Ficha Licitación

Licitación ID: 3110-16-LE14

CONSTRUCCIÓN BAÑOS Y TERRAZA CUBIERTA

Responsable de esta licitación: DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 119

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descargar ficha

Productos o servicios

Construcción de obras civiles	1 Unidad
Cod: 72131702	1 Unidad
CONSTRUCCIÓN BAÑOS Y TERRAZA CUBIERTA EN DEPENDENCIAS DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

CONSTRUCCIÓN BAÑOS Y TERRAZA CUBIERTA

Estado:

Adjudicada

Descripción:

DISPONER DE NUEVAS INSTALACIONES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE UN PISO DESTINADO A BAÑOS Y SUPERFICIE DE TERRAZA A CUBRIR EN DEPENDENCIAS COLEGIO CAPELLÁN PASCAL, SECTOR LAS SALINAS, COMUNA DE VIÑA DEL MAR.

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Contrato

Se requerirá suscripción de contrato

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

Subir

2. Organismo demandante

Razón social:

DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA

Unidad de compra:

DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA

R.U.T.:

61.102.033-3

Dirección:

AVDA. JORGE MONTT N° 11700 VIÑA DEL

Comuna:

Viña del Mar

Región en que se genera la licitación:

Región de Valparaíso

Subir

3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 16-05-2014 11:00:00

Fecha de Publicación: 28-04-2014 17:14:03

Fecha inicio de preguntas: 30-04-2014 12:00:00

Fecha final de preguntas: 09-05-2014 12:00:00

Fecha de publicación de respuestas: 13-05-2014 12:00:00

Fecha de acto de apertura técnica: 16-05-2014 12:00:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 16-05-2014 12:00:00

Fecha de Adjudicación: 23-05-2014 9:39:15

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato No hay información

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

Subir

4. Antecedentes para incluir en la oferta

Documentos Administrativos

1.- B.- VISITA A TERRENO OBLIGATORIA Para la vista a terreno, los licitantes interesados deberán presentarse en la puerta acceso principal del colegio Capellán Pascal, ubicado en Avda. Guardiamarina Riquelme S/N, Población Allard, sector Las Salinas, comuna de Viña del Mar, el día Lunes 05 de Mayo de 2014, a las 11:00 hrs. A.M., en punto, tendrá carácter de OBLIGATORIA, el representante de la Empresa y/o Contratista deberá presentarse en el horario indicado objeto proceder a la firma del “Acta de Visita a Terreno”. El incumplimiento de lo anterior o la inasistencia se considerará como desistimiento de continuar en la licitación.

Documentos Técnicos

1.- 1.- “Oferta técnica" Dicho archivo deberá contener los siguientes documentos debidamente firmados: 1) Curriculum Vitae de la Empresa. 2) Antecedentes requeridos para evaluación de la oferta según Anexo “1”, es decir: documentación que acredite experiencia (copias de facturas o actas de recepción de obras) y listado de mejoras ofrecidas y su impacto en el aspecto del proyecto.

Documentos Económicos

1.- 2.- “Oferta Económica” a.- Formulario "A", original firmado por el proponente con la oferta económica de la Propuesta desglosado en: 1) Costo Total de lo requerido con I.V.A. incluido y el respectivo plazo ofertado en días corridos. b.- Itemizado de Presupuesto, según Formulario “B” adjunto, detallados y sin decimales.

Subir

5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona natural

- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad

- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica

- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa

- Certificado de Vigencia de la Sociedad

- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales

- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial

Subir

6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 Precio	- PRECIO (70%): será ponderado con un 70%, este criterio está orientado a determinar cual resulta económicamente más ventajosa, conforme a la siguiente formula objetiva: Puntaje O.E.O = O.M / O.O * 70 Donde: O.E.O. = Puntaje Oferta Económica Oferente. O.M. = Oferta Menor (o más económica). O.O. = Oferta del Oferente. CALIFICACIÓN PRECIO (70%) Puntaje O.E.O = O.M / O.O * 70 Donde: O.E.O. = Puntaje Oferta Económica Oferente. O.M. = Oferta Menor (o más económica) O.O. = Oferta del Oferente	70%
2 Calidad Técnica de los Bienes o Servicios	- CALIDAD TÉCNICA DE LOS BIENES O SERVICIOS (30%): La evaluación consistirá en asignar una calificación en base a una escala de 0 a 100 puntos de acuerdo con los siguientes conceptos: 1. Experiencia de Empresa: Se medirá a través de copias de facturas o de actas de recepción de obras. 2. Cumplimiento de calidad: Debe ser lo requerido en especificaciones técnicas. 3. Plazo de ejecución: Se otorgará una ponderación referida al plazo de ejecución, la que beneficiará al oferente que indique el menor plazo de ejecución. El plazo deseable para la institución no será mayor a 45 días. A las ofertas que cumplan con los requisitos pertinentes se les aplicará posteriormente la fórmula establecida, con la finalidad de determinar el orden de selección de los oferentes de menor a mayor Valor de referencia. El Departamento de Infraestructura, emitirá un informe con los resultados de la evaluación técnica y económica y orden de selección de los oferentes, para posteriormente proponer la adjudicación de la licitación al Director de Bienestar Social de la Armada. La Dirección de Bienestar Social de la Armada procederá a efectuar la adjudicación de la propuesta según convenga a sus intereses reservándose el derecho de rechazar todas o algunas de las ofertas si lo estima procedente, mediante resolución fundada y sin indemnización alguna para los oferentes por este concepto. Para el cálculo del Puntaje Calidad Técnica de los Bienes o Servicios (P.C.T) se ponderarán los cuatro factores según la siguiente expresión: P.C.T. = 10,35 + 20,35 + 30,30 Donde: P.C.T. = Puntaje Oferta Técnica 1 = Experiencia de la Empresa 2 = Cumplimiento de calidad de los elementos a suministrar 3 = Plazo de ejecución. CALIFICACIÓN CALIDAD TÉCNICA (30%) 1. EXPERIENCIA DE LA EMPRESA (35%) 0 puntos A quién no acredite experiencia o presenten menos de cuatro certificados 40 puntos Al oferente que presente entre de 4 y 6 copias de facturas o actas por servicios similares a los requeridos, realizados en los últimos 5 años 60 puntos Al oferente que presente entre 7 y 10 copias de facturas o actas por servicios similares a los requeridos, realizados en los últimos 5 años 80 puntos Al oferente que presente entre 11 y 15 copias de facturas o actas por servicios similares a los requeridos, realizados en los últimos 5 años 100 puntos Al oferente que presente 16 o más copias de facturas o actas por servicios similares a los requeridos, realizados en los últimos 5 años NOTA - Se considerará la experiencia de los últimos 5 años, por obras de similar embergadura (similar embergadura se entiende obras de igual costo, superficie y/o complejidad), por servicios prestados a organismos públicos y/o privados. - Se asignará nota o puntaje 0 (cero) a quién no acredite experiencia. - No se aceptarán listado de clientes ni órdenes de compra. - Aquellas facturas o actas que no correspondan a materias del rubro de la licitación no serán consideradas, tampoco se considerarán aquellas de antigüedad superior a 5 años. 2. CUMPLIMIENTO DE LA CALIDAD (35%) 0 puntos A la propuesta que no cumpla con el 100% de los requerimientos establecidos en bases técnicas (partidas y subpartidas), ESTE TIPO DE OFERTA SERÁ DESCARTADA DEL PROCESO LICITATORIO. 60 puntos A la propuesta que cumpla con el 100% de los requerimientos establecidos en bases técnicas (partidas y subpartidas), sin aportar mejoras al proyecto. 80 puntos A la propuesta que cumpla con el 100% de los requerimientos establecidos en bases técnicas (partidas y subpartidas), y aporte mejoras detallando sus ventajas respecto de lo requerido en uno o dos aspectos del proyecto. 100 puntos A la propuesta que cumpla con el 100% de los requerimientos establecidos en bases técnicas (partidas y subpartidadas), y aporte mejoras detallando sus ventajas respecto de lo requerido en tres o más aspectos del proyecto. NOTA - Es obligatorio que el proponente cumpla con el 100 % de las partidas y subpartidas establecidas en las bases técnicas de licitación, no se aceptarán ofertas parciales, siendo estas descartadas del proceso licitatorio. - Se entenderá por mejoras a aquellas que supongan un aporte relevante (impacto real) en algún aspecto del proyecto. - El oferente deberá especificar claramente, en su oferta técnica, las mejoras ofrecidas y su impacto en el aspecto del proyecto. 3. PLAZO DE EJECUCIÓN (30%) Puntaje P.P.O = P.M.O / P.O 30 Donde: P.P.O. = Puntaje Plazo Oferente. P.M.O = Plazo Menor Ofertado. P.O. = Plazo del Oferente.	30%

Subir

7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Presupuesto Disponible

Fuente de financiamiento:	No hay información



Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	Sin observaciones

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Cheque

Nombre de responsable de pago:	FERNANDO NAVARRO SEPULVEDA
e-mail de responsable de pago:	fnavarros@armada.cl

Nombre de responsable de contrato:	RODRIGO MOLINA VARELA
e-mail de responsable de contrato:	rmolinav@armada.cl
Teléfono de responsable del contrato:	56-32-2528516-

Prohibición de subcontratación:	Se permite subcontratación

Subir

8. Garantías requeridas

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

Tipo de documento:	Boleta de Garantía
Beneficiario:	DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA
Fecha de vencimiento:	30-09-2015
Monto:	5 %

Descripción:	Tipo de Documento Boleta Bancaria Beneficiario DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA Fecha de Vencimiento s de la Recepc 60 días hábiles después de efectuada la Recepción Definitiva de las obras y deberá prorrogarse si en ese plazo si no se ha procedido a la liquidación del contrato. Monto 5% del valor total del contrato, impuestos incluidos expresado en pesos. Características A fin de garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales, acorde con el artículo 11 de la Ley 19.886, el adjudicatario deberá entregar a la D.B.S.A., dentro de los diez (10) días hábiles siguiente a la adjudicación, una Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, consistente en una Boleta Bancaria, pagadera a la vista, con carácter de irrevocable, tomada por el Adjudicatario en un Banco a nombre de la Dirección de Bienestar Social de la Armada. Glosa Para garantizar en tiempo y forma el cumplimiento fiel y oportuno del contrato por la ejecución de las Obras: CONSTRUCCIÓN BAÑOS Y TERRAZA CUBIERTA EN DEPENDENCIAS COLEGIO CAPELLÁN PASCAL, COMUNA DE VIÑA DEL MAR. Todo aumento de plazo o de obra obligará al contratista a ampliar proporcionalmente la vigencia y/o monto de la Boleta de Garantía de fiel cumplimiento del contrato. 4.- El Contratista renuncia a trabar embargos, prohibiciones, medidas precautorias o cualquier otra medida que tienda a impedir o retardar el derecho de la D.B.S.A. para hacer efectiva la garantía o para percibir del Banco su valor. 5.- El Contratista deberá designar como persona a cargo de las obras un profesional con título Profesional con una experiencia minina de 5 años: Ingeniero Constructor o Constructor Civil, el cual deberá ser residente. 6.- Cualquier modificación en el proyecto contratado, que surgiere durante la ejecución de las obras, y que de origen a mayores obras, obras extraordinarias o disminución de obras, deberá ser aprobada por la D.B.S.A. No se pagarán obras extraordinarias o aumentos de obras que no cuenten con la autorización de la D.B.S.A.

Glosa:	Para garantizar en tiempo y forma el cumplimiento fiel y oportuno del contrato por la ejecución de las Obras: CONSTRUCCIÓN BAÑOS Y TERRAZA CUBIERTA EN DEPENDENCIAS COLEGIO CAPELLÁN PASCAL, COMUNA DE VIÑA DEL MAR.

Forma y oportunidad de restitución:	EN OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA EN LA FECHA SEÑALADA

Subir

9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Resolución de Empates

En caso de presentarse un empate entre 2 o más ofertas, ello se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “PRECIO”. Si aplicando la fórmula anterior aún persiste el empate entre oferentes, dicha situación se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el sub-criterio “CALIDAD TÉCNICA”. De persistir el empate, se adjudicará al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el sub-criterio "PLAZO DE EJECUCIÓN” y, finalmente, de continuar aun así empatados los oferentes, se adjudicará al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el sub-criterio “EXPERIENCIA DE LA EMPRESA”.

Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación

VÍA FORO DE CONSULTAS DE LA LICITACIÓN A TRAVÉS DEL PORTAL www.mercadopublico.cl

Subir

10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.

Subir