Licitación ID: 3697-29-L126
SE REQUIERE ADQUIRIR EL SERVICIO DE REPARACIÓN Y CONFECCIÓN DE MUEBLES PARA DIVERSAS ÁREAS DEL ESTABLECIMIENTO DE LARGA ESTADÍA DEL ADULTO MAYOR ELEAM
Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
Fecha de Cierre: 24-06-2026 15:00:00
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 115
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.
Faltan 8 días para que cierre esta licitación.

Descarga los datos de esta licitación en formato CSV. Más información.

Descarga los datos de esta licitación en formato JSON. Más información en API Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato OCDS. Conoce el estandar en el Sitio Oficial OCDS.

Dejar un reclamo sobre esta licitación Dejar un reclamo sobre esta licitación
Productos o servicios
1
Mano de obra temporal 1 Unidad no definida
Cod: 80111613
LA MUNICIPALIDAD DE VICTORIA REQUIERE ADQUIRIR EL SERVICIO DE REPARACIÓN Y CONFECCIÓN DE MUEBLES PARA DIVERSAS ÁREAS DEL ESTABLECIMIENTO DE LARGA ESTADÍA DEL ADULTO MAYOR (ELEAM), UBICADO EN CALLE ANGAMOS N° 1290, VICTORIA.- detalle según anexo técnico ad  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
SE REQUIERE ADQUIRIR EL SERVICIO DE REPARACIÓN Y CONFECCIÓN DE MUEBLES PARA DIVERSAS ÁREAS DEL ESTABLECIMIENTO DE LARGA ESTADÍA DEL ADULTO MAYOR ELEAM
Estado:
Publicada
Descripción:
LA MUNICIPALIDAD DE VICTORIA REQUIERE ADQUIRIR EL SERVICIO DE REPARACIÓN Y CONFECCIÓN DE MUEBLES PARA DIVERSAS ÁREAS DEL ESTABLECIMIENTO DE LARGA ESTADÍA DEL ADULTO MAYOR (ELEAM), UBICADO EN CALLE ANGAMOS N° 1290, VICTORIA.-
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública inferior a 100 UTM (L1)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
Unidad de compra:
Adquisiciones
R.U.T.:
69.180.900-5
Dirección:
Lagos 680
Comuna:
Victoria
Región en que se genera la licitación:
Región de la Araucanía
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 24-06-2026 15:00:00
Fecha de Publicación: 16-06-2026 17:30:33
Fecha inicio de preguntas: 16-06-2026 19:36:00
Fecha final de preguntas: 19-06-2026 19:36:00
Fecha de publicación de respuestas: 22-06-2026 19:36:00
Fecha de acto de apertura técnica: 24-06-2026 15:01:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 24-06-2026 15:01:00
Fecha de Adjudicación: 31-08-2026 23:37:00
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
VISITA EN TERRENO OBLIGATORIA, El punto de encuentro será el Establecimiento de Larga Estadía para el Adulto Mayor, ubicado en Angamos Nº 1290, comuna de Victoria. Las visitas a terreno deberán coordinarse al correo staffeleamvictoria@gmail.com 19-06-2026 9:00:00
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- ⮚ Documentos Administrativo: 1. Formulario “Individualización del oferente” (Llenar formulario Nº 1, adjunto). 2. Formulario “Declaración Jurada Simple de Conocimiento y Responsabilidad” (Llenar formulario N° 2, adjunto). 3. Formulario “Formas de Pago” (Llenar formulario N° 3, adjunto). 4. Acreditación de habilidad del oferente al ofertar: a) El oferente deberá estar inscrito y en estado hábil, en el Registro Electrónico Oficial de Contratistas de la Administración CHILEPROVEEDORES, la Municipalidad internamente verificará el estado de habilidad a través del Certificado que emite el Portal Mercado Público. b) En el caso el oferente, se encuentre en estado inhábil, o se encuentre en estado de revisión, o se encuentre en estado sin información, o no se encuentre inscrito en el registro electrónico oficial de contratistas de la administración CHILEPROVEEDORES la oferta será declarada inadmisible. 5. Acta de visita a terreno
Documentos Técnicos
1.- ⮚ Documentos Técnico: 1. Formulario Acreditación de experiencia (Llenar formulario N° 4, adjunto), El oferente debe acreditar su experiencia en el rubro "otras actividades especializadas de construcción" o “terminación y acabado de edificios” o “otras actividades de limpieza de edificios e instalaciones industriales” o similar. La presentación del formulario es obligatoria para todos los oferentes. La documentación que respalde la experiencia declarada, o su ausencia, será evaluada en una etapa posterior conforme a los criterios establecidos. 2. Formulario “Programa de Integridad” (Llenar formulario N° 5, adjunto). Se entenderá por programas de integridad cualquier sistema de gestión que tenga como objetivo prevenir y si resulta necesario, identificar y sancionar las infracciones de leyes, regulaciones, códigos o procedimientos internos que tienen lugar en una organización, promoviendo una cultura de cumplimiento. En caso de que el oferente no cuente con un Programa de Integridad deberá igualmente completar y adjuntar el Formulario N° 5. 3. Formulario Plan de trabajo o cronograma de ejecución (Llenar formulario N° 7, adjunto). que incluya de manera clara los tiempos estimados, las fases de trabajo, la coordinación necesaria y las medidas específicas para minimizar el impacto en el funcionamiento del establecimiento.
 
Documentos Económicos
1.- ⮚ Documento económico: 1. Formulario “Oferta Económica” Llenar íntegramente Formulario N° 8 adjunto, indicando: ● Valores en pesos chilenos ● Valores unitarios NETOS ● Plazo de entrega ● Totales coherentes con cálculos matemáticos IMPORTANTE: Completar TODOS los ítems con valores unitarios. La sumatoria de todos ellos generará el VALOR FINAL DE LA OFERTA, que debe indicarse en la celda designada.
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Precio Según lo indicado en el Formulario Oferta Económica: ▪ Menor oferta económica:(100 ptos.) ▪ Segundo menor precio ofertado:(90 ptos.) ▪ Tercer menor precio ofertado:(30 ptos). ▪ Cuarto o más precios ofertados:(20 ptos). Fórmula: (puntaje obtenido x 35% = puntaje 1) 35%
2 Plazo de ejecucion Según lo indicado en el Formulario Oferta Económica, una vez enviada la orden de compra, el plazo de entrega del servicio, en días hábiles de: ● 1 a 30: (100 ptos) ● 31 a 35: (50 ptos) ● 36 días o más: (10 ptos) Fórmula: (puntaje obtenido x 20% = puntaje 2) 20%
3 Plan de trabajo o cronograma de ejecucion Según lo indicado en el Formulario Plan de trabajo o cronograma de ejecución: Ítem Puntos Forma de Evaluar / Puntuación 1. Presenta cronograma con fechas específicas para cada fase 30 Sí = 30 / No = 0 2. Incluye duración estimada para cada etapa del trabajo 15 Sí = 15 / No = 0 3. Indica quien será el/la encargada coordinará los trabajos con el establecimiento y medio para comunicar cambios en las fechas 15 Sí = 15 / No = 0 4. Explica quien retirara los residuos y la periodicidad de estos 20 Sí = 20 / No = 0 5. Entrega plan presentado en formato claro y ordenado 20 Sí = 20 / No = 0 PUNTAJE OBTENIDO 100 Fórmula: (puntaje obtenido x 15% = puntaje 3) 15%
4 Garantia del servicio Según lo indicado en el Formulario Oferta Económica: ▪ Garantiza por 6 meses o más: (100 ptos.). ▪ Garantiza entre 4 y 5 meses: (70 ptos.). ▪ Garantiza entre 2 y 3 meses: (30 ptos.). ▪ Garantiza hasta 1 mes o no informa: (0 ptos.). Fórmula: (puntaje obtenido x 10 % = puntaje 4) 10%
5 Experiencia de los Oferentes El oferente debe acreditar su experiencia conforme a lo declarado en el “Formulario Acreditación de Experiencia”. Este formulario deberá ser debidamente completado y presentado junto con los documentos que respalden la experiencia declarada. Requisitos para la acreditación 10%
6 Programa de integridad Según lo indicado en el Formulario Programa de Integridad: Para la evaluación de este criterio, el oferente debe: 1. Indicar que tiene el programa de Integridad en el Formulario N° 5 2. Adjuntar el programa de integridad, que incluya: ● Política de Integridad. ● Protocolos internos. ● Canales de denuncia. ● Principios de ética empresarial. 5%
7 Comportamiento contractual El Municipio consultará la información indicada en el Directorio Empresarial Chileproveedores, en la pestaña “Comportamiento Contractual”, apartado “Nota comportamiento base”, al momento de realizar la evaluación: ▪ El oferente no registra sanciones por incumplimiento en el Directorio Empresarial Chileproveedores: (100 ptos.) ▪ El oferente registra sanciones por incumplimiento en el Directorio Empresarial Chileproveedores: (0 ptos.) Fórmula: (puntaje obtenido x 5 % = puntaje 7) 5%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: 2140557101
Monto Total Estimado: 5400000
Contrato con Renovación: NO
Observaciones La Municipalidad de Victoria cuenta con un presupuesto máximo disponible de 5.400.000 IVA INCLUIDO, no considera reajustes ni intereses, por lo que las ofertas no deben superar este monto considerando los impuestos respectivos
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica
Nombre de responsable de pago: BORIS JELDRES SETIEN
e-mail de responsable de pago: settienne@gmail.com
Prohibición de subcontratación: No permite subcontratación
Se prohíbe absolutamente ceder o traspasar, parcial o totalmente, a cualquier título, el o los contratos definitivos o sus respectivas modificaciones, que hayan sido suscritos con la Municipalidad, para los efectos de todas y cada una de las obligaciones
8. Garantías requeridas
No hay información de Garantías
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Resolución de Empates

Si en la evaluación de las ofertas se produjera un empate entre 2 o más oferentes, respecto de su evaluación final, se adjudicará al oferente que haya obtenido el mayor puntaje en el criterio de evaluación "Precio”. -

                En caso de que se mantenga la situación de empate, se establece como segundo mecanismo de desempate de la adjudicación, al oferente que haya obtenido el mayor puntaje en el criterio de evaluación "Plazo de Ejecución”. -

                De continuar con la situación de empate, se establece como tercer mecanismo de desempate de la adjudicación, al oferente que haya obtenido el mayor puntaje en el criterio de evaluación "Experiencia”. -

                                           


Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación

Podrán comunicarse vía correo electrónico, al mail: adquisiciones.munivictoria@gmail.com  Indicando en ASUNTO: "Consulta sobre Licitación Nº ID”.

                Para realizar estas consultas o reclamos contarán con un plazo de 2 días hábiles, contados desde la fecha de adjudicación, pasado este plazo no serán considerados.

                Las consultas efectuadas serán respondidas por correo electrónico al oferente que las haya realizado, o si corresponde a través de la plataforma de www.mercadopublico.cl .
Multas
La Municipalidad de Victoria podrá aplicar multas en los siguientes casos: 1. Atraso en la finalización del servicio o entrega de los trabajos ● 1 a 2 días hábiles de atraso: multa de 2% del monto de la factura correspondiente. ● 3 a 4 días hábiles de atraso: multa de 4% del monto de la factura correspondiente. ● 5 o más días hábiles de atraso: multa de 6% del monto de la factura correspondiente. 2. Incumplimiento en la calidad o mala ejecución de la mano de obra que genere correcciones o retrabajo, según evaluación técnica ● Multa de 7% del monto de la factura correspondiente. 3. Daños causados a infraestructura o elementos ajenos al servicio durante la ejecución ● Multa de 10% del monto de la factura correspondiente, sin perjuicio de la obligación del proveedor de reparar o indemnizar íntegramente el daño causado. 4. Incumplimiento en la limpieza y retiro de escombros en el plazo acordado al finalizar los trabajos ● Multa de 3% del monto de la factura correspondiente. 5. Incumplimiento grave de normas básicas de seguridad y prevención de riesgos durante la ejecución (uso de EPP, señalización, delimitación de áreas de trabajo, etc.) ● Multa de 5% del monto de la factura correspondiente. 6. Otros incumplimientos graves de las obligaciones que impone el contrato, calificados fundadamente por la Municipalidad ● Multa de 5% del monto de la factura de la prestación afectada. El tope máximo de las multas durante la vigencia del contrato será del 30% del valor total del contrato. Si las multas exceden dicho monto podrá ponerse término anticipado al contrato Si el Inspector Técnico detecta una situación que amerite la aplicación de multas por parte de la Municipalidad, ésta notificará al proveedor por escrito, ya sea personalmente o mediante carta certificada, indicando la infracción cometida, los hechos que la constituyen y el monto de la multa. El Inspector Técnico deberá iniciar el procedimiento respectivo en un plazo máximo de 10 días hábiles desde la detección; no obstante, el procedimiento iniciado fuera de este plazo conservará plena validez. A contar de la notificación de la comunicación precedente, el proveedor tendrá un plazo de 5 días hábiles, para efectuar sus descargos por escrito al Alcalde de la Comuna, acompañando todos los antecedentes que estime pertinentes. Vencido el plazo indicado sin presentar descargos, la Municipalidad aplicará la correspondiente sanción por medio de un Decreto A. Si el proveedor hubiera presentado descargos en tiempo y forma, la Municipalidad de Victoria, tendrá un plazo de hasta 30 días hábiles a contar de la recepción de éstos, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente. Al respecto, el rechazo total o parcial de los descargos del proveedor se formalizará a través de la dictación de un Decreto A. en el cual deberá detallarse el contenido y las características de la sanción a aplicar, el que deberá notificarse al respectivo proveedor personalmente o mediante carta certificada. Recurso de reposición: El proveedor dispondrá de un plazo de 5 días hábiles, contados desde la notificación por medio de carta certificada al proveedor, del Decreto A. singularizado en los párrafos anteriores para impugnar dicho acto administrativo, debiendo acompañar todos los antecedentes que justifiquen eliminar, modificar o reemplazar la respectiva sanción. La Municipalidad tendrá un plazo no superior a 30 días hábiles para resolver el citado recurso. El Decreto A. que acoja el recurso podrá modificar, reemplazar o dejar sin efecto el acto impugnado. Las multas se aplicarán sin perjuicio del derecho de la Municipalidad de recurrir ante los Tribunales Ordinarios de Justicia, a fin de hacer efectiva la responsabilidad del proveedor. Durante el periodo de alegaciones por multas aplicadas, el proveedor deberá velar por el cumplimiento del contrato.
10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.