Licitación ID: 218-125-LE24
ESCUELA TALLER BICICLETA COMUNA DE SAN JOAQUIN LINEA 1 - LINEA 2
Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN, Ilustre Municipalidad de San Joaquin
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 22
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.
Dejar un reclamo sobre esta licitación Dejar un reclamo sobre esta licitación
Productos o servicios
1
Construcción de obras civiles 1 Unidad
Cod: 72131702
“ADQUISICION E INSTALACION CONTAINERS ESCUELA TALLER DE BICICLETA, SAN JOAQUIN”, Bases Administrativas Normas Generales y Especiales, Formatos Nº1 - Nº2 - Nº3 - Nº4 - Nº5 - Nº6-Nº7-N°8 Anexo N° 1 y Hoja Resumen Antecedentes.  

2
Escuters o motos pequeñas 1 Unidad
Cod: 25101802
ADQUISICION DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO ESCUELA TALLER DE BICICLETA, SAN JOAQUIN. Bases Administrativas Normas Generales, y Normas Especiales, Formatos Nº1 - Nº2 - Nº3 - Nº4 - Nº5 - Nº6-Nº7-N°8 Anexo N° 1 y hoja resumen  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
ESCUELA TALLER BICICLETA COMUNA DE SAN JOAQUIN LINEA 1 - LINEA 2
Estado:
Adjudicada
Descripción:
Las presentes Bases Administrativas Normas Generales y Especiales reglamentan la licitación, la adjudicación, la contratación de obras y equipamiento, para la ejecución del proyecto “ESCUELA TALLER DE BICICLETA, COMUNA DE SAN JOAQUIN”.
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Contrato
Se requerirá suscripción de contrato
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
Unidad de compra:
Ilustre Municipalidad de San Joaquin
R.U.T.:
69.254.600-8
Dirección:
Avenida Santa Rosa Nº 2606
Comuna:
San Joaquín
Región en que se genera la licitación:
Región Metropolitana de Santiago
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 14-08-2024 17:00:00
Fecha de Publicación: 15-07-2024 18:08:11
Fecha inicio de preguntas: 15-07-2024 20:01:00
Fecha final de preguntas: 25-07-2024 15:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 01-08-2024 18:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 14-08-2024 17:01:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 14-08-2024 17:01:00
Fecha de Adjudicación: 24-09-2024 17:07:06
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
Visita a Terreno: La visita es de carácter no obligatoria y se realizará el Jueves 18 de Julio 2024 a las 11:00 hrs. El punto de reunión será en un lugar de las obras, ubicado en Av. Carlos Valdovinos con Av. Las Industrias, Comuna de San Joaquin. 18-07-2024 11:00:00
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- 4.2.1 Anexos Administrativos a) Documento que garantice seriedad de la oferta (Esencial). (solo será necesario para la LINEA N°1) Dicho documento podrá otorgarse física o electrónicamente y deberá tener un plazo de vigencia de a lo menos 90 días a contar de la fecha de apertura de la propuesta. En los casos en que se otorgue de manera electrónica, deberá ajustarse a la Ley N°19.799 sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de Certificación de dicha firma. Debe considerarse que, al ser una licitación a suma alzada, por línea, el oferente deberá presentar una garantía de seriedad de la oferta, indicando en su glosa lo que a continuación se detalla. PARA GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA DEL PROYECTO: “ADQUISICION E INSTALACION CONTAINERS ESCUELA TALLER DE BICICLETA, SAN JOAQUIN, LÍNEA 1” CODIGO BIP:40059093-0 No hay restricción respecto a un instrumento en particular, y se aceptará cualquiera que asegure el cobro de esta de manera rápida y efectiva, siempre que cumpla con las condiciones de ser pagadera a la vista, de ejecución inmediata y tener el carácter de irrevocable. Si la garantía se presenta en soporte papel, esta deberá ser presentada físicamente en dependencias municipales, según las instrucciones que se detallan en el punto 5) de las Normas Especiales de las presentes Bases, además de subirse una copia digitalizada de la garantía al portal www.mercadopublico.cl. La garantía otorgada en soporte papel debe entregarse en un sobre sellado, indicando en la carátula: • Nombre del proyecto o ID de la Licitación • Nombre de la empresa participante • Nombre y firma del representante legal En el caso de garantías constituidas de forma electrónica, sólo debe anexarse a los antecedentes administrativos de la propuesta. Copia de la garantía de la seriedad de la oferta, debe ser remitida al Gobierno Regional. b) Formato Nº1 (Formal), Formulario de Identificación del Oferente, Declaración de no Encontrarse Inhabilitado para Ofertar y/o Suscribir Contratos con la Municipalidad de San Joaquín y Aceptación de Bases (LINEA N°1 Y LINEA N° 2) (Deberá acompañar un anexo por cada integrante de la UTP y acompañar el documento que dé cuenta del acuerdo según lo dispone el artículo 67 bis del Reglamento, y se designe en él al representante o apoderado común). c) Formato N°2 (Formal), Declaración Jurada de Inexistencia de Vínculo Jurídico entre los Oferentes. (LINEA N°1 Y LINEA N° 2) d) Formato N°8 (Formal) Pacto de Integridad
Documentos Técnicos
1.- 4.2.2 Anexos Técnicos a) Formato N°3 (Formal), con el resumen de la experiencia acreditada mediante certificados. (solo será necesario para LINEA N°1) b) Certificados (Esencial) con la experiencia en obras de edificación, construcción, rehabilitación, reparación y/o mejoramientos de recintos públicos o privados, ejecutados en los últimos 10 años en Chile, contados retroactivamente desde la fecha de publicación de la licitación en el portal mercadopublico.cl. (solo será necesario para LINEA N°1) Para tal efecto, la acreditación será a través de: Para entidades públicas: Certificados de recepción conforme del mandante o certificado de recepción provisoria sin observaciones o certificado de recepción final, correspondientes a cada relación contractual, en los últimos 10 años en Chile, contados retroactivamente desde la fecha de publicación de la licitación en el portal mercadopublico.cl. Para mandantes particulares: Certificados de recepción conforme del mandante o copia de contrato y facturas por el monto total de la contratación correspondientes a cada relación contractual, en los últimos 10 años en Chile, contados retroactivamente desde la fecha de publicación de la licitación en el portal mercadopublico.cl. Cada documento debe dar cuenta expresamente del tipo de trabajo realizado, fecha de la ejecución, término de la obra y el precio contratado ya que la evaluación se practicará conforme al precio total que se logre acreditar en el período de tiempo indicado. c) Formato Nº4 (Esencial), con la nómina de los profesionales y/o trabajadores que actuarán en la obra indicando un Profesional Residente y demás trabajadores (maestros y/o jornales). (solo será necesario para LINEA N°1) También deberá anexar el Certificado de Título (Formal) (que acredite la titulación), escáner del original y no fotocopia, del Profesional Residente, Se exigirá que el personal antes indicado cuente con título profesional o técnico según se detalla en el punto 7.4 de las presentes bases administrativas. d) Formato Nº5 (Esencial), compromiso contratación mano de obra comuna de San Joaquín. (solo será necesario para LINEA N°1) Una vez adjudicada la propuesta, la empresa deberá tomar contacto con la Oficina Municipal de Intermediación Laboral OMIL, para ofrecer las vacantes laborales comprometidas en la oferta de licitación y posteriormente firmar una Carta de Compromiso para cubrir las vacantes, entregar los perfiles laborales a requerir, retroalimentar a la OMIL sobre las personas reclutadas y entregar copias de contratos una vez concluido el ciclo. El contacto para estos efectos es omil@sanjoaquin.cl. En caso de que de los antecedentes entregados por OMIL no puedan dar cumplimiento al compromiso de contratación, será responsabilidad del Oferente acompañar certificado donde conste dicha situación por parte de la OMIL. Asimismo, de manera trimestral el ITO verificará el cumplimiento de este requisito. e) Formato Nº 6 (Esencial), Correspondiente al Formulario Plazo de Ejecución de las Obras o plazo de entrega del equipo y equipamiento (LINEA N°1 Y LINEA N°2)
 
Documentos Económicos
1.- 4.2.3 Anexos Económico (Esencial) a) Formato N°7 correspondiente al presupuesto detallado (Esencial) en el que los Proponentes determinarán los precios unitarios. El valor neto de dicho presupuesto deberá coincidir con la oferta ingresada en el portal www.mercadopublico.cl (LINEA N°1 Y LINEA N°2)
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Linea 1 Experiencia Este criterio evaluará aquella experiencia en obras de edificación, construcción, rehabilitación, reparación y/o mejoramientos de recintos públicos o privados, ejecutados en los últimos 10 años en Chile, contados retroactivamente desde la fecha de publicación de la licitación en el portal mercadopublico.cl. Para tal efecto, la acreditación será a través de: Para entidades públicas: Certificados de recepción conforme del mandante o certificado de recepción provisoria sin observaciones o certificado de recepción final, correspondientes a cada relación contractual, en los últimos 10 años en Chile, contados retroactivamente desde la fecha de publicación de la licitación en el portal mercadopublico.cl. Para mandantes particulares: Certificados de recepción conforme del mandante o copia de contrato y facturas por el monto total de la contratación correspondientes a cada relación contractual, en los últimos 10 años en Chile, contados retroactivamente desde la fecha de publicación de la li 33%
2 Linea 1 Propuesta Técnica En este ítem se analiza el Formato Nº4 de “Nómina del personal permanente y/o transitorio”, evaluándose en razón de los años de titulación del Profesional Residente, quien será responsable de la obra. Este factor se evaluará de la siguiente forma: Cargo Experiencia Puntos Profesional Residente (7.4) de las Bases Administrativas) A. Profesional con experiencia mayor o igual a 5 años. 100 B. Profesional con experiencia menor a 5 años. 70 C. Técnico con experiencia mayor o igual a 5 años. 60 D. Técnico con experiencia menor a 5 años. 20 E. No se logra acreditar experiencia 0 Se considerarán los años transcurridos desde la titulación acreditada por certificado de título hasta la fecha de apertura de la licitación. El puntaje obtenido se ponderará por el porcentaje previamente establecido 14%
3 Linea 1 Mano de Obra Se privilegiará aquellas ofertas que integren en su oferta mano de obra de la comuna de San Joaquín. Para lo anterior, el proponente deberá dejar constancia en el Formato N°5 el compromiso de contratación de Mano de Obra (bajo los términos indicados en dicho formato). Este factor se evaluará de la siguiente forma: No incluye mano de obra de la comuna 0 puntos Incluye entre un 10% a menos de 30% 30 puntos Entre un 30% a menos de 70% 60 puntos Entre 70% a 100% 100 puntos Luego este puntaje se ponderará por el porcentaje previamente establecido. 8%
4 Linea 1 Oferta Económica Para la variable “Oferta Económica”, se privilegiará la propuesta que oferte la ejecución de los trabajos, conforme a las Bases Técnicas e indicaciones exigidas al menor precio. Para lo anterior, el proponente deberá dejar constancia en el Formato N°7 (Presupuesto Detallado) del valor total de su oferta (con todo costo e impuestos incluidos). Los valores que se registren en el Formato N°7 deberán tener total concordancia con la oferta económica propiamente tal, publicada en el portal (en este caso, sin incluir impuestos). Para la evaluación económica de las ofertas se aplicará el “Análisis del Mínimo Costo”, donde se considera la relación entre cada oferta y la menor oferta recibida, según la siguiente fórmula: OM * 100 *porcentaje de ponderación publicado OE Donde: OM = Oferta Mínima OE = Oferta Evaluada En caso de similitud o igualdad en los resultados, entre uno o más proponentes, a estos se les asignará el mismo puntaje. 33%
5 Linea 1 Presentacion de la Oferta Los oferentes que presenten oportunamente (hasta el cierre de la licitación) la totalidad de los antecedentes requeridos, sin observaciones, obtendrán un puntaje equivalente a 100 puntos, multiplicado por el porcentaje de ponderación aplicable a este criterio. Los oferentes que no presenten la totalidad de los antecedentes hasta el cierre de la licitación, podrán realizar una segunda presentación de antecedentes o certificados si así lo dispusiere la Comisión Evaluadora, y obtendrán un puntaje equivalente a 50 puntos, multiplicado por el porcentaje de ponderación aplicable a este criterio. Los oferentes que en definitiva no presenten los antecedentes solicitados serán declarados fuera de bases. 2%
6 Linea 1 Comportamiento Contractual En este parámetro se evaluará el comportamiento contractual anterior de los oferentes, de acuerdo con la información contenida en el Sistema de Información Mercado Público (amonestación, cobro de garantías, cobro de multa, suspensión y término anticipado de contrato). Se evaluará de acuerdo con la siguiente tabla: Nota Puntaje 5 100 4 – 4.9 75 3 - 3.9 50 2 – 2.9 25 1 – 1.9 0 Luego este puntaje se ponderará por el porcentaje previamente establecido. 8%
7 Linea 1 Pacto de Integridad En este parámetro se evaluará el comportamiento contractual anterior de los oferentes, de acuerdo con la información contenida en el Sistema de Información Mercado Público (amonestación, cobro de garantías, cobro de multa, suspensión y término anticipado de contrato). Se evaluará de acuerdo con la siguiente tabla: Nota Puntaje 5 100 4 – 4.9 75 3 - 3.9 50 2 – 2.9 25 1 – 1.9 0 Luego este puntaje se ponderará por el porcentaje previamente establecido. 2%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO
Contrato con Renovación: NO
Observaciones El presupuesto referencial disponible por línea de proyecto es de : Línea 1:ADQUISICION E INSTALACION CONTAINERS ESCUELA TALLER DE BICICLETA, SAN JOAQUIN.30.446.150.IVA incluido. Línea 2: “ADQUISICION DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO 32.419.387.IVA
Tiempo del Contrato 120 Días
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica, Cheque
Nombre de responsable de pago: Claudia Cea Garcia
e-mail de responsable de pago: claudiacea@sanjoaquin.cl
Nombre de responsable de contrato: Victoria Pino Rojo
e-mail de responsable de contrato: victoriapino@sanjoaquin.cl
Teléfono de responsable del contrato: 56-2-28108491-
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
    Garantías de Seriedad de Ofertas
Beneficiario: Municipalidad de San Joaquín Seriedad de la Oferta Linea 1
Fecha de vencimiento: 12-11-2024
Monto: 500000 Peso Chileno
Descripción: Los Proponentes deberán presentar una garantía por la seriedad de la oferta, solo respecto de la Línea 1 “ADQUISICION E INSTALACION CONTAINERS ESCUELA TALLER DE BICICLETA, SAN JOAQUIN”, a nombre de la Municipalidad de San Joaquín. El lugar de entrega, monto y glosa se detallan en el punto 5) de las Normas Especiales de las presentes Bases. El plazo de vigencia de esta garantía no podrá ser inferior a 90 días contados desde la fecha de apertura de la propuesta. Esta garantía se otorgará para caucionar la seriedad de la oferta, pudiendo ser ejecutada unilateralmente por vía administrativa y sin formato de juicio por la entidad licitante en los siguientes casos: 1. Por no suscripción del contrato definitivo por parte del proveedor adjudicado; 2. Por la no entrega de los antecedentes requeridos para la elaboración del contrato, de acuerdo con lo establecido en las presentes bases; 3. Por la retractación de la oferta dentro de su plazo de validez establecido en las presentes bases; 4. Por la presentación de una oferta no fidedigna, manifiestamente errónea o conducente a error; 5. Por la no inscripción en el Registro de Proveedores dentro de los plazos establecidos en las presentes bases; 6. Por la no presentación oportuna de la garantía de fiel cumplimiento del contrato, en el caso del proveedor adjudicado
Glosa: (la fecha es referencial) PARA GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA DEL PROYECTO: “ADQUISICION E INSTALACION CONTAINERS ESCUELA TALLER DE BICICLETA, SAN JOAQUIN, LÍNEA 1” CODIGO BIP:40059093-0
Forma y oportunidad de restitución: Las garantías de aquellos oferentes cuyas propuestas sean declaradas inadmisibles en el informe de la comisión evaluadora, serán devueltas dentro del plazo de diez (10) días contados desde la publicación del decreto de adjudicación en el portal de compras, lo cual quedará consignado en dicho decreto. Adjudicada la propuesta y firmado el Contrato por el oferente seleccionado, se procederá a hacer la devolución de las garantías por seriedad de la oferta de todas las demás propuestas declaradas admisibles y que no fueron adjudicadas, si las hubiere. En el caso del oferente adjudicado no se procederá a la devolución de la garantía por seriedad de la oferta, sino después de presentada una garantía por fiel cumplimiento del Contrato, en las condiciones que más adelante se detallan. La Dirección Jurídica de la Municipalidad será la encargada de la devolución de las garantías de seriedad de la oferta.
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: Gobierno Regional de la Region Metropolitana, Rut : 61.293.200-3 Linea 1
Fecha de vencimiento: 04-05-2025
Monto: 10 %
Descripción: Dichas garantías deben otorgarse a nombre del Mandante (Gobierno Regional Metropolitano), y deberán presentarse en dependencias de la Dirección Jurídica de la Municipalidad (Avenida Santa Rosa 2606, 3° piso). Su vigencia deberá cubrir el periodo que dure la ejecución del contrato, más 90 días adicionales. Es responsabilidad del Contratista mantener vigente durante todo el período del contrato esta garantía.
Glosa: El oferente que resulte adjudicado deberá presentar al momento de suscribir el contrato, esta caución que tiene por objeto garantizar su fiel cumplimiento. Esta garantía deberá otorgarse por una cantidad igual al 10% del valor del contrato, impuesto incluido, en el caso de la Línea N°1
Forma y oportunidad de restitución: La garantía de fiel cumplimiento del contrato se devolverá al Contratista a su solicitud, previa presentación de la garantía para caucionar la correcta ejecución de las obras, en el caso de Línea 1. En el caso de la Línea 2, en la fecha de expiración de su vigencia. En caso de aumento de obras, esta garantía deberá ser renovada de acuerdo con el nuevo monto del contrato. En caso de ampliación de plazo, la garantía deberá ser reemplazada por otra de acuerdo con el nuevo plazo contractual más 90 días corridos. Este reemplazo se exigirá solamente si el nuevo plazo contractual más el adicional exigido no resultan cubiertos por la garantía original. En caso de aumento de obra el contratista dispondrá de un plazo de 15 días corridos para entregar la garantía en Dirección Jurídica, y en el caso de aumento de plazo dispondrá de un plazo de 10 días corridos. En ambos casos, el plazo se contará desde el día siguiente a la fecha en que la Municipalidad acceda a la solicitud de aumento de obra y/o plazo del Contratista. En caso de no presentar la garantía durante los 15 o 10 días corridos indicados, se aplicarán las multas correspondientes. Si el Mandante aprobare el aumento de obra y/o plazo, el ITO deberá solicitar el aumento de vigencia y/o monto de la garantía a través del Libro de Obras. Las gestiones descritas en este párrafo deberán realizarse en el plazo de 3 días hábiles contados desde la comunicación de la aprobación al contratista mediante el Libro de Obras. El ITO deberá avisar a la Dirección Jurídica sobre la solicitud de modificación de las garantías y pólizas. En caso de disminución de obra y/o plazo, la garantía podrá reemplazarse por otra de acuerdo con la disminución del monto y/o plazo contractual o de lo contrario mantener la misma inicialmente extendida La vigencia deberá estar acorde con el nuevo plazo contractual más 90 días corridos. En caso de incumplimiento del Contratista de las obligaciones que le impone el contrato (incluidas las obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores y subcontratistas si los hubiere), las Bases Administrativas y Técnicas; la Municipalidad estará facultada para hacer efectiva la garantía de fiel cumplimiento del contrato de la forma indicada en el punto 5.3.1, letra f) de las presentes bases de licitación. Lo anterior sin perjuicio del cobro de las multas, según corresponda, o las acciones que la entidad licitante puede ejercer para exigir el cumplimiento forzado de lo pactado, o la resolución del contrato, en ambos casos con la correspondiente indemnización de perjuicios. El cumplimiento imperfecto o tardío de las obligaciones del contrato será considerado en todo caso, un incumplimiento de lo pactado.
    Otras Garantías
Beneficiario: Gobierno Regional de la Region Metropolitana, Rut : 61.293.200-3 Fiel Cumplimiento Linea 2
Fecha de vencimiento: 04-05-2025
Monto: 5 %
Descripción: La garantía de fiel cumplimiento del contrato se devolverá al Contratista a su solicitud, previa presentación de la garantía para caucionar la correcta ejecución de las obras, en el caso de Línea 1. En el caso de la Línea 2, en la fecha de expiración de su vigencia.
Glosa: El oferente que resulte adjudicado deberá presentar al momento de suscribir el contrato, esta caución que tiene por objeto garantizar su fiel cumplimiento. Esta garantía deberá otorgarse por una cantidad igual al 10% del valor del contrato, impuesto incluido, en el caso de la Línea N°1 y de un 5% del valor del contrato, impuesto incluido en el caso de Línea N°2. Si un mismo oferente se adjudica ambas líneas, deberá presentar solo una garantía por una cantidad igual al 10% del valor del contrato de ambas líneas, impuesto incluido. Dichas garantías deben otorgarse a nombre del Mandante (Gobierno Regional Metropolitano), y deberán presentarse en dependencias de la Dirección Jurídica de la Municipalidad (Avenida Santa Rosa 2606, 3° piso). Su vigencia deberá cubrir el periodo que dure la ejecución del contrato, más 90 días adicionales. Es responsabilidad del Contratista mantener vigente durante todo el período del contrato esta garantía.
Forma y oportunidad de restitución: En caso de aumento de obras, esta garantía deberá ser renovada de acuerdo con el nuevo monto del contrato. En caso de ampliación de plazo, la garantía deberá ser reemplazada por otra de acuerdo con el nuevo plazo contractual más 90 días corridos. Este reemplazo se exigirá solamente si el nuevo plazo contractual más el adicional exigido no resultan cubiertos por la garantía original. En caso de aumento de obra el contratista dispondrá de un plazo de 15 días corridos para entregar la garantía en Dirección Jurídica, y en el caso de aumento de plazo dispondrá de un plazo de 10 días corridos. En ambos casos, el plazo se contará desde el día siguiente a la fecha en que la Municipalidad acceda a la solicitud de aumento de obra y/o plazo del Contratista. En caso de no presentar la garantía durante los 15 o 10 días corridos indicados, se aplicarán las multas correspondientes. Si el Mandante aprobare el aumento de obra y/o plazo, el ITO deberá solicitar el aumento de vigencia y/o monto de la garantía a través del Libro de Obras. Las gestiones descritas en este párrafo deberán realizarse en el plazo de 3 días hábiles contados desde la comunicación de la aprobación al contratista mediante el Libro de Obras. El ITO deberá avisar a la Dirección Jurídica sobre la solicitud de modificación de las garantías y pólizas. En caso de disminución de obra y/o plazo, la garantía podrá reemplazarse por otra de acuerdo con la disminución del monto y/o plazo contractual o de lo contrario mantener la misma inicialmente extendida La vigencia deberá estar acorde con el nuevo plazo contractual más 90 días corridos. En caso de incumplimiento del Contratista de las obligaciones que le impone el contrato (incluidas las obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores y subcontratistas si los hubiere), las Bases Administrativas y Técnicas; la Municipalidad estará facultada para hacer efectiva la garantía de fiel cumplimiento del contrato de la forma indicada en el punto 5.3.1, letra f) de las presentes bases de licitación. Lo anterior sin perjuicio del cobro de las multas, según corresponda, o las acciones que la entidad licitante puede ejercer para exigir el cumplimiento forzado de lo pactado, o la resolución del contrato, en ambos casos con la correspondiente indemnización de perjuicios. El cumplimiento imperfecto o tardío de las obligaciones del contrato será considerado en todo caso, un incumplimiento de lo pactado
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Garantía Adicional
aceptada fuere inferior en más de un 10% al presupuesto oficial. La garantía adicional se constituirá en la misma forma que la garantía de fiel cumplimiento de contrato y por un monto igual o superior a la diferencia entre el valor del presupuesto oficial menos un 10% y el valor de la propuesta aceptada. Su plazo de vigencia no podrá ser inferior al plazo de ejecución del contrato más 90 días corridos. Esta garantía, a nombre del Mandante, se presentará a la Unidad Técnica al momento de suscribirse el contrato y se devolverá al Contratista al efectuarse la recepción provisoria de las obras, sin observaciones de ninguna especie o solucionadas las que se hubieren formulado. Esta disposición regirá sólo en los casos en que el presupuesto oficial sea previamente informado.
Garantía por Correcta Ejecución de las Obras
Una vez que las obras estén ejecutadas, y como requisito previo para emitir el acta de recepción de obra terminada sin observaciones, el Contratista deberá presentar esta garantía de plazo definido, extendida a nombre del Mandante, por un monto igual al 5% del precio final contratado, impuestos incluidos, para caucionar la correcta ejecución de la obra. La vigencia será de ocho (8) meses a contar de la fecha de la recepción provisoria. La garantía será devuelta al Contratista una vez que se realice la Recepción Final. Lo anterior sin perjuicio del plazo legal de responsabilidad civil de 5 años a que hace referencia el artículo 2.003, regla tercera del Código Civil o de los plazos previstos en las normas vigentes.
Importante
La información contenida en el presente documento, deberá complementarse en todo momento con lo indicado en las Bases Administrativas Normas Generales, Bases Administrativas Normas Especiales, Formatos, Especificaciones Técnicas, Respuestas y Aclaraciones que formen parte de esta propuesta, y no se podrá alegar desconocimiento de ellos para cualquier efecto.
Garantia Seriedad de la Oferta

Garantía por Seriedad de la Oferta por línea de proyecto

         

Los Proponentes deberán presentar una garantía por la seriedad de la oferta, a nombre de la Municipalidad de San Joaquín. El lugar de entrega, monto y glosa se detallan en el punto 5 de las Normas Especiales de las presentes Bases. El plazo de vigencia de esta garantía no podrá ser inferior a 90 días contados desde la fecha de apertura de la propuesta.

Esta garantía se otorgará para caucionar la seriedad de la oferta, pudiendo ser ejecutada unilateralmente por vía administrativa y sin formato de juicio por la entidad licitante en los siguientes casos:

1. Por no suscripción del contrato definitivo por parte del proveedor adjudicado;

2. Por la no entrega de los antecedentes requeridos para la elaboración del contrato, de acuerdo con lo establecido en las presentes bases;

3. Por la retractación de la oferta dentro de su plazo de validez establecido en las presentes bases;

4. Por la presentación de una oferta no fidedigna, manifiestamente errónea o conducente a error;

5. Por la no inscripción en el Registro de Proveedores dentro de los plazos establecidos en las presentes bases;

6. Por la no presentación oportuna de la garantía de fiel cumplimiento del contrato, en el caso del proveedor adjudicado.

Las garantías de aquellos oferentes cuyas propuestas sean declaradas inadmisibles en el informe de la comisión evaluadora, serán devueltas dentro del plazo de diez (10) días contados desde la publicación del decreto de adjudicación en el portal de compras, lo cual quedará consignado en dicho decreto.

Adjudicada la propuesta y firmado el Contrato por el oferente seleccionado, se procederá a hacer la devolución de las garantías por seriedad de la oferta de todas las demás propuestas declaradas admisibles y que no fueron adjudicadas, si las hubiere. En el caso del oferente adjudicado no se procederá a la devolución de la garantía por seriedad de la oferta, sino después de presentada una garantía por fiel cumplimiento del Contrato, en las condiciones que más adelante se detallan. La Dirección Jurídica de la Municipalidad será la encargada de la devolución de las garantías de seriedad de la oferta.

PAUTA DE EVALUACION LINEA N° 2
8.2. Evaluación Línea N° 2 Para la Evaluación de la Línea N° 2, Las variables consideradas en la evaluación son las siguientes: Parámetro Ponderación Oferta Económica 79% Presentación de la Oferta 1% Comportamiento Contractual de la Empresa 18% Pacto de Integridad 2% Total: 100% El Oferente seleccionado será el que obtenga el mayor puntaje, producto de la sumatoria de todos los puntajes ponderados correspondientes a cada criterio de evaluación, en una escala de puntaje de 1 a 100. 8.2.1 Oferta Económica (79%) Para la variable “Oferta Económica”, se privilegiará la propuesta que oferte la ejecución de los trabajos, conforme a las Bases Técnicas e indicaciones exigidas al menor precio. Para lo anterior, el proponente deberá dejar constancia en el Formato N°7 (Presupuesto Detallado) del valor total de su oferta (con todo costo e impuestos incluidos). Los valores que se registren en el Formato N°7 deberán tener total concordancia con la oferta económica propiamente tal, publicada en el portal (en este caso, sin incluir impuestos). Para la evaluación económica de las ofertas se aplicará el “Análisis del Mínimo Costo”, donde se considera la relación entre cada oferta y la menor oferta recibida, según la siguiente fórmula: OM * 100 *porcentaje de ponderación publicado OE Donde: OM = Oferta Mínima OE = Oferta Evaluada En caso de similitud o igualdad en los resultados, entre uno o más proponentes, a estos se les asignará el mismo puntaje. 8.2.2 Presentación de la Oferta (1%) Los oferentes que presenten oportunamente (hasta el cierre de la licitación) la totalidad de los antecedentes requeridos, sin observaciones, obtendrán un puntaje equivalente a 100 puntos, multiplicado por el porcentaje de ponderación aplicable a este criterio. Los oferentes que no presenten la totalidad de los antecedentes hasta el cierre de la licitación, podrán realizar una segunda presentación de antecedentes o certificados si así lo dispusiere la Comisión Evaluadora, y obtendrán un puntaje equivalente a 50 puntos, multiplicado por el porcentaje de ponderación aplicable a este criterio. Los oferentes que en definitiva no presenten los antecedentes solicitados serán declarados fuera de bases. 8.2.3 Comportamiento Contractual (18%) En este parámetro se evaluará el comportamiento contractual anterior de los oferentes, de acuerdo con la información contenida en el Sistema de Información Mercado Público (amonestación, cobro de garantías, cobro de multa, suspensión y término anticipado de contrato). Se evaluará de acuerdo con la siguiente tabla: Nota Puntaje 5 100 4 – 4.9 75 3 - 3.9 50 2 – 2.9 25 1 – 1.9 0 Luego este puntaje se ponderará por el porcentaje previamente establecido. 8.2.4 Pacto de Integridad (2%) El pacto de Integridad como medida para disminuir los posibles riesgos de corrupción en materia de compras Públicas, según el Dictamen N° E370752 de Contraloría General de la Republica de fecha 20 de Julio del 2023, es un criterio de evaluación para mejorar la transparencia y la participación y prevenir la corrupción en la contratación Pública. Este pacto contiene compromisos con el objeto de mantener una conducta honrada y transparente de los oferentes en el proceso de contratación administrativa. Conforme lo que señala el Formato N°8, los oferentes deberán declarar si cuentan o no con programas o pactos de integridad, conforme señala el dictamen citado anteriormente. Adicionalmente, deberán acreditar que estos programas o pactos han sido debidamente difundidos y comunicados al personal. Por lo anterior, la presentación de los programas o pactos deberán ser acompañados de evidencias que permitan comprobar que han sido difundidos y por ende conocidos por el personal, esto es: • Está disponible en el sitio web del proveedor, de accedo público, comprobable. (Indicar URL para verificación). • Haber sido distribuido con el personal, acreditado mediante la firma de recepción conforme de los trabajadores e involucrados. • Haber sido comunicado mediante una charla o capacitación, mediante la firma de asistencia a dicha instancia por parte de los trabajadores o colaboradores e involucrados. • Ser parte de alguna política o parte del reglamento interno de la empresa, el cual debe haber sido recepcionado conforme, mediante firma del trabajador e involucrarlos. • Cualquier otro mecanismo que permita evidenciar y a la vez acreditar que el personal ha tomado conocimiento del programa o pacto en cuestión. Pacto de integridad PTS Cuenta con Programa(s) o Pacto(s) de Integridad y acredita que éstos han sido difundidos, conocidos y cumplidos por su personal. 100 Cuenta y presenta Programa(s) o Pacto(s) de Integridad, pero no demuestra que haya existido un proceso de difusión hacia los trabajadores y por tanto no logra acreditar el cumplimiento de los mismos. 50 Declara que no cuenta con Programas o Pactos de Integridad; o declara que los tiene, pero no acompaña una copia. 0 Nota general para la pauta: En caso de incongruencias en la aplicación de las fórmulas previamente señaladas, la Comisión Evaluadora se reserva el derecho de corregirlas, para lo cual se le faculta expresamente.
10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.