Licitación ID: 4414-48-LE21
CONSTRUCCIÓN SEDE JJ.VV LORD COCHRANE
Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 12
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato CSV. Más información.

Descarga los datos de esta licitación en formato JSON. Más información en API Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato OCDS. Conoce el estandar en el Sitio Oficial OCDS.

Dejar un reclamo sobre esta licitación Dejar un reclamo sobre esta licitación
Productos o servicios
1
Construcción de obras civiles 1 Unidad
Cod: 72131702
Adquisición Sede Social JJ.VV Lord Cochrane Arauco  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
CONSTRUCCIÓN SEDE JJ.VV LORD COCHRANE
Estado:
Desierta (o art. 3 ó 9 Ley 19.886)
Descripción:
Construcción Sede Social JJVV Sector Lord Cochrane Arauco
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Contrato
Se requerirá suscripción de contrato
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO
Unidad de compra:
Finanzas Municipalidad de Arauco
R.U.T.:
69.160.100-5
Dirección:
esmeralda 411
Comuna:
Arauco
Región en que se genera la licitación:
Región del Biobío
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 21-07-2021 17:00:00
Fecha de Publicación: 12-07-2021 9:01:53
Fecha inicio de preguntas: 12-07-2021 9:10:00
Fecha final de preguntas: 16-07-2021 17:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 19-07-2021 17:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 21-07-2021 17:00:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 21-07-2021 17:00:00
Fecha de Adjudicación: 23-07-2021 17:00:00
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- Bases Administrativas Generales
2.- Bases Administrativas Especiales
3.- Plazo de Entrega
4.- Garantía Técnica
Documentos Técnicos
1.- EETT
 
2.- Lamina 1
 
3.- Lamina 2
 
4.- Lamina 3
 
5.- Lamina 4
 
Documentos Económicos
1.- Anexo Económico
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Cumplimiento de los requisitos Se le asignará el máximo de puntaje al oferente que cumpla con todos los antecedentes solicitados al momento de la apertura de la Licitación. - Adjunta correctamente todos los antecedentes solicitados: 100 pts x 5% - Adjunta los antecedentes solicitados, pero con uno o más errores, subsanando la observación: 50 pts x 5% - Adjunta los antecedentes solicitados, pero con uno o más errores y no subsa la observación: 0 pts x 5%. 5%
2 Experiencia de los Oferentes El oferente deberá acreditar mediante la documentación correspondiente su experiencia en la ejecución de obras similares o asociadas, trabajos de otra naturaleza no serán considerados. Ejemplos de documentación valida, ya sea en instituciones públicas o privadas, son certificados de recepción conforme, facturas, contratos, órdenes de compra aceptadas, entre otros. - 5 o más documentos válidos: 100 pts x 30% - 4 documentos válidos: 80 pts x 30% - 3 documentos válidos: 60 pts x 30% - 2 documentos válidos: 40 pts x 30% - 1 documentos válido: 20 pts x 30% - 0 documentos válidos: 0 pts. 30%
3 Plazo de Entrega Mayor ponderación al menor plazo de ejecución desde realizada el acta de entrega de terreno. Formula a aplicar: X=[(menor plazo/ plazo analizado)*100]*10% 10%
4 Precio X= Precio mínimo ofertado * 100 /Precio Oferta X 35%
5 Garantía El oferente deberá indicar el tiempo a garantizar las obras, una vez realizada la recepción conforme. Los tiempos a ponderar son: - 3 años o más: 100 pts x 20% - 2 años: 80 pts x 20% - 1 año: 60 pts x 20% - Inferior a 1 año: 40 pts x 20% - No indica o no entrega garantía: 0 pts. 20%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: Municipal
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica
Nombre de responsable de pago: Georgina Burgos
e-mail de responsable de pago: gburgos@muniarauco.cl
Nombre de responsable de contrato: Isaac Brenet
e-mail de responsable de contrato: rvidal@muniarauco.cl
Teléfono de responsable del contrato: 56-41-2168098-
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: Municipalidad de Arauco
Fecha de vencimiento: 30-11-2021
Monto: 5 %
Descripción: No hay información
Glosa: “Garantiza Fiel Cumplimiento del Contrato por Ejecución de la Licitación Pública Construcción Sede JJ.VV Lord Cochrane, ID 4414-48-LE21”.
Forma y oportunidad de restitución: La vigencia de esta garantía debe considerar el plazo de ejecución de los trabajos indicados por el contratista más 90 días corridos adicionales. El documento será devuelto en un plazo no superior a 02 días hábiles posterior a su fecha de vencimiento.
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Cláusula de Readjudicación
Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar yo la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.
Resolución de Empates

En la eventualidad de generarse un empate entre 2 o más oferentes respecto a la evaluación final, se adjudicara al oferente que haya obtenido el mayor puntaje en el “PRECIO”, en el caso que se mantenga la situación de empate, se establece como segundo mecanismo de desempate, la adjudicación al oferente que haya obtenido el mayor puntaje en el criterio “EXPERIENCIA”,  si la situación de empate persiste, se utilizará el desempate sucesivamente a partir de los siguientes criterios: “GARANTÍA”, “PLAZO DE ENTREGA” y “CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS”.


10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.