Licitación ID: 3708-15-LR25
SERVICIO DE REPARACIONES Y MANTENCIONES MENORES
Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 97
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.
Dejar un reclamo sobre esta licitación Dejar un reclamo sobre esta licitación
Productos o servicios
1
Instalación o reparación de paredes 1 Unidad
Cod: 72101607
SERVICIO DE REPARACIONES Y MANTENCIONES MENORES DE BIENES MUNICIPALES Y SE USO PÚBLICO  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
SERVICIO DE REPARACIONES Y MANTENCIONES MENORES
Estado:
Desierta (o art. 3 ó 9 Ley 19.886)
Descripción:
 Reparación y mantención de refugios peatonales.  Demarcaciones viales, pasos peatonales, reductores de velocidad, estacionamientos para personas en situación de discapacidad, instalación y reposición de señalización vial en sectores urbano y rural.  Tala y poda de árboles que presenten riesgo, en bienes de uso público, tales como jardines, centros de salud, centros educacionales, plazas, recintos deportivos y espacios de recreación familiar, rurales y urbanos.  Reparación y construcción de veredas, en lugares como cementerios, plazas, colegios, centro de salud y diversas calles de la comuna rural y urbana.  Reparación de infraestructura en edificios municipales a cualquier título, techumbres, puertas, ventanas, electricidad, gasfitería, alcantarillados, carpintería, mobiliario, etc., además respecto a las propiedades municipales, que se encuentren en calidad de comodante o comodatario.  Reparación de pavimentos de uso vehicular, con grietas, en calles, estacionamientos.  Reparación y acondicionamiento en lugares de recreación y esparcimientos tales como: juegos infantiles, bancas, máquinas de ejercicios, rurales y urbanos.  Limpieza sistemas de calefacción por combustión, de dependencias del Municipio.  Limpieza y mantención de colectores de aguas lluvia.  Reparación de puentes pequeños de uso vecinal.  Apoyo equipo de emergencias, en situación de desastres naturales o cuando este lo requiera.  Construcciones de viviendas de emergencia.  Apoyo para instalación de actividades municipales.
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 5.000 UTM (LR)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Unidad de compra:
Adquisiciones
R.U.T.:
69.191.300-7
Dirección:
FRANCISCO BILBAO # 593 SEGUNDO PISO FINANZAS
Comuna:
Pitrufquén
Región en que se genera la licitación:
Región de la Araucanía
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 14-07-2025 15:03:00
Fecha de Publicación: 12-06-2025 17:12:00
Fecha inicio de preguntas: 12-06-2025 17:35:00
Fecha final de preguntas: 18-06-2025 17:15:00
Fecha de publicación de respuestas: 25-06-2025 17:15:00
Fecha de acto de apertura técnica: 14-07-2025 15:04:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 14-07-2025 15:04:00
Fecha de Adjudicación: 29-07-2025 9:59:27
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- Bases
2.- Completar anexos
No hay información de Antecedentes Técnicos
No hay información de Antecedentes Económicos
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Precio Evaluación según bases 40%
2 Experiencia de los oferentes Evaluación según bases 20%
3 Cumplimiento de los requisitos formales de present Evaluación según bases 5%
4 Programa de Integridad y Ética Empresarial Evaluación según bases 5%
5 Mejores condiciones de empleo y remuneraciones Evaluación según bases 30%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: Presupuesto Municipal
Monto Total Estimado: 570000000
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Tiempo del Contrato 30 Meses
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica
Nombre de responsable de pago: YENIFER BAEZA
e-mail de responsable de pago: yeniferbaeza@mpitrufquen.cl
Nombre de responsable de contrato: Domingo Antiman
e-mail de responsable de contrato: domingoantiman@mpitrufquen.cl
Teléfono de responsable del contrato: 56-45-2757007-
Prohibición de subcontratación: No permite subcontratación
Prohibición de subcontratación o cesión del contrato.
8. Garantías requeridas
    Garantías de Seriedad de Ofertas
Beneficiario: Municipalidad de Pitrufquen
Fecha de vencimiento: 15-09-2025
Monto: 1000000 Peso Chileno
Descripción:  Todas las Garantías consideradas en la presente Licitación se constituirán mediante Instrumento que deberá ser pagadero a la vista y tener el carácter de irrevocable, tomado por el proponente o por un tercero a su nombre (aplica dictamen N° 29.804 de 2016 de CGR) a favor de la Municipalidad de Pitrufquén, y siempre especificando en la glosa el nombre de la licitación, código (ID) mercado público y el tipo de garantía. Si el tipo de garantía no permite la incorporación de glosa, estos antecedentes deberán constar en un oficio adjunto debidamente firmado por el proponente, por el cual se ingrese el documento, y que haga alusión a los datos de identificación de la garantía.  En ninguna circunstancia se aceptarán cheques como instrumento de garantía por no asegurar el cobro de la misma de manera rápida y efectiva.  Las Garantías deberán ser otorgadas físicamente en formato papel y entregadas a través de una carta en que se deje constancia de los datos del documento entregado en las dependencias de la Oficina de Partes de la Municipalidad de Pitrufquén, ubicada en Francisco. Bilbao #593, Pitrufquén, en horario de atención de oficina. También la garantía puede adjuntarse de manera digital, junto a los demás antecedentes de la oferta.  En los casos en que se otorgue de manera electrónica, deberá ajustarse a la Ley N° 19.799 sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de Certificación de dicha firma.  La Municipalidad podrá hacer uso de los estados de pago pendientes para mantener en vigencia las garantías del contrato si el contratista no hubiese cumplido con renovarlas o actualizarlas oportunamente cuando corresponda.
Glosa: Para garantizar la seriedad de la oferta en licitación bases Administrativas licitación: “SERVICIO DE REPARACIONES Y MANTENCIONES MENORES DE BIENES MUNICIPALES Y DE USO PÚBLICO “
Forma y oportunidad de restitución: La Garantía de seriedad de la oferta, será devuelta a los oferentes que no se hayan adjudicado la Licitación, con excepción de aquellos que se encuentren en el segundo y tercer lugar, debiendo retirarla de la Municipalidad en el plazo de 10 días hábiles desde el día siguiente a emitida la resolución de adjudicación vía electrónica en el portal. En el caso de no producirse el retiro, les será devuelta por carta certificada al domicilio que registren en el anexo de identificación. Al oferente adjudicado se le devolverá la Garantía una vez que firme el Contrato y entregue la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato. Forma y oportunidad en que se hará efectiva si correspondiera: a) Si el proponente no respeta el plazo de vigencia de las ofertas según lo establecido en las presentes Bases Administrativas. b) Si el proponente se desiste de su oferta. c) Si el proponente adjudicado no hace entrega de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato previa a la firma de éste, o no firma el Contrato en el plazo establecido en las presentes Bases Administrativas. Este documento debe ser entregado en la oficina de partes de la Municipalidad ubicada en calle Francisco Bilbao Nº 593, dentro del plazo señalado en el calendario de la Licitación. Esta fecha queda establecida en el portal www.mercadopublico.cl en la Ficha de la correspondiente Licitación. El hecho de no entregar en el horario correspondiente deja al postulante eliminado del proceso licitatorio. Quedarán exceptuados del ingreso por oficina de partes señalado en el inciso anterior, aquellos proponentes cuyas garantías sean emitidas electrónicamente y que cumplan con las exigencias señaladas respecto a certificación y firma electrónica, para las cuales bastará con el ingreso a través del portal www.mercadopublico.cl
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: Municipalidad de Pitrufquén
Fecha de vencimiento: 15-03-2028
Monto: 5 %
Descripción:  Todas las Garantías consideradas en la presente Licitación se constituirán mediante Instrumento que deberá ser pagadero a la vista y tener el carácter de irrevocable, tomado por el proponente o por un tercero a su nombre (aplica dictamen N° 29.804 de 2016 de CGR) a favor de la Municipalidad de Pitrufquén, y siempre especificando en la glosa el nombre de la licitación, código (ID) mercado público y el tipo de garantía. Si el tipo de garantía no permite la incorporación de glosa, estos antecedentes deberán constar en un oficio adjunto debidamente firmado por el proponente, por el cual se ingrese el documento, y que haga alusión a los datos de identificación de la garantía.  En ninguna circunstancia se aceptarán cheques como instrumento de garantía por no asegurar el cobro de la misma de manera rápida y efectiva.  Las Garantías deberán ser otorgadas físicamente en formato papel y entregadas a través de una carta en que se deje constancia de los datos del documento entregado en las dependencias de la Oficina de Partes de la Municipalidad de Pitrufquén, ubicada en Francisco. Bilbao #593, Pitrufquén, en horario de atención de oficina. También la garantía puede adjuntarse de manera digital, junto a los demás antecedentes de la oferta.  En los casos en que se otorgue de manera electrónica, deberá ajustarse a la Ley N° 19.799 sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de Certificación de dicha firma.  La Municipalidad podrá hacer uso de los estados de pago pendientes para mantener en vigencia las garantías del contrato si el contratista no hubiese cumplido con renovarlas o actualizarlas oportunamente cuando corresponda.
Glosa: Para garantizar el fiel cumplimiento de contrato en licitación “SERVICIO DE REPARACIONES Y MANTENCIONES MENORES DE BIENES MUNICIPALES Y DE USO PÚBLICO"
Forma y oportunidad de restitución: Forma y oportunidad en que será restituida: Se restituirá al contratista una vez que se cumplan los siguientes requisitos copulativos:  Que haya finalizado la ejecución del servicio.  Que se encuentren pagadas todas las multas que se mantuviesen pendientes de pago al término del plazo adjudicado, y las prórrogas o aumentos si los hubiere.  Que la unidad técnica haya constatado y certificado que no existen daños a terceros que fuesen imputables al contratista y la ejecución del servicio, para lo cual dicha unidad técnica dispondrá de un plazo de 10 días hábiles una vez finalizado el plazo de ejecución adjudicado, y las prórrogas o aumentos si los hubiere.  Que, se haya verificado el pago íntegro de todas las cotizaciones previsionales y demás obligaciones con los trabajadores, así como finiquitos u otros no contemplados en el presente punto.
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Cláusula de Readjudicación
Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.
Resolución de Empates

En caso de empate, se adjudicará al oferente que obtenga mayor puntaje en el criterio de evaluación que corresponda en el siguiente orden de prelación:

  1. Precio.
  2. Mejores condiciones de empleo y remuneraciones.
  3. Experiencia de los oferentes.
  4. Cumplimiento de los requisitos formales
  5. Pacto de Integridad

10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.