Licitación ID: 218-206-LQ23
MEJORAMIENTO PLATABANDA VECINAL COMUNA DE SAN JOAQUIN
Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN, Ilustre Municipalidad de San Joaquin
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 23
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.
Dejar un reclamo sobre esta licitación Dejar un reclamo sobre esta licitación
Productos o servicios
1
Construcción de obras civiles 1 Unidad
Cod: 72131702
MEJORAMIENTO PLATABANDA VECINAL, COMUNA DE SAN JOAQUIN, SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS, ANEXOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS A LAS PRESENTE LICITACION  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
MEJORAMIENTO PLATABANDA VECINAL COMUNA DE SAN JOAQUIN
Estado:
Desierta (o art. 3 ó 9 Ley 19.886)
Descripción:
Las presentes Bases Administrativas, Normas Generales y Especiales reglamentan la licitación, la adjudicación, la contratación y la ejecución de las obras civiles del proyecto “MEJORAMIENTO PLATABANDA VECINAL, COMUNA DE SAN JOAQUÍN”. Las Bases se complementarán siempre con las Bases Técnicas (especificaciones técnicas, planos, etc.), propias de cada licitación y contrato específico.
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM (LQ)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
Unidad de compra:
Ilustre Municipalidad de San Joaquin
R.U.T.:
69.254.600-8
Dirección:
Avenida Santa Rosa Nº 2606
Comuna:
San Joaquín
Región en que se genera la licitación:
Región Metropolitana de Santiago
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 01-02-2024 15:00:00
Fecha de Publicación: 21-12-2023 13:47:10
Fecha inicio de preguntas: 21-12-2023 16:01:00
Fecha final de preguntas: 05-01-2024 15:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 12-01-2024 15:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 01-02-2024 15:01:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 01-02-2024 15:01:00
Fecha de Adjudicación: 26-02-2024 18:00:00
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
Visita a terreno: La visita es de caracter no obligatoria y se realizará el lugar de la obra en calle Vecinal con Varas Mena, Comuna de San Joaquin el dia Jueves 28.12.2023 a las 12:30 hrs. 28-12-2023 12:30:00
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- a) Documento que garantice seriedad de la oferta (Esencial). Dicho documento podrá otorgarse física o electrónicamente y deberá tener un plazo de vigencia de a lo menos 90 días a contar de la fecha de apertura de la propuesta. En los casos en que se otorgue de manera electrónica, deberá ajustarse a la Ley N°19.799 sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de Certificación de dicha firma. En todos los casos el documento deberá contener una glosa que indique lo siguiente: “Para garantizar seriedad oferta proyecto “MEJORAMIENTO PLATABANDA VECINAL, COMUNA DE SAN JOAQUÍN”. No hay restricción respecto a un instrumento en particular, y se aceptará cualquiera que asegure el cobro de esta de manera rápida y efectiva, siempre que cumpla con las condiciones de ser pagadera a la vista, de ejecución inmediata y tener el carácter de irrevocable. Si la garantía se presenta en soporte papel, esta deberá ser presentada físicamente en dependencias municipales, según las instrucciones que se detallan en el punto 5) de las Normas Especiales de las presentes Bases, además de subirse una copia digitalizada de la garantía al portal www.mercadopublico.cl. La garantía otorgada en soporte papel debe entregarse en un sobre sellado, indicando en la carátula: • Nombre del proyecto o ID de la Licitación • Nombre de la empresa participante • Nombre y firma del representante legal En el caso de garantías constituidas de forma electrónica, sólo debe anexarse a los antecedentes administrativos de la propuesta. b) Formato Nº1, FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE, DECLARACIÓN DE NO ENCONTRARSE INHABILITADO PARA OFERTAR Y/O SUSCRIBIR CONTRATOS CON LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN Y ACEPTACIÓN DE BASES. (Deberá acompañar un anexo por cada integrante de la UTP y acompañar el documento que dé cuenta del acuerdo según lo dispone el artículo 67 bis del Reglamento de Compras Públicas, y se designe en él al representante o apoderado común). c) Formato N°2, DECLARACIÓN JURADA DE INEXISTENCIA DE VÍNCULO JURÍDICO ENTRE LOS OFERENTES.
Documentos Técnicos
1.- a) Formato N° 3, EXPERIENCIA DEL PROPONENTE, La experiencia se determina por las obras ejecutadas y terminadas en los últimos 10 años en Chile, contados retroactivamente desde la fecha de publicación de la licitación en el portal mercadopublico.cl. Para tal efecto, la acreditación será a través de: Para entidades públicas: Certificados del mandante indicando ID y Certificado de recepción provisoria sin observaciones o Certificado de Recepción Final, correspondientes a cada relación contractual, en los últimos 10 años, contados retroactivamente desde la fecha de publicación de la licitación en el portal mercadopublico.cl. Para mandantes particulares: Certificados del mandante que especifique recepción conforme o copia de contrato y facturas por el monto total de la contratación correspondientes a cada relación contractual, en los últimos 10 años, contados retroactivamente desde la fecha de publicación de la licitación en el portal mercadopublico.cl. Cada documento debe dar cuenta expresamente del tipo de trabajos realizados, fecha de ejecución, término de la obra y el precio contratado, ya que la evaluación se practicará sobre el precio total que se logre acreditar en el periodo de tiempo indicado. b) Formato Nº4, con la nómina de los profesionales y/o trabajadores que actuarán en la obra indicando un Profesional Residente y demás trabajadores (maestros y/o jornales). También deberá anexar el Certificado de Título (que acredite la titulación), escáner del original y no fotocopia, del Profesional Residente. Se exigirá que el personal antes indicado cuente con título profesional o técnico según se detalla en los puntos 7.4 de las presentes bases administrativas. c) Formato Nº5, compromiso contratación mano de obra comuna de San Joaquín. Una vez adjudicada la propuesta, la empresa deberá tomar contacto con la Oficina Municipal de Intermediación Laboral OMIL, para ofrecer las vacantes laborales comprometidas en la oferta de licitación y posteriormente firmar una Carta de Compromiso para cubrir las vacantes, entregar los perfiles laborales a requerir, retroalimentar a la OMIL sobre las personas reclutadas y entregar copias de contratos una vez concluido el ciclo. El contacto para estos efectos es omil@sanjoaquin.cl. En caso de que de los antecedentes entregados por OMIL no puedan dar cumplimiento al compromiso de contratación, será responsabilidad del Oferente acompañar certificado donde conste dicha situación por parte de la OMIL. Asimismo, de manera trimestral el ITO verificará el cumplimiento de este requisito. d) Formato N° 6, Correspondiente al Plazo de Ejecución de las Obras.
 
Documentos Económicos
1.- 4.2.3.Anexo Económico (Esencial) a) Formato N°7, correspondiente al presupuesto detallado, en el que los Proponentes determinarán los precios unitarios. El valor neto de dicho presupuesto deberá coincidir con la oferta ingresada en el portal www.mercadopublico.cl. b) Formato N° 8, correspondiente a Valores Pro forma: Ítems o partidas para el aumento o disminución de obras extraordinarias. Los valores de cada partida fueron valorizados de acuerdo a Listado Oficial de Precios SERVIU en UF y serán calculados al momento de la firma del contrato para la ejecución de las obras extraordinarias.
2.- 4.2.3.1 Anexo Económico (Formal) a) Ultima de declaración de renta y su certificado, es decir, se debe presentar la declaración anual de impuestos 2023, que corresponde al del ejercicio del año 2022. Donde interesa en particular, la información relativa al “Capital Propio Tributario Positivo” (de acuerdo a Declaración Renta 645). El oferente que tenga, producto de la revisión de su Declaración de rentas, un capital igual o inferior 0 será declarado fuera de bases e inadmisible del proceso licitatorio.
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Experiencia Este criterio evaluará aquella experiencia en obras civiles en pavimentación de espacios públicos, ejecutadas en Chile. La experiencia se determina por las obras ejecutadas en los últimos 10 años, contados retroactivamente desde la fecha de publicación de la licitación en el portal mercadopublico.cl. Para tal efecto, la acreditación será a través de: Para entidades públicas: Certificados del mandante indicando ID y Certificado de recepción provisoria sin observaciones, correspondientes a cada relación contractual, en los últimos 10 años, contados retroactivamente desde la fecha de publicación de la licitación en el portal mercadopublico.cl. Para mandantes particulares: Certificados del mandante que especifique recepción conforme o copia de contrato y facturas por el monto total de la contratación correspondientes a cada relación contractual, en los últimos 10 años, contados retroactivamente desde la fecha de publicación de la licitación en el portal mercadopublico.cl. De acuerd 30%
2 Propuesta Técnica En este ítem se analiza el Formato Nº4 de “Nómina del personal permanente y/o transitorio”, evaluándose en razón de los años de titulación del Profesional Residente, quien será responsable de la obra. Este factor se evaluará de la siguiente forma: Cargo Experiencia Puntos Profesional Residente (7.4 de las Bases Administrativas) A. Profesional con experiencia mayor o igual a 5 años. 100 B. Profesional con experiencia menor a 5 años. 70 C. Técnico con experiencia mayor o igual a 5 años. 60 D. Técnico con experiencia menor a 5 años. 20 E. No se logra acreditar experiencia 0 Se considerarán los años transcurridos desde la titulación acreditada por certificado de título hasta la fecha de apertura de la licitación. El puntaje obtenido se ponderará por el porcentaje previamente establecido. 15%
3 Presentacion de la Oferta Los oferentes que presenten oportunamente (hasta el cierre de la licitación) la totalidad de los antecedentes requeridos, sin observaciones, obtendrán un puntaje equivalente a 100 puntos, multiplicado por el porcentaje de ponderación aplicable a este criterio. Los oferentes que no presenten la totalidad de los antecedentes hasta el cierre de la licitación, podrán realizar una segunda presentación de antecedentes o certificados si así lo dispusiere la Comisión Evaluadora, y obtendrán un puntaje equivalente a 50 puntos, multiplicado por el porcentaje de ponderación aplicable a este criterio. Los oferentes que en definitiva no presenten los antecedentes solicitados serán declarados fuera de bases. 2%
4 Oferta Económica Para la variable “Oferta Económica”, se privilegiará la propuesta que oferte la ejecución de los trabajos, conforme a las Bases Técnicas e indicaciones exigidas al menor precio. Para lo anterior, el proponente deberá dejar constancia en el Formato N°7 del valor total de su oferta (con todo costo e impuestos incluidos). Los valores que se registren en el Formato N°7 deberán tener total concordancia con la oferta económica propiamente tal, publicada en el portal (en este caso, sin incluir impuestos). Para la evaluación económica de las ofertas se aplicará el “Análisis del Mínimo Costo”, donde se considera la relación entre cada oferta y la menor oferta recibida, según la siguiente fórmula: OM * 100 *porcentaje de ponderación publicado OE Donde: OM = Oferta Mínima OE = Oferta Evaluada En caso de similitud o igualdad en los resultados, entre uno o más proponentes, a estos se les asignará el mismo puntaje. 30%
5 Mano de Obra Se privilegiará aquellas ofertas que integren en su propuesta mano de obra de la Comuna de San Joaquín. Para lo anterior, el proponente deberá dejar constancia en el Formato N°5 el compromiso de contratación de Mano de Obra (bajo los términos indicados en dicho formato). Este subfactor se evaluará de la siguiente forma: No incluye mano de obra de la comuna 0 puntos Incluye entre un 10% a menos de 30% 30 puntos Entre un 30% a menos de 70% 60 puntos Entre 70% a 100% 100 puntos El puntaje obtenido se ponderará por el porcentaje previamente establecido. 8%
6 Comportamiento Contractual En este parámetro se evaluará el comportamiento contractual anterior de los oferentes, de acuerdo con la información contenida en el Sistema de Información Mercado Público (amonestación, cobro de garantías, cobro de multa, suspensión y término anticipado de contrato). Se evaluará de acuerdo con la siguiente tabla: Nota Puntaje 5 100 4 – 4.9 75 3 - 3.9 50 2 – 2.9 25 1 – 1.9 0 Luego este puntaje se ponderará por el porcentaje previamente establecido. Nota general para la pauta: En caso de incongruencias en la aplicación de las fórmulas previamente señaladas, la Comisión Evaluadora se reserva el derecho de corregirlas, para lo cual se le faculta expresamente. 15%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: GORE - FRIL
Contrato con Renovación: NO
Observaciones El valor de la propuesta debe ser subido al portal www.mercadopublico.cl sin IVA., no obstante, deberá registrar su oferta con impuestos incluidos en los Formatos que se han dispuesto para la presentación de su oferta, dentro de “Anexos Económicos”.
Tiempo del Contrato 180 Días
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica, Cheque
Nombre de responsable de pago: Claudia Cea Garcia
e-mail de responsable de pago: claudiacea@sanjoaquin.cl
Nombre de responsable de contrato: Victoria Pino Rojo
e-mail de responsable de contrato: victoriapino@sanjoaquin.cl
Teléfono de responsable del contrato: 56-2-28108491-
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
    Garantías de Seriedad de Ofertas
Beneficiario: Municipalidad de San Joaquín
Fecha de vencimiento: 06-05-2024
Monto: 2000000 Peso Chileno
Descripción: Los Proponentes deberán presentar una garantía por la seriedad de la oferta, a nombre de la Municipalidad de San Joaquín. El lugar de entrega, monto y glosa se detallan en el punto 5 de las Normas Especiales de las presentes Bases. El plazo de vigencia de esta garantía no podrá ser inferior a 90 días contados desde la fecha de apertura de la propuesta. Esta garantía se otorgará para caucionar la seriedad de la oferta, pudiendo ser ejecutada unilateralmente por vía administrativa y sin formato de juicio por la entidad licitante en los siguientes casos: 1. Por no suscripción del contrato definitivo por parte del proveedor adjudicado; 2. Por la no entrega de los antecedentes requeridos para la elaboración del contrato, de acuerdo con lo establecido en las presentes bases; 3. Por la retractación de la oferta dentro de su plazo de validez establecido en las presentes bases; 4. Por la presentación de una oferta no fidedigna, manifiestamente errónea o conducente a error; 5. Por la no inscripción en el Registro de Proveedores dentro de los plazos establecidos en las presentes bases; 6. Por la no presentación oportuna de la garantía de fiel cumplimiento del contrato, en el caso del proveedor adjudicado.
Glosa: ( fecha estimativas) Para garantizar la seriedad de la oferta del proyecto: “MEJORAMIENTO PLATABANDA VECINAL, COMUNA DE SAN JOAQUIN”. Código BIP: 40051684-0
Forma y oportunidad de restitución: Las garantías de aquellos oferentes cuyas propuestas sean declaradas inadmisibles en el informe de la comisión evaluadora, serán devueltas dentro del plazo de 10 días contados desde la publicación del decreto de adjudicación en el portal de compras, lo cual quedará consignado en dicho decreto. Adjudicada la propuesta y firmado el Contrato por el oferente seleccionado, se procederá a hacer la devolución de las garantías por seriedad de la oferta de todas las demás ofertas admisibles y que no fueron adjudicadas, si las hubiere. En el caso del oferente adjudicado no se procederá a la devolución de la garantía por seriedad de la oferta, sino después de presentada la garantía por fiel cumplimiento del Contrato, en las condiciones que más adelante se detallan. La Dirección Jurídica será la encargada de la devolución de las garantías de seriedad de la oferta.
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: Municipalidad de San Joaquin
Fecha de vencimiento: 23-12-2024
Monto: 10 %
Descripción: El oferente que resulte adjudicado deberá presentar al momento de suscribir el contrato, esta caución que tiene por objeto garantizar su fiel cumplimiento. Esta garantía deberá otorgarse por una cantidad igual al 10% del valor del contrato, impuesto incluido, a nombre de la Municipalidad de San Joaquin, y deberá presentarse en dependencias de la Dirección Jurídica de la Municipalidad (Avenida Santa Rosa 2606, 3° piso). Su vigencia deberá cubrir el periodo que dure la ejecución del contrato, más 90 días adicionales. Es responsabilidad del Contratista mantener vigente durante todo el período del contrato esta garantía. La garantía de fiel cumplimiento del contrato se devolverá al Contratista a su solicitud, previa presentación de la garantía para caucionar la correcta ejecución de las obras. En caso de aumento de obras, esta garantía deberá ser renovada de acuerdo con el nuevo monto del contrato. En caso de ampliación de plazo, la garantía deberá ser reemplazada por otra de acuerdo con el nuevo plazo contractual más 90 días corridos. Este reemplazo se exigirá solamente si el nuevo plazo contractual más el adicional exigido no resultan cubiertos por la garantía original. En caso de aumento de obra el contratista dispondrá de un plazo de 15 días corridos para entregar la garantía en Dirección Jurídica, y en el caso de aumento de plazo dispondrá de un plazo de 10 días corridos. En ambos casos, el plazo se contará desde el día siguiente a la fecha en que haya sido aprobado el aumento de obra y/o plazo y le haya sido comunicada dicha aprobación al contratista. En caso de no presentar la garantía durante los 15 o 10 días corridos indicados, se aplicarán las multas correspondientes. Si la entidad financiera aprobare el aumento de obra y/o plazo, el ITO deberá solicitar el aumento de vigencia y/o monto de la garantía a través del Libro de Obras. Las gestiones descritas en este párrafo deberán realizarse en el plazo de 3 días hábiles contados desde la comunicación de la aprobación al contratista mediante el Libro de Obras. El ITO deberá avisar a la Dirección Jurídica sobre la solicitud de modificación de las garantías y pólizas. En caso de disminución de obra y/o plazo, la garantía podrá reemplazarse por otra de acuerdo con la disminución del monto y/o plazo contractual. La vigencia deberá estar acorde con el nuevo plazo contractual más 90 días corridos.
Glosa: El oferente que resulte adjudicado deberá presentar al momento de suscribir el contrato, esta caución que tiene por objeto garantizar su fiel cumplimiento. Esta garantía deberá otorgarse por una cantidad igual al 10% del valor del contrato, impuesto incluido, a nombre de la Municipalidad de San Joaquin, y deberá presentarse en dependencias de la Dirección Jurídica de la Municipalidad (Avenida Santa Rosa 2606, 3° piso). Su vigencia deberá cubrir el periodo que dure la ejecución del contrato, más 90 días adicionales. Es responsabilidad del Contratista mantener vigente durante todo el período del contrato esta garantía.
Forma y oportunidad de restitución: En caso de incumplimiento del Contratista de las obligaciones que le impone el contrato (incluidas las obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores y subcontratistas si los hubiere), las Bases Administrativas y Técnicas; la Municipalidad estará facultada para hacer efectiva la garantía de fiel cumplimiento del contrato de la forma indicada en el punto 5.3.1. letra f) de las presentes bases de licitación. Lo anterior sin perjuicio del cobro de las multas, según corresponda, o las acciones que la entidad licitante puede ejercer para exigir el cumplimiento forzado de lo pactado, o el término anticipado del contrato, en ambos casos con la correspondiente indemnización de perjuicios. El cumplimiento imperfecto o tardío de las obligaciones del contrato será considerado en todo caso, un incumplimiento de lo pactado.
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Garantía Adicional

Se exigirá el otorgamiento de una garantía adicional si el monto de la propuesta aceptada fuere inferior en más de un 10% al presupuesto oficial. La garantía adicional se constituirá en la misma forma que la garantía de fiel cumplimiento de contrato y por un monto igual o superior a la diferencia entre el valor del presupuesto oficial menos un 10% y el valor de la propuesta aceptada. Su plazo de vigencia no podrá ser inferior al plazo de ejecución del contrato más 90 días corridos.

Esta garantía se presentará a la Municipalidad al momento de suscribirse el contrato y se devolverá al Contratista al efectuarse la recepción provisoria de las obras, sin observaciones de ninguna especie o solucionadas las que se hubieren formulado.






Garantía por Anticipo

El Contratista podrá solicitar un anticipo no superior al 10% del aporte del FRIL al contrato, una vez suscrito éste, siempre que exista la disponibilidad presupuestaria para tales efectos, lo que deberá ser consultado al ITO del contrato en forma posterior a la adjudicación.

Este anticipo deberá ser garantizado mediante una o más boletas bancarias a nombre de la Municipalidad de San Joaquín por un monto equivalente al 100% del anticipo solicitado, y cuya vigencia no podrá ser inferior al plazo de ejecución de las obras más 90 días.

Esta garantía no será devuelta al Contratista sino después de efectuada la total devolución del anticipo solicitado.

En cada estado de pago se descontará el porcentaje correspondiente al valor del anticipo, de tal modo de restituir gradualmente el valor de este.






Importante
La información contenida en el presente documento, deberá complementarse en todo momento con lo indicado en las Bases Administrativas Normas Generales, Bases Administrativas Normas Especiales, Formatos, Especificaciones Técnicas, Respuestas y Aclaraciones que formen parte de esta propuesta, y no se podrá alegar desconocimiento de ellos para cualquier efecto.
Resolución de Empates

 En caso de presentarse un empate entre 2 o más ofertas, ello se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “Oferta Económica”.

Si aplicando la fórmula anterior aún persiste el empate entre oferentes, dicha situación se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “Experiencia”, y, de continuar aun así empatados los oferentes, se adjudicará al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “Propuesta Técnica”.

Con todo, si el empate se mantuviera, se adjudicará al oferente que haya ingresado en primer lugar la oferta al portal www.mercadopublico.cl.