Licitación ID: 4956-14-LS26
MEJORAMIENTO CUARTEL DE BOMBEROS. 21° COMPAÑIA
Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE RENCA
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 15
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato CSV. Más información.

Descarga los datos de esta licitación en formato JSON. Más información en API Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato OCDS. Conoce el estandar en el Sitio Oficial OCDS.

Dejar un reclamo sobre esta licitación Dejar un reclamo sobre esta licitación
Productos o servicios
1
Servicios temporales de arquitectura 1 Global
Cod: 80111617
MEJORAMIENTO CUARTEL DE BOMBEROS. 21° COMPAÑIA, BOMBEROS RENCA COD BIP: 40019686-0  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
MEJORAMIENTO CUARTEL DE BOMBEROS. 21° COMPAÑIA
Estado:
Desierta (o art. 3 ó 9 Ley 19.886)
Descripción:
El objeto de la presente contratación es contar con los servicios profesionales especializados de una Asesora a la Inspección Técnica de Obras AITO, que apoye las labores del Inspector Técnico de Obras ITO designado por la Municipalidad de Renca, en la fiscalización durante la ejecución del proyecto MEJORAMIENTO CUARTEL DE BOMBEROS. 21° COMPAÑIA, BOMBEROS RENCA COD BIP: 40019686-0. La finalidad de la asesoría es supervisar técnicamente en terreno el cumplimiento del contrato de obras, verificando que las faenas se ejecuten conforme a lo estipulado en los planos, especificaciones técnicas, bases administrativas y normativa legal vigente, velando por la calidad de los materiales, el cumplimiento del cronograma de ejecución, la correcta aplicación de los procedimientos constructivos, y el respeto por las normas de seguridad y medio ambiente. El o la profesional deberá apoyar de manera permanente en terreno la gestión del ITO durante todo el plazo de ejecución del contrato de obras, asegurando un control riguroso del avance físico-financiero del proyecto y colaborando activamente en la identificación, registro, seguimiento y resolución de observaciones técnicas, administrativas o contractuales. Asimismo, el o la AITO deberá asistir a reuniones periódicas, elaborar informes de avance y apoyar técnicamente en la validación de estados de pago, evaluaciones de calidad, modificaciones contractuales, aplicación de sanciones, recepción de obras y demás actividades inherentes al proceso de fiscalización, en conformidad con la legislación vigente y lo establecido en las presentes Bases Técnicas.
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública Servicios personales especializados (LS)
Tipo de convocatoria:
CERRADO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
I MUNICIPALIDAD DE RENCA
Unidad de compra:
I MUNICIPALIDAD DE RENCA
R.U.T.:
69.071.200-8
Dirección:
BLANCO ENCALADA 1335
Comuna:
Renca
Región en que se genera la licitación:
Región Metropolitana de Santiago
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de antecedentes de idoneidad técnica: 11-02-2026 15:01:00
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 10 días a partir de la notificación 15:01
Fecha de Publicación: 30-01-2026 17:00:00
Fecha inicio de preguntas: 1 día a partir de la notificación 08:00
Fecha final de preguntas: 4 días a partir de la notificación 16:00
Fecha de publicación de respuestas: 6 días a partir de la notificación 18:00
Fecha de acto de apertura técnica: 10 días a partir de la notificación 15:02
Fecha de Adjudicación: 45 días a partir de la notificación 18:00
Fecha inicio de preguntas evaluación de idoneidad técnica: 31-01-2026 8:00:00
Fecha final de preguntas evaluación de idoneidad técnica: 06-02-2026 12:00:00
Fecha publicación de respuestas: 10-02-2026 18:00:00
Fecha de entrega en soporte fisico 0 días a partir de la notificación
Fecha estimada de firma de contrato 0 días a partir de la notificación
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- VER 7.2 DE LAS B.A.E
Documentos Técnicos
1.- VER 7.3 DE LAS B.A.E
 
Documentos Económicos
1.- VER 7.4 DE LAS B.A.E
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Cumplimiento de los requisitos VER PUNTO 9 DE LAS B.A.E 4%
2 Experiencia de los Oferentes VER PUNTO 9 DE LAS B.A.E 50%
3 Programa de Integridad VER PUNTO 9 DE LAS B.A.E 1%
4 Precio VER PUNTO 9 DE LAS B.A.E 45%

Criterios de Idoneidad Técnica
ÍtemObservacionesPonderación
5 Entrevistas VER PUNTO 9 DE LAS B.A.E 70%
6 Capacitaciones VER PUNTO 9 DE LAS B.A.E 30%
7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: GOBIERNO REGIONAL
Monto Total Estimado: 16000000
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Tiempo del Contrato 8 Meses
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica
Nombre de responsable de pago: GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO
e-mail de responsable de pago: NO@APLICA.CL
Nombre de responsable de contrato: DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES
e-mail de responsable de contrato: NOAPLICA@RENCA.CL
Teléfono de responsable del contrato: 56-22-26856600-
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
No hay información de Garantías
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Cláusula de Readjudicación
DE LA READJUDICACIÓN Se podrá proceder a la readjudicación de acuerdo con los siguientes casos: a No presentar la documentación requerida para la formalización de la Contratación. b Si se desistiese de su oferta. c Se presenta documentación falsa. d Seguro Personal; e No encontrarse habilitado en el Registro de proveedores de la Dirección de Compras Públicas, al momento de la adjudicación a través del Portal www.mercadopublico.cl. h En virtud del punto denominado “Invalidación” de las presentes Bases.
Resolución de Empates
En el evento de que, una vez culminado el proceso de evaluación de ofertas, hubiese dos o más proponentes que hayan
obtenido el mismo Puntaje Total, quedando más de uno en condiciones de resultar adjudicado, se optará por aquella
oferta que cuente con un mayor puntaje en el Factor de evaluación, de acuerdo al siguiente por orden de prelación,
hasta que se rompa el desempate:
1. Mayor puntaje en Oferta Económica
2. Mayor puntaje en Experiencia del Oferente
3. Mayor puntaje en Cumplimiento de Requisitos Formales
4. Mayor puntaje en Programa de Integridad
En caso de persistir la igualdad, prevalecerá la fecha de ingreso de la oferta en portal.
10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.