Licitación ID: 1350767-2-LE26
REPARACION Y HABILITACION EX SALA INDEPENDENCIA
Responsable de esta licitación: EJERCITO DE CHILE
Fecha de Cierre: 25-03-2026 14:30:00
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 310
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.
Faltan 12 días para que cierre esta licitación.

Descarga los datos de esta licitación en formato CSV. Más información.

Descarga los datos de esta licitación en formato JSON. Más información en API Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato OCDS. Conoce el estandar en el Sitio Oficial OCDS.

Dejar un reclamo sobre esta licitación Dejar un reclamo sobre esta licitación
Productos o servicios
1
Servicios temporales de construcción 1 Unidad
Cod: 80111618
SERVICIO DE REPARACIÓN Y HABILITACIÓN EX SALA INDEPENDENCIA DEL CAMPO MILITAR "CACHAPOAL".  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
REPARACION Y HABILITACION EX SALA INDEPENDENCIA
Estado:
Publicada
Descripción:
SERVICIO DE REPARACION Y HABILITACION EX SALA INDEPENDENCIA DEL CAMPO MILITAR CACHAPOAL.
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Contrato
Se requerirá suscripción de contrato
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
EJERCITO DE CHILE
Unidad de compra:
Jef Adm y Logística - Campo Militar Cachapoal
R.U.T.:
61.981.210-7
Dirección:
General Baquedano 768, JAL.Camp. Militar Cachapoal
Comuna:
Rancagua
Región en que se genera la licitación:
Región del Libertador General Bernardo O´Higgins
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 25-03-2026 14:30:00
Fecha de Publicación: 13-03-2026 12:12:26
Fecha inicio de preguntas: 13-03-2026 14:31:00
Fecha final de preguntas: 19-03-2026 14:30:00
Fecha de publicación de respuestas: 23-03-2026 18:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 25-03-2026 14:31:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 25-03-2026 14:31:00
Fecha de Adjudicación: 31-03-2026 18:00:00
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- Art.23 º Los oferentes deberán presentar, a través del sistema de información, en el plazo indicado en el cronograma de la licitación, contenido en el Art. 6º de estas bases, los siguientes antecedentes: 1. Las personas naturales INSCRITAS en el registro electrónico oficial de contratistas de la administración. a) Fotocopia de la cédula nacional de identidad. 2. Las personas jurídicas INSCRITAS en el registro electrónico oficial de contratistas de la administración. a) Fotocopia del RUT de la empresa. b) Poder simple de representación de quien comparece presentando la oferta. d) Declaración jurada simple por responsabilidad penal de personas jurídicas en el delito de cohecho, adjunto como ANEXO 9 de las presentes bases administrativas. 3. En ambos casos, deberán presentar, además, lo siguiente: a) Declaración jurada simple de no afectar causal de inhabilidad para contratar con organismo del Estado, adjunto como ANEXO 5 de estas bases. b) Declaración jurada simple (Artículo 35 Quáter, Ley 19.886), adjunto como ANEXO 6 de estas bases. c) Declaración jurada simple de no haber sido sancionada en los términos del Artículo 10 de la Ley N.°20.393, adjunto como ANEXO 9 de estas bases. Art.24 º Los participantes en el registro electrónico oficial de contratistas de la administración, www.chileproveedores.cl, se les exigirá para ofertar en estado “hábil” en el referido registro, siempre y cuando los antecedentes respectivos, señalados precedentemente, según corresponda, se encuentren disponibles en el portal en las condiciones y plazos previamente establecidos en estas bases. Art.25 º Será de exclusiva responsabilidad de los oferentes cerciorarse que los referidos antecedentes se encuentren disponibles, en el citado portal y que cumplan con los requisitos solicitados. Art.26 º Por la no presentación de alguno de los antecedentes administrativos, en la forma y plazos contemplados en las presentes bases o sus anexos, será descartada la participación del oferente incumplidor y se declarará inadmisible su oferta, en la medida que se vicie sustancialmente el contenido de la oferta.
Documentos Técnicos
1.- Art.32 º El servicio de reparación y habilitación ex sala independencia del Campo Militar “Cachapoal”, por parte del proponente que se adjudique la presente licitación será conforme al ANEXO 1, que contiene las especificaciones técnicas del servicio, las cuales deben estar en estricta concordancia con las presentes bases administrativas, en formato electrónico o digital, a través del sistema de información.
 
Documentos Económicos
1.- Art.27 º Las ofertas deberán ser puras y simples, no se aceptarán aquellas sujetas a condición, o las que se refieran a una modalidad de pago distinta de la requerida en las presentes bases administrativas, debiendo ajustarse al formato contenido en el ANEXO 1 de estas bases, incluyendo todos los servicios ofertados. Art.28 º Las ofertas deberán ser formuladas en pesos, moneda de curso legal en Chile, en valores netos y mantendrán su vigencia por el plazo de 45 (cuarenta y cinco) días, contado desde la fecha de cierre de recepción de las ofertas en forma electrónica en el sistema de información. Art.29 º La oferta técnica y económica deberá presentarse en idioma español, en forma electrónica, a través del sistema de información, hasta la fecha de cierre de recepción de esta propuesta, indicada en el cronograma de la licitación. Será responsabilidad de los oferentes adoptar las precauciones necesarias para ingresar oportuna y adecuadamente sus ofertas. La integridad y capacidad de lectura de la oferta y de los antecedentes administrativos será de responsabilidad del oferente. Art.30 º Los oferentes deberán presentar solo una oferta, en caso de presentar dos, se aceptará la oferta más conveniente para los intereses del Campo Militar “Cachapoal”. Art.31 º Los oferentes podrán presentar certificaciones o antecedentes hasta el momento de efectuar la oferta, dentro del plazo que se señala para aquellos en el cronograma del Art. 6 de estas bases, conforme a lo requerido por el Campo Militar “Cachapoal”, a través del sistema de información.
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 PLAZO DE ENTREGA Se considera plazo de entrega, el tiempo transcurrido desde que el proveedor acepta la orden de compra, hasta que la empresa finalice los trabajos de reparación y habilitación ex sala independencia del Campo Militar “Cachapoal”, de acuerdo con la siguiente tabla de puntajes: DIAS CORRIDOS PUNTAJE 30 a 45 días 100 46 a 50 días 70 51 a 55 días 50 56 o más días corridos o no indica plazo Inadminisible o Rechazo Oferta Puntaje obtenido x 0.30 (Ponderación) 30%
2 CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS FORMALES Se asignará mejor nota a aquella oferta que entregue la totalidad de los documentos, según tabla adjunta. Presentación de la totalidad de los documentos solicitados en el Art. 5° de las presentes bases y los anexos 2,3,4,5 6, 7, 8 (solo si aplica), 9, 10 y Rut de la empresa (ya sea persona jurídica o persona natural). 100 La presentación parcializada de la información. 10 La oferta que no acompañe la documentación solicitada al momento del cierre o con posterioridad. Rechazo de la Oferta Puntaje obtenido x 0.10 (Ponderación) 10%
3 GARANTIA POST VENTA Se considerará la cantidad de 03 meses como mínimo de garantía después de realizado el servicio y se compararán las garantías de las ofertas con la mejor garantía ofertada, de acuerdo con la siguiente tabla: MESES PUNTAJE 12 a 18 meses 100 03 a 11 meses 50 Menor a 03 meses o no indica garantía post venta Inadmisible o Rechazo Oferta. Puntaje obtenido x 0.10 (Ponderación) La oferta que presente un plazo menor a 03 meses de garantía o no indique garantía post venta se declarará inadmisible y será rechazada. 10%
4 PRECIO Para la evaluación de este criterio se considerará y se comparará el precio final de las ofertas, comparando el precio de cada oferta con el precio menor ofertado, mediante la siguiente fórmula aplicada en la matriz de decisión: Precio menor ofertado x100 x 0.50 (Ponderación) Precio ofertado * El oferente que presente una oferta que exceda el presupuesto disponible, se declara inadmisible rechazando su oferta. 50%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: FONDOS INTERNOS
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica
Nombre de responsable de pago: TEMGE
e-mail de responsable de pago: finanza.bave@ejercito.cl
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
No hay información de Garantías
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Cláusula de Readjudicación
Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.
Resolución de Empates

 En el caso de producirse un empate entre dos o más oferentes, se optará por aquella que tenga MEJOR OFERTA ECONÓMICA, de mantenerse este empate, se optará por aquella que tenga mejor PLAZO DE ENTREGA.

   De persistir el empate, la licitación se adjudicará a la primera oferta ingresada, para esto se considerará la fecha u hora que registra el portal.
VISITA A TERRENO
Art.79 º Los ofertantes interesados en participar por el servicio de reparación y habilitación ex sala independencia del Campo Militar “Cachapoal”. deberán asistir a una VISITA A TERRENO OBLIGATORIA, al Campo Militar “Cachapoal", específicamente Baquedano 768, en la ciudad de Rancagua, el día 17 de Marzo del 2026 a las 11:00 hrs., con el fin de que tome conocimiento del lugar donde se ejecutarán los trabajos, sus alrededores y accesos, verificando en cada caso, las características y condiciones del mismo. Iniciando el recorrido a la hora citada sin excepciones, considerando que quien no se presente dentro de horario antes mencionado, quedará excluido del proceso de licitación. La no concurrencia a la visita a terreno, implicará declarar inadmisible y será rechazada la eventual oferta que presente el oferente.
10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.