firmar el apoderado común, siempre y cuando haya sido designado adecuadamente en el documento de unión.

Cada documento digital debe estar identificado claramente, con el nombre sugerido en los siguientes numerales, al momento de subirlos a la plataforma. Adicionalmente, se solicita a los oferentes respetar los formatos establecidos en los anexos.

Subir

10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.

Subir